2026年全国二级建造师执业资格考试模拟试卷附答案

2026年全国二级建造师执业资格考试模拟试卷附答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列不属于我国建设领域行政法渊源的是（）A.住房和城乡建设部发布的《建设工程质量检测管理办法》B.我国加入的《建筑业安全卫生公约》C.最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》D.广西壮族自治区人大常委会发布的《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》2.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）A.法定代表人是依照法律或者法人章程规定，依法代表法人行使民事权利的负责人B.法人以其注册登记地为住所C.法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产经费，且必须达到法定最低注册资本D.建设单位必须是具有法人资格的主体3.甲施工企业委托乙为其购买型号为32.5R的普通硅酸盐水泥，乙到供货商处发现该型号水泥缺货，遂自行决定为甲购买了型号为42.5R的普通硅酸盐水泥，下列关于该代理行为的说法，正确的是（）A.乙的行为属于无权代理，未经甲追认，由乙承担责任B.乙的行为属于越权代理，甲只能追认，不得拒绝C.如果甲收到水泥后直接投入使用，视为甲拒绝追认该行为D.如果供货商知道乙的代理权限，该代理行为直接对甲发生效力4.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）A.建设用地使用权自合同签订时设立B.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上C.建设用地使用权消灭的，使用权人应当及时办理注销登记D.建设用地使用权可以依附于宅基地设立5.甲建设单位和乙施工企业签订了办公楼项目施工合同，为了降低造价，甲要求乙垫资施工，双方未约定垫资利息，工程竣工验收合格后，乙诉至法院要求甲支付工程价款及垫资利息，下列说法正确的是（）A.垫资行为违反法律强制性规定，垫资合同无效B.法院对乙要求支付利息的请求不予支持C.法院应当按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率支持乙的利息请求D.如果双方约定的垫资利息高于LPR，全部约定无效6.根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金不得超过招标项目估算价的3%B.投标保证金有效期可以和投标有效期不一致C.招标人终止招标的，应当及时退还已经收取的投标保证金及银行同期存款利息D.中标人无正当理由拒签合同，招标人应当退还投标保证金7.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当至少每（）年组织一次生产安全事故综合应急预案演练。A.1B.2C.3D.0.58.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息公布期限的说法，正确的是（）A.基本信息长期公布B.优良信用信息公布期限为3年，不得缩短C.不良信用信息公布期限一律为6个月D.对整改确有实效的失信主体，一律不得缩短其公布期限9.根据《建设工程安全生产费用管理规定》，关于施工单位安全生产费用提取的说法，房屋建筑工程的安全费用提取标准不低于工程造价的（）A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%10.某工程竣工验收合格交付使用后第3年，施工单位在保修期内发现因设计原因造成的卫生间楼板开裂质量缺陷，下列关于保修责任承担的说法，正确的是（）A.施工单位负责维修，承担全部保修费用B.设计单位负责维修，建设单位承担维修费用C.施工单位负责维修，费用由建设单位承担，建设单位可以向设计单位追偿D.施工单位不负责维修，由建设单位委托第三方维修，费用由设计单位直接承担11.关于注册建造师执业的说法，正确的是（）A.注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程项目负责人，无论项目是否竣工验收B.发包人与注册建造师所在企业解除承包合同的，注册建造师应当及时办理变更注册手续C.大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任，二级注册建造师也可以担任大型建设工程项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120天，注册建造师可以同时担任另一个项目的项目负责人12.甲施工企业和乙供应商签订了钢材买卖合同，合同约定甲应当支付货款100万元，乙应当在合同签订后10日内交付钢材，甲向乙支付了10万元定金，同时约定，任何一方违约应当支付总价款10%的违约金。后乙无法交付钢材，甲可以主张乙最多支付（）万元。A.20B.30C.10D.10013.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位14.