建设项目施工合同付款协议

建设项目施工合同付款协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据甲乙双方于[日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），就主合同项下约定的建设项目（项目名称：[项目名称]，工程地点：[工程地点]）的工程款支付事宜，经双方友好协商，达成如下协议：1.本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，依照主合同约定执行；本协议的约定与主合同约定不一致的，以本协议的约定为准。2.付款原则双方确认，工程款的支付应遵循主合同约定的原则，确保资金专款用于本项目，按时、足额支付。3.工程款构成与支付基础甲方应支付的工程款包括但不限于主合同中约定的工程费（含分部分项工程费、措施项目费、其他项目费）、规费、税金等。工程款支付依据主合同中约定的工程量清单、预算文件、施工图纸、工程变更、现场签证以及经甲方审核确认的乙方提交的付款申请资料。4.预付款4.1甲方按主合同约定，向乙方支付预付款。预付款金额为合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。4.2甲方应在本协议签订后[天数]日内，将预付款支付至乙方指定银行账户。4.3乙方应在收到预付款后，向甲方提供等额的履约保函，保函金额为预付款的[百分比]%。4.4预付款应按主合同约定方式抵扣。乙方应每月在进度款申报中扣除当期应抵扣的预付款金额，甲方在支付当期进度款时一并扣除。预付款全部抵扣完毕后，如主合同未约定其他方式，预付款的未抵扣部分视为工程结算款的一部分支付。5.进度款5.1进度款按主合同约定节点或周期支付。乙方应在每个付款周期结束后[天数]日内，向甲方提交付款申请报告，并附上经甲方审核确认的当期已完成工程量清单、相关发票及其他主合同要求的资料。5.2甲方应在收到乙方提交的完整有效的付款申请资料后[天数]日内，审核确认，并将审核结果书面通知乙方。5.3甲方应在审核确认付款申请后[天数]日内，将当期应支付的进度款支付至乙方指定银行账户。每次支付的进度款金额原则上不低于当期应支付金额的[百分比]%，具体支付比例由双方在主合同中约定。5.4乙方应确保其提交的已完成工程量清单真实、准确，并符合主合同约定的计量规则。如因乙方原因导致工程量计量争议，由此产生的付款延迟责任由乙方承担。6.竣工结算款6.1竣工结算款是指工程竣工验收合格后，经甲方审核确认的最终工程结算金额。6.2乙方应于工程竣工验收合格后[天数]日内，向甲方提交完整的竣工结算报告及相关资料。6.3甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后[天数]日内，组织审核或委托有资质的造价机构进行审核，并书面通知乙方审核结果。6.4双方应就竣工结算金额进行协商。如协商达成一致，甲方应在协商一致后[天数]日内，支付结算总价款扣除已支付工程款和按主合同约定应扣留质保金后的余额。6.5如双方对竣工结算金额协商不一致，按主合同约定的争议解决方式处理。7.质保金7.1甲方从竣工结算总价款中按[百分比]%的比例扣留质保金，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。7.2质保金的扣留期限为主合同约定的缺陷责任期结束之日起[天数]日。7.3在缺陷责任期内核实，乙方已按主合同约定修复完毕所有缺陷，或双方经协商确认无遗留缺陷，且乙方提交了相关证明文件后，甲方应在收到文件后[天数]日内，将质保金余额支付至乙方指定银行账户。如质保金不足以弥补乙方缺陷修复费用的，乙方应承担补足差额的责任。8.支付方式8.1除本协议另有约定外，甲乙双方的一切付款均应以银行转账方式支付。8.2乙方应向甲方提供符合国家税务规定、内容真实的增值税发票。8.3甲方应将款项支付至乙方以下银行账户：开户名：[乙方全称]开户行：[乙方开户银行全称]账号：[乙方银行账号]8.4乙方应在收到款项后及时向甲方出具收款凭证。9.延期付款与利息9.1除本协议或主合同另有约定，或因不可抗力、乙方原因（如资料不全、工程质量问题）导致支付延迟外，甲方未按本协议约定时间支付进度款或竣工结算款的，均视为延期付款。9.2发生延期付款的，每逾期一日，甲方应按当期应付未付金额（或结算应付未付金额）的[百分比，例如：万分之一或万分之五]向乙方支付逾期付款违约金，直至付款完成之日止。逾期付款违约金总额不超过延期支付金额的[百分比，例如：10%或20%]。10.付款争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[主合同约定的仲裁委员会名称]申请仲裁，或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.通知与送达11.1双方在本协议首页载明的地址、联系电话、统一社会信用代码等信息为有效联系方式。任何一方变更上述信息，应提前[天数]日书面通知对方。否则，向原地址发送的通知视为有效送达。11.2所有根据本协议发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、快递服务或双方确认的电子邮件等方式送达。通知送达后[天数]日内视为对方收到。12.生效与效力12.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议构成双方关于本协议约定事项的完整协议，取代之前任何口头或书面的约定。12.3本协议的任何修改、补充，均须经双方书面同意。13.其他13.1不可抗力：本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（如战争、严重自然灾害等）。发生不可抗力时，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件。根据不可抗力的影响，双方可协商延期履行、部分履行或解除本协议。13.2法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3完整附件：与本协议相关的附件（如有）构成本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：[可