委托承担建设监理合同样本10篇

委托承担建设监理合同样本10篇篇1委托人（全称）：_________监理人（全称）：_________根据有关法律法规，委托人与监理人经过友好协商，就委托人委托监理人对_________项目（以下称“该项目”）提供建设监理服务达成一致意见，特签订本合同。一、词语涵义建设监理：是指监理人接受委托人的委托，在委托人授权范围内，对工程建设过程及其质量、进度、造价等依法实施监督、控制及管理的活动。二、监理人权利1.监理人在委托人授权范围内，享有以下权利：对承包人报送的施工设计图纸和施工组织设计，依据法律法规和工程建设强制性标准，提出审查意见。对承包人报送的每一道工序施工材料，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，采取抽检或全检的方式，提出检查意见。对承包人的设备、工艺和检测手段等提出检查意见。对承包人的施工质量、进度和造价等实施监督、控制和管理。在不妨碍承包人正常作业的情况下，随时进入承包人的作业区域进行必要的检查。在发现承包人存在重大质量问题或安全隐患时，有权要求承包人立即停工整改。有权要求委托人和承包人提供必要的文件和资料。2.监理人受委托人的委托，享有对工程的停工令、复工令以及向委托人和有关部门提出工程索赔建议的权利。三、监理人义务1.监理人必须遵守国家有关法律法规和工程建设强制性标准，履行监理职责，按照监理合同约定的服务期限和内容，提供建设监理服务。2.监理人在履行监理职责时，应当本着诚实信用的原则，客观、公正地实施监理工作。3.监理人应当制定完备的质量控制、进度控制和造价审查制度，并严格按照制度实施监理工作。4.监理人应当建立严格的保密制度，对委托人和承包人的商业机密和技术资料等保密信息保密。5.监理人在发现承包人存在重大质量问题或安全隐患时，应当及时向委托人报告。6.监理人应当及时向委托人提供监理工作月报或年报，以及有关工程建设的建议。四、委托人权利1.委托人有权对监理人的工作进行监督、检查，并提出合理的意见和建议。2.委托人有权要求监理人对工程的停工令、复工令以及向承包人和有关部门提出工程索赔建议。3.在不妨碍监理人正常作业的情况下，委托人可以随时进入监理人的办公区域进行检查。4.委托人可以向监理人获取工程建设的相关资料和信息。5.在监理人未能按时或未能提供满意的服务时，委托人有权向监理人提出投诉。五、委托人义务1.委托人应当及时向监理人提供必要的技术资料、设计文件和相关资料等，并明确告知其服务期限和内容。2.委托人应当尊重监理人的工作成果和劳动成果，不得擅自修改或否定监理人的工作意见和报告。3.委托人应当积极配合监理人的工作，协调解决监理过程中遇到的问题和困难。4.委托人应当按时向监理人支付约定的监理费用。5.在发现承包人存在重大质量问题或安全隐患时，委托人应当支持监理人对承包人进行必要的监管和处罚。6.委托人应当及时向监理人反馈工程建设过程中的问题和意见，以便监理人能够及时改进和调整工作方式和方法。7.在工程竣工验收时，委托人应当邀请监理人参加验收活动，并对验收结果进行签字确认。8.委托人应当确保工程建设符合相关法律法规和强制性标准的要求，并对因违反规定而导致的后果承担全部责任。9.在工程保修期内，委托人应当继续支持监理人对工程进行必要的检查和监督，以确保工程质量和使用效果。10.委托人应当严格遵守保密制度，对监理人提供的商业机密和技术资料等保密信息保密。11.在合同履行过程中发生争议时，委托人应当与监理人友好协商解决。协商不成的，可以依法提起仲裁或诉讼。但无论如何，双方不得以任何理由擅自终止合同的履行。篇2合同编号：甲方（建设单位）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担建设监理任务，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程投资：二、监理范围1.甲方委托乙方承担以下监理工作：施工准备阶段：协助甲方办理施工许可证、审查施工单位资质、协助组织图纸会审等工作。施工阶段：对施工单位的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合要求。竣工验收阶段：协助甲方组织竣工验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。2.乙方应在接到甲方通知后，及时履行监理职责，并按照合同约定完成监理任务。三、监理费用及支付方式1.甲方应支付乙方以下监理费用：监理费用总额：人民币元。支付方式：银行转账。支付时间：签订合同后支付合同总金额的50%，剩余50%在竣工验收合格后支付。2.乙方应提供合法有效的发票作为监理费用的凭证。四、违约责任1.甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权要求甲方按照合同约定支付未付费用，并自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。2.乙方未按照合同约定履行监理职责的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。五、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他部分。六、合同生效及变更1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：（公章）法定代表人或授权代表：（签字）日期：年月日乙方（监理单位）：（公章）法定代表人或授权代表：（签字）日期：年月日篇3甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据有关法律法规，为保证项目建设顺利进行，甲方委托乙方承担监理服务工作。为明确双方的权利与义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、监理范围及内容1.乙方负责甲方所委托项目的施工阶段的监理工作。具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、投资控制、安全管理和合同管理等。