2025-2026年建筑工程施工合同争议解决模拟试题

2025-2026年建筑工程施工合同争议解决模拟试题一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）1.根据《中华人民共和国民法典》关于建设工程施工合同的规定，下列哪种情形下，承包人可以拒绝支付工程进度款？（A）A.发包人未按约定支付工程预付款，且未提供书面担保B.发包人因重大原因要求暂停施工，但未支付暂停期间的工人工资C.工程质量经竣工验收合格，但发包人拖欠部分材料款D.发包人变更施工方案导致工期延误，承包人要求增加费用但未获同意解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。选项A中，发包人未提供书面担保属于违约行为，承包人有权拒绝支付工程进度款。选项B、C、D均属于发包人应承担的责任，但并未明确违反合同约定到可以拒绝支付工程进度款的程度。2.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决具有法律效力，但下列哪种情况下，当事人可以向人民法院申请撤销仲裁裁决？（C）A.仲裁事项不属于仲裁协议的范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.仲裁裁决所依据的证据是伪造的D.当事人对仲裁协议的效力有异议解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。选项C属于第四种情形，当事人可以向人民法院申请撤销仲裁裁决。3.某建筑工程施工合同约定，工程款采用按月支付的方式，但发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以采取哪种措施来保障自己的权益？（B）A.直接停止施工，要求发包人支付违约金B.根据合同约定或法律规定，行使优先受偿权C.向人民法院提起诉讼，要求发包人支付工程款D.要求发包人提供担保，否则拒绝继续施工解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。选项B正确，承包人可以行使优先受偿权。4.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，下列哪种情况下，调解协议不具有强制执行力？（D）A.调解协议经双方当事人签字盖章B.调解协议内容不违反法律法规的强制性规定C.调解协议经过了调解组织的确认D.调解协议未经过人民法院的司法确认解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。人民法院应当制作调解书或者根据调解协议内容制作判决书。调解协议没有经过人民法院的司法确认，不具有强制执行力。5.某建筑工程施工合同约定，由发包人提供主要建筑材料，但发包人提供的材料不符合合同约定，导致工程延期，承包人可以要求发包人承担哪种责任？（C）A.赔偿承包人的误工费B.赔偿承包人的设备租赁费C.赔偿承包人的实际损失，包括工期延误损失D.赔偿发包人的材料采购费用解析：根据《民法典》第791条规定，因发包人的原因导致工程中途停建、缓建，承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿由此造成的损失。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。选项C正确，承包人可以要求发包人赔偿实际损失，包括工期延误损失。6.在建设工程施工合同争议解决中，如果一方当事人不服仲裁裁决，可以向人民法院申请撤销，但下列哪种情况下，人民法院应当裁定驳回申请？（A）A.申请撤销仲裁裁决的期间已超过法定期限B.仲裁裁决的事项属于仲裁协议的范围C.仲裁裁决的程序符合法定要求D.仲裁裁决的内容未违反法律法规的强制性规定解析：根据《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出。申请撤销仲裁裁决的期间已超过法定期限，人民法院应当裁定驳回申请。7.某建筑工程施工合同约定，由承包人负责施工图纸的设计，但承包人设计的图纸存在严重缺陷，导致工程无法施工，发包人可以要求承包人承担哪种责任？（D）A.赔偿承包人的设计费B.赔偿发包人的误工费C.赔偿承包人的设备租赁费D.赔偿发包人的实际损失，包括工程停工损失解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。发包人可以要求承包人承担修复工程的责任，并赔偿由此造成的损失。选项D正确，发包人可以要求承包人赔偿实际损失，包括工程停工损失。8.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人发生争议，但未签订仲裁协议，下列哪种情况下，当事人可以向人民法院提起诉讼？（C）A.争议事项属于不可仲裁的事项B.争议事项属于仲裁协议约定的范围C.争议事项不属于仲裁协议约定的范围D.争议事项已经仲裁机构受理解析：根据《仲裁法》第6条规定，仲裁委员会应当由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。根据《民事诉讼法》第122条规定，当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜由仲裁解决的，人民法院应当告知当事人向仲裁机构申请仲裁。选项C正确，争议事项不属于仲裁协议约定的范围，当事人可以向人民法院提起诉讼。9.某建筑工程施工合同约定，工程款采用按月支付的方式，但发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以采取哪种措施来保障自己的权益？（B）A.直接停止施工，要求发包人支付违约金B.根据合同约定或法律规定，行使优先受偿权C.向人民法院提起诉讼，要求发包人支付工程款D.要求发包人提供担保，否则拒绝继续施工解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。选项B正确，承包人可以行使优先受偿权。10.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，下列哪种情况下，调解协议不具有强制执行力？（D）A.调解协议经双方当事人签字盖章B.调解协议内容不违反法律法规的强制性规定C.调解协议经过了调解组织的确认D.调解协议未经过人民法院的司法确认解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。人民法院应当制作调解书或者根据调解协议内容制作判决书。调解协议没有经过人民法院的司法确认，不具有强制执行力。二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将答案填写在题中的横线上）1.根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为______年。（3）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。2.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决作出后，当事人申请撤销的，应当自收到裁决书之日起______个月内提出。（6）解析：根据《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出。3.如果建设工程施工合同约定由发包人提供主要建筑材料，但发包人提供的材料不符合合同约定，导致工程延期，承包人可以要求发包人承担______责任。（违约）解析：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。4.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，调解协议需要经过______的司法确认才能具有强制执行力。（人民法院）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。5.根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起______日内向上一级人民法院提起上诉。（15）解析：根据《民事诉讼法》第164条规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。6.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以催告发包人在______内支付。