施工安全工程合同范本

施工安全工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程安全技术服务中心

乙方地址：中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区XX路XX号

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

###合同简介

本合同由甲方与乙方于2023年10月26日签订，旨在明确双方在施工安全工程领域的合作事宜。甲方作为建设工程项目的业主，委托乙方提供专业的施工安全工程服务，包括但不限于安全技术咨询、安全管理体系建立、安全教育培训及现场安全监督等。乙方凭借其在建筑工程安全领域的专业资质和技术经验，为甲方提供全面的安全工程解决方案，以确保施工项目的顺利进行及工人的生命财产安全。双方基于平等、自愿、公平的原则，结合国家相关法律法规及行业规范，共同制定本合同，以规范双方的权利与义务，保障合作项目的顺利实施。

甲方所承建的XX项目位于中国某省XX市，属于大型公共建筑工程，涉及多个施工阶段和复杂的技术环节，对施工安全有着极高的要求。为确保项目符合国家安全生产标准，甲方在项目启动前即与乙方达成合作意向，希望通过乙方的专业服务提升施工现场的安全管理水平，降低事故风险。乙方作为国内知名的建筑工程安全技术服务机构，拥有丰富的行业经验、专业的技术团队及完善的服务体系，能够为甲方提供高质量的安全工程服务。基于双方的共同需求与合作基础，本合同应运而生，旨在通过明确的合作框架，实现甲方对施工安全的高标准要求，同时保障乙方的合法权益。

在合作过程中，甲方将负责提供施工项目的相关资料及必要的工作条件，乙方则需根据甲方的具体需求，制定科学的安全工程方案并严格执行。双方将通过定期沟通与协调，确保安全工程服务的质量和效率。本合同的签订不仅体现了双方对施工安全的共同重视，也为后续的合作奠定了坚实的基础。随着项目的推进，双方将严格按照合同约定履行各自职责，共同推动施工安全工程的有效实施，确保项目按期、高质量完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供施工安全工程服务的具体内容与标准，确保XX项目在施工过程中符合国家及地方安全生产法律法规的要求，有效预防和控制安全事故的发生，保障施工人员的生命财产安全，并促进项目顺利实施。乙方将依据本合同约定，为甲方提供全面的施工安全工程服务，具体内容包括但不限于：

1.安全技术咨询与风险评估：针对XX项目的特点，乙方将进行全面的安全技术评估，识别潜在的安全风险，并提出专业的风险控制建议。

2.安全管理体系建立与完善：乙方将协助甲方建立或完善施工安全管理体系，包括制定安全管理制度、操作规程及应急预案，确保安全管理体系的有效运行。

3.安全教育培训：乙方将为甲方的施工人员提供系统的安全教育培训，涵盖安全意识、操作技能、应急处置等内容，提升工人的安全素质。

4.现场安全监督与检查：乙方将派驻专业的安全监督人员，对施工现场进行定期或不定期的安全检查，及时发现并纠正安全隐患，确保施工现场的安全合规。

5.安全事故应急处理：乙方将提供安全事故应急处理方案，并在发生安全事故时，迅速介入进行现场协调与处置，减少事故损失。

第二条定义

1.**施工安全工程服务**：指乙方为甲方提供的包括安全技术咨询、安全管理体系建立、安全教育培训、现场安全监督、安全事故应急处理等在内的综合性服务。

2.**安全生产法律法规**：指国家及地方颁布的关于安全生产的所有法律、法规、规章及标准，包括但不限于《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等。

3.**安全隐患**：指施工现场存在的可能导致安全事故发生的不安全状态、不安全行为或管理缺陷。

4.**安全管理体系**：指为预防和控制安全事故而建立的一整套管理制度、操作规程、应急预案及监督机制。

5.**安全教育培训**：指乙方为甲方施工人员提供的关于安全意识、操作技能及应急处置等方面的培训活动。

6.**现场安全监督**：指乙方安全监督人员对施工现场进行的安全检查、隐患排查及整改监督等工作。

7.**安全事故**：指在施工过程中发生的造成人员伤亡或财产损失的事件。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力和义务

####权力：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业的施工安全工程服务，并对服务质量进行监督和评估。