2.乙方应根据国家相关法律法规、规范及甲方要求，履行监理职责，确保项目顺利进行。三、监理期限监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程规模及复杂程度另行商定。2.支付方式：甲方按照监理服务完成进度，分批次向乙方支付监理费用。具体支付节点和金额根据双方约定执行。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，确保项目顺利进行。2.甲方应按时支付监理费用，确保乙方正常履行监理职责。3.甲方应提供与项目相关的必要资料，确保乙方能够充分了解项目情况。4.甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得无故干涉乙方正常履行监理职责。六、乙方的权利与义务1.乙方有权获得合同约定的监理费用。2.乙方应按照国家法律法规、规范及甲方要求，认真履行监理职责，确保项目顺利进行。3.乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等方面的信息，确保甲方充分了解项目情况。4.乙方应对涉及项目的重要决策提供专业建议和意见，协助甲方做出科学决策。5.乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露项目相关信息。七、违约责任1.甲方未按时支付监理费用的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，具体金额按照未支付金额的百分比计算。2.乙方未按照合同约定履行监理职责的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.双方因违约而产生争议的，应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。八、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。篇4合同编号：甲方（建设单位）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程结构：二、监理范围1.甲方委托乙方承担以下建设工程的监理工作：基础工程。主体工程。装饰工程。设备、电器安装工程。附属工程。其他工程。2.乙方应根据甲方的要求，按照监理规范对工程的施工质量、进度、投资和安全等方面进行监督和控制。三、监理方式1.乙方应派遣具有相应专业知识和实践经验的监理工程师进驻施工现场，进行现场监理。2.乙方应提供必要的监理设备、工具、文件和资料等，确保监理工作的顺利进行。3.甲方应为乙方的监理工作提供必要的支持和协助。四、监理期限1.本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.乙方应在监理期限内完成监理工作，并提交相应的监理报告。五、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付以下费用：监理费。设备费。其他费用。2.具体费用金额和支付方式应在双方协商后达成一致意见，并作为本合同的补充条款。六、质量保证1.乙方应确保监理工作的质量符合国家的有关标准和规范。2.甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，如果发现质量问题，有权要求乙方进行整改或重新监理。3.如果因乙方的监理质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。七、违约责任1.如果甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。2.如果乙方未按照合同约定完成监理工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.如果因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。八、争议解决1.如果甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分。九、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.如果需要修改或补充本合同，应经双方协商一致后，签订书面协议。书面协议作为本合同的补充条款，与本合同具有同等法律效力。篇5合同编号：XXXX-XXXX甲方（业主）：____________________法定代表人：____________________乙方（监理单位）：____________________监理有限公司法定代表人：____________________鉴于甲方拟委托乙方承担本建设工程的监理工作，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，达成如下协议：一、监理工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程规模及内容：____________________________________（具体描述工程规模及主要工作内容）监理范围：包括但不限于施工阶段的进度、质量、安全等方面的监理工作。二、监理期限与进度安排监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。乙方应根据工程进度安排，制定详细的监理计划，并按时提交监理报告。三、监理费用及支付方式监理费用计算方式：按照实际工作量计算，具体费用由双方另行商定。支付方式：甲方应按约定时间支付监理费用给乙方。乙方在收到款项后应提供正规的发票。四、甲方权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方开展监理工作。甲方应确保施工现场的安全，并为乙方提供必要的工作条件。甲方应按时支付监理费用。五、乙方权利与义务乙方有权在约定的范围内开展监理工作。乙方应按时提交监理报告，对发现的问题应及时向甲方提出改进意见。