2026年监理工程师合同管理专项考试模拟试卷

2026年监理工程师合同管理专项考试模拟试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）1.根据我国《民法典》的规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事法律关系的（）协议。A.基于平等自愿B.基于诚实信用C.基于合法目的D.以上都是2.建设工程合同属于（）。A.双务合同B.有偿合同C.诺成合同D.以上都是3.合同的生效时间，一般以（）为准。A.合同成立之日B.依法办理批准、登记等手续之日C.合同生效要件具备之日D.履行合同义务之日4.因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求（）。A.撤销合同B.变更合同C.解除合同D.赔偿损失5.合同履行原则中，强调合同当事人应本着诚实、守信的态度履行合同义务的是（）原则。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.合理原则D.公平原则6.建设工程合同中，发包人的主要义务不包括（）。A.提供必要施工条件B.按时支付工程款C.组织工程竣工验收D.负责工程变更的审批7.监理合同是（）之间就委托监理事宜达成的协议。A.发包人与承包人B.发包人与监理人C.承包人与监理人D.建设行政主管部门与监理人8.监理人根据委托监理合同取得的监理报酬属于（）。A.承包人的财产B.发包人的财产C.监理人的财产D.建设行政主管部门的财产9.在工程监理过程中，监理人发现工程设计不符合强制性标准时，应（）。A.立即停止施工B.要求承包人整改C.报告发包人要求设计单位改正D.自行要求设计单位改正10.建设工程发生质量争议时，当事人可以通过（）方式解决。A.协商B.调解C.仲裁D.以上都是11.合同变更不需要满足的条件是（）。A.双方当事人协商一致B.不违反法律法规的强制性规定C.应当采用书面形式D.不得损害国家利益、社会公共利益12.因不可抗力不能履行合同，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方故意或者重大过失造成的损失，由（）承担。A.当事人双方B.受损失方C.当事人一方D.第三方13.合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行（）义务。A.清理B.通知C.保密D.帮助14.材料设备采购合同中，材料的交付方式不包括（）。A.自提B.送货C.邮寄D.装运港交货15.分包合同是承包人将工程分包给其他单位所订立的合同，分包合同必须（）。A.经发包人同意B.经建设行政主管部门批准C.不得违反承包合同D.符合法律法规的规定二、多项选择题（下列选项中，至少有两项符合题意）1.合同的生效要件包括（）。A.当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律法规的强制性规定D.采用书面形式E.不损害社会公共利益2.合同的无效情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.合同成立时缺乏主要条款3.合同的履行原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.合理原则D.公平原则E.经济原则4.建设工程合同中，承包人的主要义务包括（）。A.按照合同约定完成工程建设B.负责工程质量管理C.负责工程安全管理D.按时支付工程款E.组织工程竣工验收5.监理合同中，发包人的主要权利包括（）。A.要求监理人履行合同义务B.对监理人进行考核和评价C.授权监理人行使部分权利D.审批工程变更E.检查工程进度和质量6.合同变更的法律后果包括（）。A.变更后的合同内容取代原合同内容B.变更前的合同内容继续有效C.因变更产生的损失由有过错的一方承担D.变更需要遵循法定的程序E.变更不得损害国家利益、社会公共利益7.不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括（）。A.自然灾害B.战争C.疫情D.政策变化E.人力不可抗拒的事件8.合同权利义务终止的情形包括（）。A.合同履行完毕B.合同解除C.合同被撤销D.债权人死亡E.债务人死亡9.材料设备采购合同中，材料设备的质量要求主要包括（）。A.符合国家或行业标准B.符合合同约定的技术参数C.符合发包人的特殊要求D.经过检验合格E.经过认证10.分包合同中，承包人的义务包括（）。A.将分包工程纳入总进度计划B.对分包工程的质量进行监督C.负责分包工程的安全生产D.向发包人报告分包工程的情况E.负责分包工程的结算三、案例分析题某工程项目由甲建设单位发包，乙施工单位承包。双方签订了建设工程施工合同。合同约定，工程工期为12个月，工程价款为1000万元。合同履行过程中，发生如下事件：1.合同签订后，乙施工单位发现甲建设单位提供的图纸存在严重错误，导致乙施工单位需要返工，工期延误2个月。2.工程施工过程中，由于遭遇罕见台风，导致乙施工单位部分工程停工，工期延误1个月。3.工程施工过程中，甲建设单位指令乙施工单位进行工程变更，导致乙施工单位工期延误1个月，并额外支出费用10万元。4.工程竣工验收合格后，甲建设单位拖延支付工程款200万元。请问：（1）上述事件中，哪些属于不可抗力？哪些属于发包人的违约行为？哪些属于承包人的违约行为？（2）对于不可抗力导致工期延误，乙施工单位应如何处理？（3）对于发包人指令工程变更导致工期延误和费用增加，乙施工单位应如何处理？（4）对于甲建设单位拖延支付工程款，乙施工单位应如何处理？（5）如果乙施工单位因甲建设单位拖延支付工程款，被迫采取法律措施，产生的费用应由谁承担？