2026年监理工程师概论法规试题及答案

2026年监理工程师概论法规试题及答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的行为主体是（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位2.根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年3.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.有关主管部门C.建设行政主管部门D.施工单位负责人4.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程监理单位的质量责任和义务，说法正确的是（）。A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D.未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，但可以进行竣工验收5.根据《民法典》，关于建设工程合同的订立，下列说法错误的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同C.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同D.承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人6.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日7.监理工程师在执业中，因其过错造成工程重大损失，其法律责任应由（）承担。A.监理工程师个人B.监理单位C.施工单位D.监理单位和监理工程师连带8.建设工程监理实施的程序中，第一步是（）。A.编制建设工程监理规划B.明确监理任务，收集监理有关资料C.编制监理实施细则D.规范化地开展监理工作9.项目监理机构中，总监理工程师代表的职责是（）。A.负责编制本专业的监理实施细则B.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收C.总监理工程师交办的职责D.审核签署承包单位的付款凭证10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1次B.2次C.3次D.4次11.建设工程目标控制包括投资控制、进度控制和质量控制。其中，投资控制是指（）。A.力求使项目实际投资不超过计划投资B.力求使项目实际工期不超过计划工期C.力求使项目实际质量达到计划质量标准D.力求使项目实际投资最少12.在建设工程风险类型中，由于法律法规调整导致的风险属于（）。A.政治风险B.经济风险C.法律风险D.社会风险13.建设工程数据库中，对建设工程信息的分类应遵循（）原则，以便于不同项目之间的比较。A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.逻辑性14.建设工程监理文件资料的归档保存中，监理规划应保存的期限为（）。A.长期B.短期C.永久D.临时15.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第6天，持续时间为5天；工作M有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第14天、第16天、第18天。则工作M的自由时差为（）天。A.3B.5C.7D.916.在建设工程施工阶段，监理工程师进行投资控制的关键工作是（）。A.编制施工图预算B.审核施工组织设计C.严格控制工程变更D.签发工程款支付证书17.建设工程施工阶段进度控制的最终目的是保证（）。A.项目按期交付使用B.工程进度款的按时支付C.施工进度计划的实现D.建设工程项目的按期建成交付18.处理建设工程索赔事件时，监理工程师应遵循的原则是（）。A.预防为主，公平合理B.严格控制，据理力争C.充分协商，维护业主利益D.尊重事实，依法办事19.下列关于Partnering模式的说法，错误的是（）。A.Partnering模式要求各方建立共同的使命B.Partnering模式需要高层管理的参与C.Partnering模式是一种法定的工程管理模式D.Partnering模式强调资源共享和风险共担20.下列监理组织形式中，具有命令唯一、职责清楚、组织稳定等特点，但横向协调困难的是（）。A.直线制监理组织形式B.职能制监理组织形式C.直线职能制监理组织形式D.矩阵制监理组织形式21.根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议应由（）主持召开。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.建设单位代表22.在施工准备阶段，项目监理机构应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确认其是否完备。该审查属于（）。A.质量控制的组织措施B.质量控制的技术措施C.质量控制的经济措施D.质量控制的合同措施23.在进行工程质量控制时，监理工程师对施工单位提交的进场材料报审表进行审查，并按规定进行见证取样，这体现了质量控制中的（）。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全过程控制24.