乙方应确保监理工作的质量，履行保密义务。乙方不得违法违规开展监理工作。六、违约责任及赔偿损失如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。如因乙方的过失导致工程出现重大质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决方式如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项双方可根据实际需要，对本合同未尽事宜进行补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同的有效期为工程竣工验收合格之日起三年。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇6合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX建设单位（甲方）：XXXX设计单位（乙方）：XXXX监理单位（丙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，三方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本建设工程的监理服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX天二、监理服务范围和内容1.监理服务范围：本建设工程的全程监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段以及缺陷责任期的监理服务。2.监理服务内容：施工准备阶段：协助甲方完成施工前的准备工作，包括设计交底、图纸会审、编制监理规划及实施细则等。施工阶段：负责施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制，确保工程按照设计要求和合同规定进行。竣工阶段：协助甲方进行竣工验收，确保工程质量符合标准要求。缺陷责任期：负责工程缺陷责任期内的监理服务，确保工程质量得到保障。三、监理服务方式1.监理服务方式：全过程旁站监理。2.监理人员配置：根据工程规模和进度要求，丙方将配置足够的监理人员，确保全程旁站监理的有效性。四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XX元整（￥XX）。2.支付方式：银行转账。具体支付时间和金额如下：预付款：合同签订后XX个工作日内，甲方支付丙方预付款XX元整（￥XX）。中期款：工程竣工并验收合格后XX个工作日内，甲方支付丙方中期款XX元整（￥XX）。尾款：缺陷责任期结束后XX个工作日内，甲方支付丙方尾款XX元整（￥XX）。五、违约责任及赔偿损失1.违约责任：如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：甲方未按时支付合同价款或未提供必要支持和资料，导致丙方无法按时提供监理服务，甲方需承担相应的违约责任。丙方未提供高质量的监理服务或未能按时完成监理任务，丙方需承担相应的违约责任。2.赔偿损失：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方需赔偿因此造成的损失。具体赔偿方式如下：甲方未按时支付合同价款或未提供必要支持和资料，导致丙方无法按时提供监理服务，甲方需赔偿因此给丙方造成的全部损失。丙方未提供高质量的监理服务或未能按时完成监理任务，丙方需赔偿因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：协商调解。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。具体管辖法院如下：XXXX法院。2.管辖法院：本合同的管辖法院为XXXX法院。如因本合同产生的任何争议或纠纷，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向管辖法院提起诉讼。七、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自三方签字盖章之日起生效。具体生效时间如下：XXXX年XX月XX日。2.合同终止条件：有下列情形之一的，合同可以终止：因不可抗力导致合同无法继续履行的。甲方或丙方违反合同规定，导致合同无法继续履行的。双方协商一致的。合同终止后，各方应友好协商解决相关事宜。如因合同终止给任何一方造成损失的，损失方需承担相应的损失赔偿责任。具体损失赔偿责任如下：甲方需赔偿因此给丙方造成的全部损失。丙方需赔偿因此给甲方造成的全部损失。篇7委托人（全称）：_________监理人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的的规定，鉴于委托人拟委托监理人对_________项目（以下简称“项目”）实施全过程监理，经双方协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程投资：_________二、监理范围1.监理范围：本项目的全过程监理，包括项目的前期准备、施工安装、调试运行等各个阶段。2.监理内容：包括但不限于项目的进度控制、质量控制、投资控制、安全管理等。三、监理期限1.监理期限：自项目开工之日起至项目竣工验收合格之日止。2.延期情况：若因不可抗力或委托人原因导致项目延期，监理期限相应顺延。四、监理报酬1.报酬方式：根据项目的实际情况，采用固定报酬方式，即委托人向监理人支付固定的监理报酬。2.报酬金额：大写_________元，小写_________元。3.支付方式：委托人在项目开工前支付监理报酬的30%，项目竣工验收合格后支付剩余的70%。五、双方权利与义务（一）委托人权利与义务1.委托人的权利：对监理人的工作进行监督，确保其按照合同约定履行监理职责。对监理人提出的合理建议或要求，在合理范围内予以采纳。有权要求监理人对项目中的违规行为进行纠正。2.委托人的义务：为监理人提供必要的工作条件和环境。向监理人提供项目相关的资料和信息。在项目实施过程中，遵守相关法律法规和行业标准。