建造工程会计准则15号合同纠纷处理

建造工程会计准则15号合同纠纷处理发包人：[发包人全称]承包人：[承包人全称]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在建设工程项目中的权利和义务，经友好协商，就发包人委托承包人承建下列工程事宜，达成以下协议：第一条项目概况1.1工程名称：[项目具体名称]1.2工程地点：[项目具体地点]1.3工程范围及内容：[详细描述工程范围，包括但不限于土建、安装、装饰、设备等；引用附件一《工程量清单》（若有）作为范围详细说明]。1.4工程规模与技术标准：[详细描述工程规模，如建筑面积、结构类型、高度等；明确采用的国家或行业技术标准、规范名称及编号]。第二条合同价格2.1本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式。2.2合同总价款（含税）：人民币[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。2.3单价合同：单价根据附件一《工程量清单》执行。如发生工程量变化，按[约定变更估价方法，如实报实销、按实调整等]原则调整。2.4可调价格：[具体约定价格调整的因素和方式，如材料价格波动超过[百分比]、政策性调整等]。第三条付款方式3.1预付款：合同签订后[天数]日内，发包人支付合同总价款的[百分比]%作为预付款，即人民币[金额]元。承包人需提供等额履约保函。3.2进度款：a.承包人完成合同价款[百分比]%的工程量后，可申请支付进度款，发包人收到申请及相应证明文件后[天数]日内，支付至合同总价款的[百分比]%；b.承包人完成合同价款[百分比]%的工程量后，可申请支付进度款，发包人收到申请及相应证明文件后[天数]日内，支付至合同总价款的[百分比]%；c.[根据工程进度约定其他进度款支付节点和比例]。d.每次进度款支付，以经双方确认的已完成工程量乘以合同单价为基础，并扣除已支付款项及应扣质保金等。3.3结算款：工程竣工验收合格后[天数]日内，承包人提交结算报告，发包人审核确认后[天数]日内，支付至结算总价的[百分比]%（扣除质保金）。3.4质保金：结算总价扣除预付款和进度款后的[百分比]%作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格后[年数]年内，根据保修情况分期返还。3.5付款账户：发包人指定付款账户信息：开户行：[账号]，户名：[户名]。3.6逾期付款：发包人未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额[百分比]的违约金。第四条工程进度与计量4.1承包人应按照经发包人批准的施工组织设计或进度计划组织施工，并确保工程按期完成。4.2工程量计量：采用[按月/按形象进度]计量。承包人应在每个计量周期结束后[天数]日内，向发包人（或监理人）提交工程量报表及supportingdocuments，发包人（或监理人）应在收到后[天数]日内审核确认。4.3已确认的工程量作为支付进度款的依据。第五条变更管理5.1任何一方提出变更，应提前[天数]日以书面形式通知对方，并提供详细的变更内容、原因、价款调整依据等。5.2变更估价：变更价格由双方根据变更内容协商确定；协商不成的，可委托[约定第三方评估机构或依据市场价格]确定。5.3变更确认：承包人收到变更指令后，应在[天数]日内进行评估，并书面确认或提出异议。发包人应在收到承包人评估意见后[天数]日内予以书面答复。5.4因变更导致的合同价款增减及工期影响，按确认的变更估价和双方约定执行。第六条索赔管理6.1承包人因非自身原因遭受损失，有权向发包人提出索赔。索赔事件发生后，承包人应在[天数]日内向发包人（或监理人）发出索赔意向通知，说明事件发生情况及索赔要求；并在[天数]日内提交详细的索赔报告及证明材料。6.2发包人（或监理人）应在收到索赔报告后[天数]日内进行审查，给予答复或要求补充材料；逾期未答复的，视为索赔要求已被确认。6.3索赔金额的确认和支付，依据合同约定和索赔事实进行。第七条竣工验收7.1工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人（或监理人）提交竣工验收申请报告。7.2发包人（或监理人）应在收到报告后[天数]日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，承包人应按要求整改，并承担整改费用。7.3验收合格的，承包人应在[天数]日内清理现场，并提交竣工资料一套。7.4竣工验收是工程交付使用的标志，也是支付结算款和返还质保金的前提条件。第八条合同纠纷处理8.1协商：双方应就合同履行中的任何争议，首先通过友好协商解决。8.2调解：协商不成的，可提交[约定调解机构，如建设行政主管部门或行业协会]进行调解。8.3仲裁：调解不成的，任何一方均有权将争议提交[约定具体的仲裁委员会名称]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4诉讼：[如果选择诉讼，则约定管辖法院，如“如无仲裁约定，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼”]。第九条违约责任9.1发包人未能按合同约定支付款项，除支付逾期违约金外，还应承担因延误付款导致的承包人损失。9.2承包人未能按合同约定工期竣工（除不可抗力及发包人原因外），应向发包人支付违约金，违约金计算方式为[具体计算方法，如每日按合同总价款的万分之几支付]，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]%。9.3工程质量不符合约定标准的，承包人应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失。若发包人因此遭受损失的，有权向承包人索赔。9.4任何一方违反保密条款，应承担相应责任。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明。10.3因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。10.4不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复施工，工期相应顺延。第十一条通知与送达11.1所有根据本合同发出的通知、文件等，应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）发送至本合同首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。11.2通知在发送后[天数]日即视为送达。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递发送的，签收日视为送达。11.3任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。第十二条保密12.1双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密、技术信息、报价等未公开信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。12.2本保密义务在本合同终止后[年数]年内持续有效。第十三条合同生效、变更与终止13.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。13.2本合同的任何变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3除本合同另有约定外，出现以下情况之一，本合同可终止：a.合同履行完毕；b.双方协商一致同意终止；c.因不可抗力致使合同无法履行；d.一方进入破产、清算程序。第十四条其他14.1本合同附件（如有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：[列出附件名称，如工程量清单、施工组织设计、技术规范等]。14.2本合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订补充协议。14.3本合同适用中华人民共和国法律。双方因履行本合同发生的争议，