建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查中发现的施工质量问题，应当首先（）。A.下发监理通知单要求施工单位整改B.立即向建设单位报告C.下达工程暂停令D.责令施工单位停工25.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还D.投标保证金可以以现金形式单独提交26.在建设工程设计阶段，监理工程师进行质量控制的主要工作是（）。A.审查设计方案B.审核设计概算C.审查施工图预算D.控制设计进度27.建设工程项目总概算是在（）阶段编制的。A.项目建议书B.可行性研究C.初步设计D.施工图设计28.在建设工程监理工作中，监理实施细则的编制依据不包括（）。A.已批准的监理规划B.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料C.施工组织设计D.建设工程监理合同29.某工程遭遇罕见暴雨导致工期延误，监理工程师经过核实后，应（）。A.批准工期顺延B.驳回工期顺延请求C.要求施工单位采取赶工措施D.扣减施工单位工程款30.根据《建筑法》，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以（）。A.直接发包B.议标发包C.邀请招标D.公开招标31.建设工程风险识别的方法中，最基础、最常见的方法是（）。A.专家调查法B.初始清单法C.经验数据法D.风险调查法32.监理单位在建立项目监理机构时，确定监理组织结构的前提是（）。A.确定监理目标B.确定监理工作内容C.进行组织结构设计D.制定工作流程和信息流程33.在施工阶段，监理工程师进行进度控制的直接依据是（）。A.施工总进度计划B.施工单位编制的施工进度计划C.监理工程师批准的施工进度计划D.建设单位的工期要求34.建设工程平行检验是指（）。A.监理单位在施工单位自检的同时进行的检验B.监理单位在施工单位自检后进行的检验C.监理单位独立进行的检验活动D.建设单位与监理单位共同进行的检验35.关于工程延期，下列说法正确的是（）。A.非施工单位原因导致的工程延误，监理工程师应批准工程延期B.施工单位原因导致的工程延误，监理工程师应批准工程延期C.工程延期必须是发生在关键线路上的延误D.工程延期必须是非施工单位原因且发生在关键线路上的延误36.在建设工程合同管理中，由于不可抗力导致合同不能履行，双方均不承担违约责任。这体现了合同管理的（）原则。A.公平B.诚实信用C.情势变更D.不可抗力免责37.项目监理机构在实施监理过程中，发现施工单位未按照审查合格的施工图设计文件施工，总监理工程师应当（）。A.及时下达监理通知单要求整改B.及时下达工程暂停令，并报告建设单位C.立即向建设行政主管部门报告D.责令施工单位返工38.建设工程文件档案资料的特征不包括（）。A.分散性和复杂性B.随机性和全面性C.真实性和时效性D.随着工程进展逐步形成39.建设工程监理投标文件的核心是（）。A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.监理报价40.下列关于建设工程质量保修的说法，错误的是（）。A.建设工程实行质量保修制度B.建设工程的保修期，自工程竣工合格之日起计算C.在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限均有明确规定D.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位不履行保修义务的，建设单位可以向监理单位索赔二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.建设工程监理的性质可以概括为（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性42.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备下列条件（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全额到位43.监理工程师在执业中应严格遵守的职业道德包括（）。A.维护国家的荣誉和利益B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.为监理项目中指定建筑材料的供应商以获取合理佣金E.坚持公正、公平、诚信、科学的原则44.建设工程目标控制的主要措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施45.建设工程监理组织结构设计的内容包括（）。A.选择组织结构形式B.确定管理层次与管理跨度C.划分项目监理机构部门D.制定岗位职责和考核标准E.选派监理人员46.在进行建设工程投资控制时，动态控制过程包括（）。A.投资目标的分解B.投资计划值的确定C.投资实际值的收集D.计划值与实际值的比较E.投资偏差的绝对消除47.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位项目负责人安全生产责任的是（）。A.落实安全生产责任制度B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.对建设工程项目的安全施工负责D.根据工程特点组织制定安全施工措施E.消除安全事故隐患48.建设工程风险评价的方法主要有（）。A.风险量函数法B.敏感性分析法C.风险等级评价法D.专家打分法E.层次分析法49.