试卷答案一、单项选择题1.D解析：根据《民法典》第四百六十九条规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。根据该法第五百零九条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据该法第七条，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。根据该法第一百三十三条，民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。因此合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事法律关系的基于平等自愿、诚实信用、合法目的的协议。2.D解析：根据《民法典》第四百六十五条规定，依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同受法律保护，体现了合同是双务合同、有偿合同、诺成合同等特征。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，发包人支付价款，承包人进行工程建设，双方互负对价义务，属于双务合同；承包人提供工程建设，发包人支付工程款，属于有偿合同；双方通过意思表示达成协议即成立合同，属于诺成合同。3.A解析：根据《民法典》第四百七十条条规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因此，合同的生效时间，一般以合同成立之日为准。4.A解析：根据《民法典》第一百四十七条规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。因此，因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求撤销合同。5.B解析：根据《民法典》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。诚实信用原则是合同履行原则的核心，要求合同当事人应本着诚实、守信的态度履行合同义务。6.D解析：根据《民法典》第七百九十一条规定，发包人的主要义务包括：提供必要施工条件；及时检查隐蔽工程；及时支付工程款；组织工程竣工验收等。负责工程变更的审批是承包人的义务。7.B解析：根据《民法典》第七百九十九条规定，本法所称工程监理，是指工程监理人接受发包人委托，对建设工程质量、进度、造价进行控制，并进行合同管理、信息管理以及组织协调等活动的专业服务。因此，监理合同是发包人与监理人之间就委托监理事宜达成的协议。8.C解析：根据《民法典》第八百零二条规定，工程监理人完成委托监理合同约定的监理任务，发包人应当按照约定支付监理报酬。因此，监理人根据委托监理合同取得的监理报酬属于监理人的财产。9.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十二条规定，工程监理单位发现设计文件和施工组织设计不符合法律、法规、工程建设强制性标准或者合同约定的，应当报告建设单位要求设计单位改正。10.D解析：根据《民法典》第五百零九条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据该法第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。根据该法第五百八十八条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方故意或者重大过失造成的损失，由当事人各方合理分担。当事人不能完全免除责任的，应当承担相应的责任。根据该法第五百八十三条规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（一）合同履行完毕；（二）合同解除；（三）合同被撤销；（四）法律规定的其他情形。因此，建设工程发生质量争议时，当事人可以通过协商、调解、仲裁、诉讼方式解决。11.D解析：根据《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。根据该法第五百四十四条规定，变更应当采用书面形式。根据该法第五百四十五条规定，当事人对合同变更内容约定不明确的，推定为未变更。根据该法第五百四十六条规定，合同变更不需要满足不违反法律法规的强制性规定和不得损害国家利益、社会公共利益的条件，但是合同变更不得违反法律法规的强制性规定，也不得损害国家利益、社会公共利益。12.A解析：根据《民法典》第五百九十条第二款规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方故意或者重大过失造成的损失，由当事人双方分担。13.C解析：根据《民法典》第五百五十七条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关争议解决方法的条款的效力。合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行保密义务。14.D解析：根据《民法典》第六百零三条第一款规定，出卖人应当按照约定的数量和种类交付标的物。根据该法第六百零四条规定，标的物的交付方式包括：交付不动产的，应当在不动产所在地交付；交付动产的，可以交付动产本身，也可以交付权利凭证；交付权利的，应当在权利转移时交付。因此，材料的交付方式包括自提、送货、邮寄，但不包括装运港交货。15.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，禁止承包单位将承包的工程转包。禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定，当事人约定，发包人将工程肢解后分别发包给不同的承包人，各承包人对发包人承担连带责任的，人民法院应予支持。