2.甲方有权根据项目进展情况，对乙方的服务内容进行调整或补充，并要求乙方相应配合。

3.甲方有权获取乙方提供的安全工程技术资料、安全检查报告、安全教育培训记录等文件，作为项目安全管理的重要依据。

4.甲方在乙方服务过程中存在不当行为或未提供必要配合时，有权要求乙方纠正，并可根据情况要求赔偿损失。

####义务：

1.甲方应向乙方提供XX项目的详细资料，包括施工图纸、工程进度安排、施工环境条件等，以便乙方制定合理的安全工程方案。

2.甲方应保障乙方安全监督人员及培训师进入施工现场工作的权利，并提供必要的工作条件，如办公场所、通讯设备等。

3.甲方应按照合同约定支付乙方服务费用，并确保款项及时到账，不得无故拖延或拒绝支付。

4.甲方应积极配合乙方开展安全教育培训、现场安全检查等工作，对乙方提出的安全隐患整改意见应及时落实。

5.甲方应确保施工人员遵守安全管理制度，并对施工过程中的安全责任承担最终责任。

###2.乙方的权力和义务

####权力：

1.乙方有权根据合同约定收取服务费用，并要求甲方按时支付。

2.乙方有权对施工现场的安全状况进行监督和检查，发现安全隐患时，有权要求甲方立即整改，并有权拒绝继续施工直至隐患消除。

3.乙方有权根据项目实际情况及安全管理需求，提出服务方案的调整建议，并要求甲方确认。

4.乙方在提供安全工程服务过程中，如发现甲方存在严重的安全管理缺陷或违法行为，有权暂停服务并书面通知甲方，同时保留追究甲方责任的权利。

####义务：

1.乙方应组建专业的安全工程团队，配备具备资质的安全技术人员，确保提供的服务符合行业标准和甲方要求。

2.乙方应根据甲方的项目资料及需求，制定科学、可行的安全工程方案，并按时提交给甲方审核。

3.乙方应按照合同约定，定期或不定期开展现场安全检查，及时发现问题并形成报告提交甲方，同时提供整改建议。

4.乙方应负责组织实施安全教育培训，确保培训内容符合国家标准及项目实际需求，并保留培训记录以备查验。

5.乙方应建立安全事故应急处理机制，在发生安全事故时，迅速响应并协助甲方进行现场处置，同时提供技术支持。

6.乙方应确保提供的安全工程技术资料、安全检查报告、安全教育培训记录等文件真实、准确，并按时提交给甲方。

7.乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保自身服务行为合法合规，并对服务过程中因自身原因导致的安全问题承担责任。

8.乙方应保守甲方项目信息及商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

9.乙方应积极配合甲方的管理工作，及时沟通服务进展，确保双方合作顺畅。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的施工安全工程服务费用总额为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00），该费用包含但不限于安全技术咨询、安全管理体系建立、安全教育培训、现场安全监督、安全事故应急处理等所有合同约定服务内容。

2.乙方应在收到甲方支付的服务费用后，按照合同约定提供相应的服务。甲方应按照以下方式分期支付服务费用：

（1）合同签订之日起十日内，甲方向乙方支付服务费用总额的30%，即人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00）；

（2）项目中期进度款支付节点（即项目施工过半且乙方已完成初步安全管理体系建立及首期安全教育培训后）之日起十日内，甲方向乙方支付服务费用总额的40%，即人民币壹拾肆万元整（￥140,000.00）；

（3）项目竣工验收合格且乙方提交所有服务资料之日起十日内，甲方向乙方支付服务费用总额的30%，即人民币壹拾壹万元整（￥110,000.00）。

3.甲方支付服务费用时，应将款项直接汇入乙方指定银行账户：

开户行：中国XX银行XX支行

户名：XX建筑工程安全技术服务中心

账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.乙方应在收到每期服务费用后，向甲方开具等额增值税专用发票。甲方在收到发票后，应按照财务流程办理报销手续。若甲方因故未能按时支付服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过三十日，乙方有权暂停服务并解除合同，并要求甲方支付全部未付款项及相应违约金。

5.若甲方根据项目实际需求，要求乙方增加服务内容或提前完成服务，经双方书面确认后，甲方应另行支付增加服务部分的费用，具体标准由双方协商确定。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止，共计壹拾贰个月，自2023年10月26日至2025年2月25日。

2.乙方应按照以下时间节点完成各项服务内容：

（1）安全技术咨询与风险评估报告：合同签订后十五日内提交；

（2）安全管理体系建立方案：合同签订后三十日内提交，并经甲方审核确认；

（3）首期安全教育培训：项目开工后一个月内完成；

（4）现场安全监督：自项目开工之日起至项目竣工验收前持续进行，每周至少进行两次现场检查，并每月提交一次安全检查报告；

（5）安全事故应急处理预案：安全管理体系建立方案确认后十日内提交。

3.若因项目进度调整或甲方原因导致服务时间延误，经双方书面协商一致，可相应延长合同履行期限。但乙方应在合同期限内完成所有约定服务内容，否则每逾期一日，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过六十日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

4.本合同履行期间，如遇法定节假日或周末，相关时间节点应相应顺延，顺延期间不计入合同履行期限。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停服务并解除合同，甲方除支付全部未付款项及违约金外，还应承担乙方因此遭受的直接损失。

（2）甲方未按合同约定提供项目资料、工作条件或配合乙方开展安全教育培训、现场安全检查等工作的，每因甲方原因导致乙方服务延误或未能达到预期效果，甲方应向乙方支付人民币伍万元整（￥50,000.00）的违约金，并承担乙方因此产生的额外费用。

（3）甲方在项目施工过程中，因自身原因发生安全事故的，虽不影响乙方服务义务，但甲方应赔偿乙方因此产生的合理损失，包括但不限于事故调查费、应急处理费等，且乙方有权要求甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