建设工程监理文件资料管理的基本要求是（）。A.及时B.准确C.完整D.真实E.公开50.在施工阶段，监理工程师进行进度控制的主要任务包括（）。A.审查施工进度计划B.签发工程开工令C.监督施工进度计划的实施D.进行工程计量E.签发工程暂停令51.按照风险来源划分，建设工程风险包括（）。A.政治风险B.经济风险C.技术风险D.自然风险E.道德风险52.下列各类建设工程中，必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.个人自建的低层住宅53.根据《民法典》合同编，合同生效应当具备的条件包括（）。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须经过公证E.必须经过有关行政主管部门批准54.监理规划编制的依据有（）。A.建设工程的相关法律、法规及项目审批文件B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料C.建设工程监理大纲D.建设工程监理合同文件E.施工单位提供的施工组织设计55.建设工程施工阶段，监理工程师在质量控制方面的主要工作有（）。A.审查施工组织设计B.审查工程分包单位资质C.见证取样和送检D.处理工程质量问题和事故E.审查工程结算56.建设工程合同争议的解决方式有（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.私下解决57.项目监理机构中，专业监理工程师的职责包括（）。A.负责编制本专业的监理实施细则B.负责本专业监理工作的具体实施C.审查分包单位的资质，并提出审查意见D.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收E.签发工程暂停令58.下列关于建设工程监理组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制组织机构简单，决策迅速B.职能制组织机构充分发挥了职能机构的专业管理作用C.直线职能制组织机构命令唯一，但信息传递路线长D.矩阵制组织机构具有较大的机动性和适应性E.矩阵制组织机构命令源唯一59.根据《招标投标法》，以下项目必须进行招标的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.项目总投资在3000万元人民币以上的E.私人企业投资建设的厂房项目60.在建设工程施工阶段，发生工程变更时，监理工程师的正确处理程序是（）。A.建设单位提出变更，交总监理工程师审查B.设计单位提出变更，应提交建设单位交总监理工程师审查C.施工单位提出变更，应填报工程变更单提交总监理工程师审查D.总监理工程师组织专业监理工程师审查变更，签发工程变更单E.施工单位在收到工程变更单后，可以直接按变更施工，无需总监理工程师签发三、填空题（共10题，每题1分）61.建设工程监理的行为主体是____________，其实施需要建设单位的委托和授权。62.《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经____________审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。63.监理工程师在执业过程中，因其过错造成建设工程质量事故或重大经济损失的，应当承担相应的法律责任，甚至被吊销____________，收回执业印章。64.建设工程目标控制的基本方法是在项目实施过程中，不断地进行____________和____________，以纠正实际值偏离计划值的偏差。65.建设工程风险识别具有____________、复杂性、不确定性和主观性等特点。66.建设工程监理规范中，第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签，最后由____________签发。67.建设工程投资控制的重点在于施工以前的____________阶段和施工阶段。68.建设工程平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定，对同一检验项目进行的____________。69.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为____________年。70.《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿____________。四、简答题（共5题，每题5分）71.简述建设工程监理规划的作用。72.简述监理工程师在施工阶段进行质量控制的主要工作内容。73.简述建设工程风险管理的全过程包括哪些主要环节。74.简述项目监理机构处理施工单位提出的工程变更的主要程序。75.简述建设工程施工阶段进度控制的主要措施。五、综合分析题（含计算、分析综合类，共3题，每题10分）76.某建设工程项目，建设单位通过公开招标选择了施工总承包单位，并委托某监理单位承担施工阶段的监理工作。在施工过程中发生如下事件：事件1：基坑开挖过程中，遇到地下障碍物，施工单位进行清理后，向项目监理机构提出了工程延期3天和费用补偿2万元的索赔。监理工程师审核后，同意了工程延期，但驳回了费用补偿。事件2：主体结构施工中，监理工程师在巡视时发现，施工单位未按审查合格的施工图设计文件进行施工，某根承重梁的钢筋间距严重不符。事件3：工程竣工验收合格后，建设单位在保修期内发现部分屋面漏水，要求施工单位进行保修。