（合理期限）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。7.仲裁裁决作出后，当事人申请撤销的，应当向______提出申请。（作出裁决的仲裁机构）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。8.在建设工程施工合同争议解决中，如果一方当事人不服仲裁裁决，可以向人民法院申请撤销，但仲裁裁决所依据的证据是伪造的，人民法院应当裁定______。（驳回申请）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：……（四）裁决所根据的证据是伪造的；……人民法院应当裁定驳回申请。9.根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间从______时起计算。（权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日）解析：根据《民法典》第188条规定，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。10.在建设工程施工合同中，如果承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当______。（承担赔偿责任）解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请判断下列各题的正误，正确的填“√”，错误的填“×”）1.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决具有法律效力，但当事人可以向人民法院申请撤销仲裁裁决。（√）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决。仲裁裁决具有法律效力，但当事人可以在法定期限内申请撤销。2.如果建设工程施工合同约定由发包人提供主要建筑材料，但发包人提供的材料不符合合同约定，导致工程延期，承包人可以要求发包人承担违约责任。（√）解析：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。3.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，调解协议不具有强制执行力。（×）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。4.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付违约金。（√）解析：根据《民法典》第585条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。发包人未按约定支付工程进度款属于违约行为，承包人可以要求发包人支付违约金。5.仲裁裁决作出后，当事人申请撤销的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。（√）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。6.在建设工程施工合同争议解决中，如果一方当事人不服仲裁裁决，可以向人民法院申请撤销，但仲裁裁决的程序符合法定要求，人民法院应当裁定驳回申请。（×）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：……（三）仲裁庭的组成或者程序违反法定程序的；……人民法院应当裁定撤销裁决，而不是驳回申请。7.根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为两年。（×）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。8.在建设工程施工合同中，如果承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。（√）解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。9.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，调解协议需要经过人民法院的司法确认才能具有强制执行力。（√）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。10.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付工程款。（√）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以要求发包人支付工程款。四、简答题（本大题共8小题，每小题2分，共16分。请简要回答下列问题）1.简述建设工程施工合同争议解决的方式有哪些？（答：协商、调解、仲裁、诉讼）（2分）解析：建设工程施工合同争议解决的方式主要包括协商、调解、仲裁和诉讼。协商是指双方当事人自行协商解决争议；调解是指由第三方调解组织或调解员协助双方当事人达成协议；仲裁是指由仲裁机构根据当事人的仲裁协议作出裁决；诉讼是指由人民法院根据当事人的起诉作出判决。2.根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为多少年？如何计算诉讼时效期间？（答：3年，从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算）（2分）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。3.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以采取哪些措施来保障自己的权益？（答：催告、行使优先受偿权、提起诉讼）（2分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以采取催告、行使优先受偿权、提起诉讼等措施来保障自己的权益。4.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决具有法律效力，但当事人可以在什么情况下申请撤销仲裁裁决？（答：没有仲裁协议、裁决事项不属于仲裁协议的范围、仲裁庭的组成或者程序违反法定程序、裁决所根据的证据是伪造的、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为）（2分）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。5.在建设工程施工合同中，如果承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担什么责任？（答：承担赔偿责任）（2分）解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。6.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，调解协议需要经过谁的司法确认才能具有强制执行力？（答：人民法院）（2分）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。7.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付什么？（答：工程款）（2分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以要求发包人支付工程款。8.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决作出后，当事人申请撤销的，应当向谁提出申请？（答：作出裁决的仲裁机构）（2分）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。五、应用题（本大题共8小题，每小题4分，共32分。请结合所学知识，分析并回答下列问题）1.某建筑工程施工合同约定，由发包人提供主要建筑材料，但发包人提供的材料不符合合同约定，导致工程延期，承包人可以要求发包人承担什么责任？请结合《民法典》的相关规定进行分析。（答：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。承包人可以要求发包人赔偿实际损失，包括工期延误损失。（4分）解析：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。