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.人民法院对当事人提出的异议，应当审查，异议成立的，裁定驳回起诉C.当事人未提出管辖权异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，违反级别管辖和专属管辖规定的除外D.管辖权异议成立的，应当判决案件移送有管辖权的人民法院15.下列属于行政诉讼受案范围的是（）A.某住建部门对其工作人员作出的记过处分决定B.某住建部门发布的关于禁止本地外来施工企业投标的规范性文件C.某住建部门作出的暂扣施工单位安全生产许可证的决定D.某住建部门主持达成的建设工程纠纷调解协议16.施工企业的项目经理，在代表企业施工过程中，签署确认的工程价款结算文件，对施工企业（）A.不具有效力，因为项目经理没有授权B.具有效力，因为项目经理是法定代表人授权的项目负责人C.是否有效取决于施工企业是否事后追认D.是否有效取决于建设单位是否明知项目经理的权限17.根据《劳动合同法》，下列关于试用期的说法，正确的是（）A.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过1个月B.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限内D.劳动合同仅约定试用期的，试用期成立，劳动合同期限按照试用期计算18.施工单位在施工过程中，为了赶工期，违反了施工操作规程，造成了一起1人死亡、3人重伤的生产安全事故，本次事故应当被认定为（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故19.下列属于用益物权的是（）A.抵押权B.地役权C.留置权D.质权20.根据《文物保护法》，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当经（）批准。A.省、自治区、直辖市人民政府B.国务院文物行政部门C.本级人民政府D.国务院二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列属于民事责任承担方式的有（）A.停止侵害B.排除妨碍C.没收财产D.赔偿损失E.罚金2.根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列属于违法发包的情形有（）A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的B.建设单位将工程肢解发包的C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单位的D.建设单位按照合同约定，将部分专业工程发包给符合资质的专业承包单位的E.总承包单位将劳务作业分包给符合资质的劳务单位的3.关于知识产权的说法，正确的有（）A.知识产权仅具有财产权性质，不具有人身权性质B.知识产权具有专有性，权利人对知识产权享有独占权C.知识产权具有地域性，只在一国法律范围内有效D.知识产权具有期限性，超过保护期限就进入公有领域E.发明专利权的保护期限是10年4.根据《民法典》，下列属于无效合同的有（）A.一方以欺诈手段订立合同，损害对方合法权益的B.违反法律、行政法规强制性规定的合同C.违背公序良俗的合同D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的合同E.因重大误解订立的合同5.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料B.施工单位不得转包或者违法分包工程C.施工单位应当建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录D.施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验不得使用E.施工单位对建设工程的保修期不承担任何质量责任，只对施工原因造成的质量缺陷承担责任6.根据《安全生产许可证条例》，下列属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.所有作业人员都已经参加工伤保险，不需要为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险7.关于合同解除的说法，正确的有（）A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人可以约定一方解除合同的事由，解除事由发生时，解除权人可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，不得请求返还或者赔偿8.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，下列关于施工现场消防设施设置的说法，正确的有（）A.施工现场应当设置临时室内消防给水系统的情形是建筑高度大于24m或者单体建筑面积大于3000㎡的在建工程B.临时消防给水系统的给水进水管不应少于2条C.