因此，分包合同必须经发包人同意。二、多项选择题1.ABC解析：根据《民法典》第四百六十九条规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。根据该法第四百六十五条第二款规定，依法成立的合同，受法律保护。根据该法第一百四十三条第一款规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。因此，合同的生效要件包括当事人具有相应的民事行为能力、意思表示真实、不违反法律法规的强制性规定。2.ABCD解析：根据《民法典》第一百四十三条第二款规定，违背公序良俗的民事法律行为无效。根据该法第一百四十六条第一款规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。根据该法第一百四十七条第一款规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。根据该法第一百四十八条、第一百四十九条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。当事人一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。根据该法第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。违背公序良俗的民事法律行为无效。因此，合同的无效情形包括一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益。3.ABC解析：根据《民法典》第五百零九条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据该法第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。根据该法第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。因此，合同的履行原则包括全面履行原则、诚实信用原则、合理原则。4.ABC解析：根据《民法典》第七百九十一条规定，承包人的主要义务包括：按照合同约定完成工程建设；及时通知发包人隐蔽工程覆盖、中间验收以及竣工验收的情况；负责工程质量管理；负责工程安全管理；防止或者减少工程环境污染；遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；履行合同约定的其他义务。按时支付工程款是发包人的义务，组织工程竣工验收是发包人的义务。5.AB解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十二条规定，工程监理单位发现设计文件和施工组织设计不符合法律、法规、工程建设强制性标准或者合同约定的，应当报告建设单位要求设计单位改正。根据《民法典》第七百九十九条规定，工程监理人完成委托监理合同约定的监理任务，发包人应当按照约定支付监理报酬。因此，发包人的主要权利包括要求监理人履行合同义务、对监理人进行考核和评价。6.ACD解析：根据《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。因此，变更后的合同内容取代原合同内容。根据该法第五百四十四条规定，变更应当采用书面形式。根据该法第五百四十五条规定，当事人对合同变更内容约定不明确的，推定为未变更。根据该法第五百四十六条规定，合同变更不需要满足不违反法律法规的强制性规定和不得损害国家利益、社会公共利益的条件，但是合同变更不得违反法律法规的强制性规定，也不得损害国家利益、社会公共利益。因变更产生的损失由有过错的一方承担。7.ABC解析：根据《民法典》第一百八十条规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。根据该法第一百八十条第二款规定，不可抗力包括自然灾害、事故等不可预见、不能避免且不能克服的客观情况。因此，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、疫情等。8.ABC解析：根据《民法典》第五百五十七条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关争议解决方法的条款的效力。根据该法第五百五十七条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。因此，合同权利义务终止的情形包括合同履行完毕、合同解除、合同被撤销。9.ABCD解析：根据《民法典》第六百零三条规定，出卖人应当按照约定的数量和质量交付标的物。根据该法第六百二十二条规定，当事人约定的质量要求不符合强制性国家标准但是符合强制性行业标准的，该约定有效。当事人没有约定质量要求，但是约定了标的物的种类、规格、型号、质量要求等，出卖家交付的标的物不符合约定的，买受人可以依照本法第五百六十三条的规定解除合同。根据该法第六百二十五条规定，出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第五百六十二条的规定要求降低价格或者要求对方承担违约责任。根据该法第六百三十四条规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自标的物交付给第一承运人时转移。因此，材料设备的质量要求主要包括符合国家或行业标准、符合合同约定的技术参数、符合发包人的特殊要求、经过检验合格。10.ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例