承包人可以要求发包人赔偿实际损失，包括工期延误损失。发包人未按约定提供符合合同约定的材料，属于违约行为，承包人有权要求发包人承担违约责任。2.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人达成调解协议，但事后一方反悔，调解协议需要经过谁的司法确认才能具有强制执行力？请结合《民事诉讼法》的相关规定进行分析。（答：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。（4分）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。未经司法确认的调解协议不具有强制执行力。3.某建筑工程施工合同约定，工程款采用按月支付的方式，但发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以采取哪些措施来保障自己的权益？请结合《民法典》的相关规定进行分析。（答：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以采取催告、行使优先受偿权、提起诉讼等措施来保障自己的权益。（4分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以采取催告、行使优先受偿权、提起诉讼等措施来保障自己的权益。4.在建设工程施工合同争议解决中，仲裁裁决作出后，当事人申请撤销的，应当向谁提出申请？请结合《仲裁法》的相关规定进行分析。（答：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：……（四）裁决所根据的证据是伪造的；……人民法院应当裁定驳回申请。（4分）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：……（四）裁决所根据的证据是伪造的；……人民法院应当裁定驳回申请。仲裁裁决作出后，当事人可以在法定期限内申请撤销仲裁裁决。5.某建筑工程施工合同约定，由承包人负责施工图纸的设计，但承包人设计的图纸存在严重缺陷，导致工程无法施工，发包人可以要求承包人承担什么责任？请结合《民法典》的相关规定进行分析。（答：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。发包人可以要求承包人承担修复工程的责任，并赔偿由此造成的损失。（4分）解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。发包人可以要求承包人承担修复工程的责任，并赔偿由此造成的损失。承包人设计的图纸存在严重缺陷，导致工程无法施工，属于违约行为，发包人有权要求承包人承担赔偿责任。6.在建设工程施工合同争议解决过程中，如果双方当事人发生争议，但未签订仲裁协议，下列哪种情况下，当事人可以向人民法院提起诉讼？请结合《民事诉讼法》的相关规定进行分析。（答：根据《民事诉讼法》第122条规定，当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜由仲裁解决的，人民法院应当告知当事人向仲裁机构申请仲裁。如果争议事项不属于仲裁协议约定的范围，当事人可以向人民法院提起诉讼。（4分）解析：根据《民事诉讼法》第122条规定，当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜由仲裁解决的，人民法院应当告知当事人向仲裁机构申请仲裁。如果争议事项不属于仲裁协议约定的范围，当事人可以向人民法院提起诉讼。在建设工程施工合同争议解决中，如果双方当事人发生争议，但未签订仲裁协议，当事人可以向人民法院提起诉讼。7.根据《中华人民共和国民法典》的规定，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为多少年？如何计算诉讼时效期间？请结合《民法典》的相关规定进行分析。（答：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。（4分）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。8.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付什么？请结合《民法典》的相关规定进行分析。（答：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以要求发包人支付工程款。（4分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以要求发包人支付工程款。【标准答案及解析】一、单项选择题1.A2.C3.B4.D5.C6.A7.D8.C9.B10.D二、填空题1.32.63.违约4.人民法院5.156.合理期限7.作出裁决的仲裁机构8.驳回申请9.权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日10.承担赔偿责任三、判断题1.√2.√3.×4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.√四、简答题1.答：协商、调解、仲裁、诉讼。（2分）解析：建设工程施工合同争议解决的方式主要包括协商、调解、仲裁和诉讼。协商是指双方当事人自行协商解决争议；调解是指由第三方调解组织或调解员协助双方当事人达成协议；仲裁是指由仲裁机构根据当事人的仲裁协议作出裁决；诉讼是指由人民法院根据当事人的起诉作出判决。2.答：3年，从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。（2分）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。3.答：催告、行使优先受偿权、提起诉讼。（2分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以采取催告、行使优先受偿权、提起诉讼等措施来保障自己的权益。4.答：没有仲裁协议、裁决事项不属于仲裁协议的范围、仲裁庭的组成或者程序违反法定程序、裁决所根据的证据是伪造的、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为。（2分）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。5.答：承担赔偿责任。（2分）解析：根据《民法典》第791条规定，承包人未按照工程设计图纸施工，或者未按照施工技术标准施工，造成工程缺陷的，应当承担赔偿责任。6.答：人民法院。（2分）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。7.答：3年。（2分）解析：根据《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷，其诉讼时效期间为三年。8.答：作出裁决的仲裁机构。（2分）解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人申请撤销裁决的，应当向作出裁决的仲裁机构提出申请。五、应用题1.答：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。承包人可以要求发包人赔偿实际损失，包括工期延误损失。（4分）解析：根据《民法典》第791条规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人可以拒绝接收，并要求发包人承担违约责任。承包人可以要求发包人赔偿实际损失，包括工期延误损失。发包人未按约定提供符合合同约定的材料，属于违约行为，承包人有权要求发包人承担违约责任。2.答：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。（4分）解析：根据《民事诉讼法》第194条规定，申请司法确认调解协议的，由双方当事人依照人民调解法等法律的规定共同向人民法院申请。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。调解协议经过司法确认后具有强制执行力。未经司法确认的调解协议不具有强制执行力。3.答：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人可以采取催告、行使优先受偿权、提起诉讼等措施来保障自己的权益。（4分）解析：根据《民法典》第807条规定，发包人未按约