2026夏季庭院绿化施工合同样本二篇

2026夏季庭院绿化施工合同样本二篇篇一合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（绿化工程业主）：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（绿化工程施工单位）：________________________地址：________________________联系电话：________________________鉴于甲方需要在其庭院进行绿化施工，乙方愿意承接此绿化工程，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2026夏季庭院绿化施工工程2.工程地点：甲方庭院3.工程规模：_______平方米4.工程内容：包括但不限于种植树木、草坪、花卉，设置园林小品，铺设园路等。二、工程期限1.施工开始日期：_______2.施工结束日期：_______3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。三、工程质量1.工程质量标准：符合国家相关绿化工程施工及验收规范。2.质量验收：工程完成后，由甲方组织验收，如验收不合格，乙方应无条件返工，直至合格。四、工程价款及支付方式1.工程价款：_______元整（大写：_______元整）。2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间如下：-首付款：合同签订后_______个工作日内，支付合同总额的_______%；-中期付款：工程进度达到_______%时，支付合同总额的_______%；-结算付款：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总额的_______%；-保修金：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总额的_______%，保修期满后无质量问题，无息退还。五、工程保修1.保修期限：自工程竣工验收合格之日起_______年。2.保修内容：包括但不限于绿化植物的成活率、工程质量等。3.保修责任：在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复或更换，直至满足甲方要求。六、违约责任1.甲方违约责任：-如甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金；-如甲方要求变更工程内容，应提前_______个工作日通知乙方，并支付乙方因此产生的额外费用。2.乙方违约责任：-如乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金；-如乙方施工质量不符合约定，应无偿修复或更换，直至满足甲方要求。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：_______年_______月_______日篇二合同编号：_______签订日期：_______甲方（业主）：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________联系电话：________________________鉴于甲方需要对其庭院进行绿化施工，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：2026夏季庭院绿化施工工程2.工程地点：甲方指定庭院3.工程内容：包括但不限于种植树木、草坪、花卉，布置园林小品，铺设园路等。二、工程期限1.施工开始日期：_______2.施工结束日期：_______3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。三、工程质量1.工程质量标准：符合国家相关绿化工程施工及验收规范。2.质量验收：工程完成后，由甲方组织验收，如验收不合格，乙方应无条件返工，直至合格。四、工程价款及支付方式1.工程总价：_______元整（大写：_______元整）。2.付款方式：-首付款：合同签订后_______个工作日内，支付合同总额的_______%；-中期付款：工程进度达到_______%时，支付合同总额的_______%；-结算付款：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总额的_______%；-保修金：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总额的_______%，保修期满后无质量问题，无息退还。五、工程保修1.保修期限：自工程竣工验收合格之日起_______年。2.保修内容：包括但不限于绿化植物的成活率、工程质量等。3.保修责任：在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复或更换，直至满足甲方要求。六、违约责任1.甲方违约责任：-如甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金；-如甲方要求变更工程内容，应提前_______个工作日通知乙方，并支付乙方因此产生的额外费用。2.乙方违约责任：-如乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金；-如乙方施工质量不符合约定，应无偿修复或更换，直至满足甲方要求。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：______________