2.**乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定提供服务或未在约定时间节点完成服务内容的，每因乙方原因导致服务延误或未能达到预期效果，乙方应向甲方支付人民币伍万元整（￥50,000.00）的违约金，并承担甲方因此产生的直接损失。逾期超过六十日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿合同总金额的20%作为违约金。

（2）乙方提供的安全技术咨询、安全管理体系方案、安全教育培训等内容存在重大缺陷或不符合国家及行业标准的，甲方有权要求乙方立即整改，并可根据缺陷严重程度，要求乙方支付合同总金额的5%至15%作为违约金。若因乙方提供的服务缺陷直接导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故赔偿责任、罚款等，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（3）乙方在服务过程中，泄露甲方项目信息或商业秘密的，应立即停止违约行为并赔偿甲方人民币壹拾万元整（￥100,000.00）的违约金，若甲方因此遭受额外损失，乙方还应承担赔偿责任。

（4）乙方安全监督人员未按合同约定履行监督职责，导致安全隐患未能及时发现或整改，并由此发生安全事故的，乙方应承担事故发生原因30%的责任，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

3.**不可抗力导致的违约**

若因地震、台风、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，双方应继续履行合同或协商调整合同内容。

4.**违约金的限制**

本合同项下的违约金总额不超过合同总金额的30%，超过部分甲方有权不予支付。若违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿差额部分。

5.**合同解除权**

除本合同另有约定外，任何一方出现严重违约行为，守约方有权书面通知违约方解除合同，并要求违约方承担违约责任。合同解除后，乙方应立即停止服务并返还甲方已支付的服务费用（如有），甲方有权要求乙方赔偿因此遭受的直接损失。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、雷击、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、流行病疫情以及其他类似事件。

2.**影响及后果**

当发生不可抗力事件时，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔证明等），说明不可抗力事件的影响范围及预计持续期限。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.**责任免除**

因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应积极采取措施减少损失。若不可抗力事件持续超过三十日，双方有权协商解除合同。合同解除后，双方应相互返还已收取的款项，并各自承担因不可抗力事件产生的直接损失，互不承担赔偿责任。

4.**不可抗力持续**

若不可抗力事件消除后，原合同条款仍无法履行，双方应在合理期限内重新协商合同内容。若协商不成，可依法解除合同，并按不可抗力相关规定处理。

5.**不可抗力证明**

双方均应保存不可抗力事件的证明材料，并在合同履行完毕后提交给对方备案。若因一方未能提供有效证明导致责任认定争议，应承担相应不利后果。

第八条争议解决

1.**协商解决**

本合同履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决，就争议事项达成一致意见。协商应本着公平、合理的原则进行，并尽量在XX市范围内达成和解协议。若双方在收到争议通知后三十日内未能协商解决，可进入下一争议解决程序。

2.**调解解决**

若协商不成，双方可共同向XX市建设工程行业协会或双方认可的第三方调解机构申请调解。调解机构应依据相关法律法规及行业惯例，在收到调解申请后六十日内提出调解方案。双方应积极配合调解工作，并对调解结果承担相应义务。调解协议达成后，应签订书面协议并履行，调解结果具有法律约束力。

3.**仲裁解决**

若调解仍未能解决争议，或双方在合同签订时明确约定通过仲裁解决争议，则应将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

4.**诉讼解决**

若双方未约定仲裁，且调解未果，任何一方均有权向XX市人民法院提起诉讼。诉讼应以本合同为依据，由被告住所地或合同履行地法院管辖。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不得因此中断或妨碍合同的正常履行。

5.**争议优先解决顺序**

本合同双方同意，争议解决应优先采用协商、调解的方式，仲裁或诉讼为后续选择。若选择仲裁，双方应穷尽调解程序后再提交仲裁；若选择诉讼，应先尝试协商解决。任何一方未经另一方书面同意，不得擅自变更争议解决方式。

6.**证据保全**

在争议解决过程中，任何一方均有权申请证据保全，并向有管辖权的仲裁机构或法院提供相关申请材料。证据保全费用由申请方承担，但胜诉方有权要求败诉方补偿。双方应积极配合证据保全工作，确保争议能够得到公正、及时的解决。

第九条其他条款

1.**通知方式**

本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同首部载明的地址或双方另行书面指定的地址。任何一方变更联系方式，应至少提前十日书面通知对方。若通知按上述地址发送，且在合理时间内未能送达，则视为有效送达。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议内容与原合同冲突，以补充协议为准。任何口头承诺或约定均不构成合同变更，除非双方另有书面确认。

3.**合同转让**

未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。若转让发生，受让方应自动承接原合同项下的全部权利义务，并遵守本合同约定。

4.**保密义务**

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、项目数据等所有非公开信息承担保密义务。保密信息不因合同终止而失效，保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年。除法律规定或双方书面同意外，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用保密信息。违反保密义务的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。

5.**合同终止条件**