施工单位以该部分防水工程是由建设单位指定的分包单位施工为由拒绝保修。问题：（1）事件1中，监理工程师同意工程延期但驳回费用补偿的做法是否妥当？说明理由。（2）事件2中，监理工程师应采取哪些处理程序和措施？（3）事件3中，施工单位拒绝保修是否合理？说明理由。77.某工程项目的施工网络计划如下（图中箭线下方数字为工作持续时间，单位为周）。在施工进行到第8周末时，监理工程师对工程实际进度进行了检查，并记录了相关数据。工作A：计划持续3周，实际持续4周，已完成。工作B：计划持续4周，实际进行5周，已完成。工作C：计划持续2周，实际进行2周，尚未开始（因为工作B拖延）。工作D：计划持续6周，实际进行4周，已完成50%。其余工作均未开始。[假设工作A为起点，工作B紧接工作A，工作C紧接工作B，工作D紧接工作A，工作E紧接工作C，工作F紧接工作D和工作E，工作F为终点。双代号网络图节点编号如下：①→A→②→B→③→C→④→E→⑤；①→A→②→D→⑥；⑤和⑥汇合于⑦→F。]问题：（1）请计算该网络计划的关键线路及总工期。（2）根据实际进度检查数据，分析第8周末时，工作B、工作D的实际偏差情况。（3）若要求该工程按原合同工期完成，监理工程师应督促施工单位采取哪些赶工措施？78.某工程合同总价为=2000Δ其中：固定要素系数=0.2，人工费权重=0.4，钢材权重=0.2结算期各成本要素的现行价格指数分别为：A=110，B=基期各成本要素的价格指数分别为：=100，=100，同时，在该项目另一独立分项工程中，其现金流量如下：初始投资C=1000万元，预计后续3年每年净收益C=问题：（1）请计算该工程合同价款的调整额ΔP及调整后的实际结算总价P（2）请使用财务净现值（FNPV）公式计算该独立分项工程的财务净现值，并判断该分项工程在经济上是否可行。（注：计算结果保留两位小数，(1+0.08=0.9259【参考答案及解析】一、单项选择题1.A。解析：建设工程监理的行为主体是建设单位，实施主体是工程监理企业。2.B。解析：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。3.A。解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。4.C。解析：工程监理单位不得转让工程监理业务；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收；监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。5.D。解析：《民法典》规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。6.C。解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。7.B。解析：监理工程师在执业中造成损失，由监理单位承担责任，监理单位对监理工程师有追偿权，但对外责任主体为监理单位。8.B。解析：监理实施程序依次为：确定项目总监理工程师，成立项目监理机构；编制建设工程监理规划；规范化开展监理工作；参与验收，签署监理意见；向建设单位提交监理工作总结。在编制监理规划前，需明确监理任务并收集相关资料。9.C。解析：总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：主持编写监理规划；审核签认竣工结算；调解争议；签发工程暂停令等。10.A。解析：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。11.A。解析：投资控制是指力求使项目实际投资不超过计划投资。12.C。解析：法律法规调整导致的风险属于法律风险。13.B。解析：建设工程数据库信息分类应遵循兼容性原则，以便与其他系统数据交换和比较。14.A。解析：监理规划属于长期保存的监理文件。15.A。解析：工作M的最早完成时间EF=616.C。解析：施工阶段投资控制的关键是严格控制工程变更，防止投资超支。17.D。解析：施工阶段进度控制的最终目的是保证建设工程项目按期建成交付使用。18.A。解析：处理索赔应遵循预防为主、公平合理、充分协商的原则。19.C。解析：Partnering模式不是一种法定的工程管理模式，而是一种管理理念和管理模式。20.C。解析：直线职能制吸收了直线制命令唯一和职能制专业分工的优点，但缺点是横向协调困难。21.B。解析：根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议应由总监理工程师主持召开。22.A。解析：审查施工单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，属于质量控制的组织措施。23.B。解析：事中控制是指在施工过程中进行的控制，如见证取样、巡视检查等。24.A。解析：发现质量问题，监理应首先下发监理通知单要求整改。25.B。解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。26.A。解析：设计阶段质量控制的主要工作是审查设计方案。27.C。解析：建设工程项目总概算是在初步设计阶段编制的。28.D。解析：监理实施细则的编制依据包括已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等。29.A。解析：罕见暴雨属于不可抗力，非施工单位原因导致工期延误，监理应批准工期顺延。30.A。解析：建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。