在项目竣工验收合格后，及时支付监理报酬。（二）监理人权利与义务1.监理人的权利：根据合同约定收取监理报酬。对项目中的违规行为提出纠正意见。在发现重大安全隐患或质量问题时，有权要求委托人暂停施工并进行整改。2.监理人的义务：按照合同约定履行监理职责，确保项目的顺利进行。对委托人提出的合理要求或建议，在合理范围内予以配合。在项目实施过程中，遵守相关法律法规和行业标准。对项目中的违规行为进行纠正。六、违约责任及赔偿损失1.违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定。2.赔偿损失：因一方原因导致项目延期或质量问题，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据受损方实际损失确定。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院根据实际争议情况确定。篇8委托人（全称）：_________监理人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设监理项目协商一致，订立本合同。一、工程概况1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.项目规模：_________4.项目总投资：_________二、监理范围1.监理范围：本工程的施工质量、进度、投资及安全文明施工监理。2.监理内容：施工准备阶段：参与设计交底，图纸会审等工作，审查承包人提交的开工报告。施工阶段：检查承包人的施工质量、进度和安全文明施工情况，对存在的问题签发整改通知单。竣工验收阶段：组织有关人员对工程的竣工验收，协助委托人进行工程结算工作。三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收通过之日止。四、监理费用及支付方式1.监理费用：根据本工程的实际情况，双方商定监理费用为_________元。2.支付方式：合同签订后，委托人按以下方式支付监理费用：基础工程完成并验收通过后，支付监理费用的XX%。主体工程完成并验收通过后，支付监理费用的XX%。竣工验收通过后，支付剩余的监理费用。五、双方权利与义务（一）委托人权利与义务1.委托人的权利对监理工作有检查、监督权。对监理人提出的合理建议有采纳权。2.委托人的义务向监理人提供必要的办公设施及资料。支持监理人工作，为监理人提供必要的协助。按时支付监理费用。（二）监理人权利与义务1.监理人的权利对施工过程有检查、监督权。对施工质量有否决权。对工程施工过程中的违法违规行为有制止权。2.监理人的义务确保工程质量、进度和投资得到有效控制。确保施工过程中的安全文明施工得到有效监督。确保工程竣工验收的顺利进行。六、违约责任及赔偿损失1.委托人未按时支付监理费用的，应支付相应的滞纳金，并赔偿由此给监理人造成的经济损失。2.监理人未按时完成监理任务的，应支付相应的违约金，并赔偿由此给委托人造成的经济损失。3.因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应支付相应的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失。4.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决，并承担相应的经济损失。5.因承包人的原因导致工程无法按时交付的，监理人应协助委托人向承包人索赔相应的经济损失。6.因委托人的原因导致工程无法按时交付的，监理人应协助委托人采取措施弥补损失，并赔偿由此给委托人和承包人造成的经济损失。篇9甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设监理任务达成如下协议：一、合同双方基本信息甲方（全称）：____________________法定代表人：____________________位置：____________________电话：____________________乙方（全称）：____________________法定代表人：____________________位置：____________________电话：____________________二、监理工程概况及要求工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程投资额：_____________工程总进度等具体要求说明。根据甲方要求，乙方承担该项目的工程监理任务，包括施工质量、进度和安全等方面的监督管理工作。乙方应履行监理职责，确保工程顺利进行。三、监理范围和内容乙方承担以下监理工作：施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等。具体内容应根据双方约定和工程项目的实际情况进行调整。四、监理期限和方式监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。监理方式包括现场监理和远程监理等，具体方式应根据工程项目实际情况和双方约定确定。乙方应按照国家和地方有关法律法规的规定和合同约定履行监理职责。五、监理费用及支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度、工期等因素确定。具体金额和支付方式应在双方协商后明确约定。甲方应按照约定及时向乙方支付监理费用，乙方应提供合法有效的发票。六、保密条款及知识产权归属乙方在履行监理职责过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等应严格保密，不得泄露或擅自使用。本合同所涉及的知识产权归属应根据双方约定确定，包括但不限于专利权、著作权等。如有第三方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。七、违约责任及赔偿标准任何一方未履行本合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。违约方应按照合