31.B。解析：初始清单法是最基础、最常见的风险识别方法。32.A。解析：确定监理目标是建立项目监理机构的前提。33.C。解析：监理工程师进行进度控制的直接依据是经过监理工程师批准的施工进度计划。34.C。解析：平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定进行的独立检验活动。35.D。解析：工程延期必须同时满足两个条件：非施工单位原因导致、发生在关键线路上。36.D。解析：不可抗力导致合同不能履行，双方均不承担违约责任，体现了合同的不可抗力免责原则。37.B。解析：发现未按图纸施工，总监理工程师应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。38.B。解析：建设工程文件档案资料具有全面性和真实性，而非随机性和全面性。39.A。解析：监理大纲是投标文件的核心。40.D。解析：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，而非向监理单位索赔。二、多项选择题41.ABCD。解析：建设工程监理的性质包括服务性、科学性、独立性、公平性。42.ABCD。解析：建设资金不要求全额到位，只要求落实。43.ABCE。解析：监理工程师不得为材料供应商指定获取佣金。44.ABCD。解析：目标控制措施包括组织、技术、经济、合同措施。45.ABCD。解析：选派监理人员属于监理机构人员配备，非组织结构设计的内容。46.ABCD。解析：动态控制包括目标分解、计划值确定、实际值收集和比较，偏差无法绝对消除。47.ACDE。解析：保证安全生产条件所需资金投入是企业主要负责人的责任。48.AC。解析：风险评价方法主要有风险量函数法和风险等级评价法。49.ABCD。解析：监理文件资料应满足及时、准确、完整、真实的要求。50.ABC。解析：工程计量属于投资控制，签发工程暂停令涉及安全和质量等，非进度控制主要任务。51.ABCD。解析：按风险来源分为政治风险、经济风险、技术风险、自然风险等。52.ABCD。解析：必须实行监理的工程包括国家重点工程、大中型公用事业工程等。53.ABC。解析：合同生效条件包括主体合格、意思表示真实、不违法。54.ABCD。解析：施工组织设计是编制监理实施细则的依据，非规划依据。55.ABCD。解析：审查工程结算属于投资控制范畴。56.ABCD。解析：合同争议解决方式包括和解、调解、仲裁、诉讼。57.ABD。解析：审查分包资质由专业监理工程师初审，总监理工程师审核签认；签发工程暂停令属于总监理工程师职责。58.ABCD。解析：矩阵制组织机构命令源不唯一，有纵横两个指令源。59.ABCD。解析：必须招标的项目包括施工200万以上、设备100万以上、服务50万以上或总投资3000万以上。60.ABCD。解析：施工单位收到工程变更单后，必须由总监理工程师签发后方可实施。三、填空题61.建设单位62.资质审查机关（或建设行政主管部门）63.注册证书64.动态比较；纠偏65.个别性66.总监理工程师67.决策（或设计）68.独立检验69.270.停工、窝工等损失四、简答题71.建设工程监理规划的作用包括：（1）指导项目监理机构全面开展监理工作；（2）监理规划是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据；（3）监理规划是建设单位确认监理单位履行监理合同的主要依据；（4）监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料。72.监理工程师在施工阶段进行质量控制的主要工作内容有：（1）审查施工组织设计、施工方案；（2）审查分包单位资质；（3）查验施工测量放线成果；（4）对工程材料、构配件、设备进行审查与见证取样；（5）采取旁站、巡视、平行检验等手段监督施工过程；（6）隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程的质量验收；（7）处理工程质量问题和事故；（8）参与工程竣工验收。73.建设工程风险管理的全过程包括以下主要环节：（1）风险识别：识别项目实施过程中可能面临的风险因素；（2）风险分析与评价：分析风险发生的概率和潜在损失，确定风险等级；（3）风险对策的决策：选择合适的风险对策（如风险回避、损失控制、风险自留、风险转移）；（4）风险对策的实施：制定具体计划并落实风险对策；（5）风险对策实施的监控：跟踪评价风险对策的执行效果并及时调整。74.项目监理机构处理施工单位提出的工程变更主要程序如下：（1）施工单位提出工程变更申请，填报《工程变更单》提交项目监理机构；（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更进行审查；（3）审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；（4）设计单位完成设计变更文件后，由总监理工程师根据设计变更文件签发《工程变更单》；（5）施工单位在收到《工程变更单》后，方可按照变更后的设计进行施工。75.建设工程施工阶段进度控制的主要措施包括：（1）组织措施：落实进度控制人员，明确职责，建立进度协调制度；（2）技术措施：审查施工组织设计和进度计划，采用先进的施工工艺和技术缩短工期；（3）经济措施：对提前完成任务的给予奖励，对延误工期的进行经济处罚，确保资金供应；（4）合同措施：严格按照合同约定的工期进行考核，处理工程延期和索赔问题。五、综合分析题76.综合案例分析（1）事件1：监理工