高度超过100m的在建工程，应当在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵D.临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100E.施工现场每25㎡配备1只10L灭火器9.关于仲裁的说法，正确的有（）A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，涉及国家秘密的除外C.仲裁实行一裁终局的制度，裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定，不得请求人民法院作出裁定E.仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷只能重新达成仲裁协议申请仲裁，不得向人民法院起诉10.下列属于侵权责任承担方式的有（）A.停止侵害B.消除危险C.返还财产D.支付违约金E.继续履行三、案例分析题（共4题，每题20分，共80分）（一）背景资料：某新建商业综合体项目，建筑面积45000㎡，地下2层，地上12层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位甲通过公开招标确定施工总承包单位乙，中标合同价为1.8亿元，双方签订了施工总承包合同，合同约定工期450日历天，质量标准为合格，计价方式为固定单价合同，材料价格风险由施工单位承担，超过±5%以上的部分由建设单位承担。开工前，乙施工单位将项目的基坑支护工程分包给具有相应资质的专业承包单位丙，丙单位编制了深基坑专项施工方案，因为项目工期紧张，丙单位项目负责人签字后直接组织施工，未组织专家论证。施工过程中，当地进入雨季，连续3天的强降雨导致基坑边坡失稳坍塌，造成2名工人被埋，经抢救无效死亡，直接经济损失约800万元。事故发生后，施工单位立即启动应急预案，抢救伤员，保护现场，并向当地住建部门和应急管理部门报告了事故。事故调查过程中发现，丙单位的专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字，也未组织专家论证，现场边坡监测单位未按照方案要求进行监测，连续3天降雨导致边坡荷载增加，是事故发生的直接原因。另外调查发现，乙施工单位安排的专职安全生产管理人员因为同时担任另一个项目的安全员，长期不在现场履职，对丙单位的违规施工行为未及时发现制止。问题：1.本次生产安全事故属于什么等级？说明理由。（4分）2.本次事故中，乙施工单位存在哪些违法行为？（6分）3.深基坑专项施工方案的编制、审核、审批、论证的正确程序是什么？（6分）4.生产安全事故报告应当包含哪些主要内容？（4分）（二）背景资料：某办公楼项目，建设单位甲和施工总承包单位乙签订了施工合同，总工期18个月，合同总价8000万元，合同约定开工日期为2025年3月1日，竣工日期为2026年8月31日，乙施工单位按照合同约定进场施工，施工过程中发生如下事件：事件一：因为建设单位负责提供的设计图纸延迟交付，导致乙施工单位停工10天，造成人员窝工损失8万元，施工机械闲置损失5万元，乙施工单位向建设单位提出工期顺延10天，费用索赔13万元。事件二：主体结构施工过程中，当地遭遇了50年一遇的特大暴雨，导致施工现场被洪水淹没，造成乙施工单位进场的部分水泥钢筋被浸泡，损失约20万元，临时设施损坏修复费用约12万元，施工单位人员窝工损失约8万元，停工时间20天，乙施工单位向建设单位提出索赔，要求顺延工期20天，赔偿各项损失共计40万元。事件三：工程完工后，乙施工单位按照合同约定提交了竣工验收报告，建设单位因为资金紧张，拖延了3个月才组织竣工验收，验收合格后，双方办理竣工结算，建设单位主张实际竣工日期为竣工验收合格之日，乙施工单位主张实际竣工日期为提交竣工验收报告之日，双方产生争议。问题：1.事件一中，乙施工单位的索赔是否成立？说明理由。（5分）2.事件二中，乙施工单位的索赔中，哪些应当予以支持，哪些不应当支持？分别说明理由。（8分）3.事件三中，本案中工程的实际竣工日期应当如何确定？说明理由。（4分）4.本案中如果建设单位逾期支付工程款，利息应当从何时开始计算？（3分）（三）背景资料：某城市老旧小区改造项目，总建筑面积18000㎡，主要施工内容为外墙保温改造、屋面防水改造、小区道路翻新、给排水管网改造等内容，建设单位通过公开招标确定了施工单位甲，合同约定工期180日历天，采用固定总价合同，签约合同价为2600万元。施工过程中发生如下事件：事件一：外墙保温施工前，施工单位对进场的保温板按照规范要求进行了进场检验，抽样检验了保温板的导热系数、密度、抗压强度，监理工程师要求增加检验项目。事件二：屋面防水改造施工完成后，施工单位按照规范要求进行了蓄水试验，试验持续时间为12小时，未发现渗漏，监理工程师认为试验不符合规范要求，要求重新试验。事件三：施工过程中，建设单位要求对原有小区的绿化工程进行改造，增加了种植乔木、灌木和草坪的工程量，施工单位提出工程变更，要求调整合同价款，建设单位认为本项目是固定总价合同，不得调整合同价款，双方产生争议。事件四：工程完工后，施工单位自检合格，提交了竣工验收申请，建设单位组织竣工验收，验收提出了3项需要整改的质量问题，均为施工单位施工工艺不符合要求导致，施工单位整改完成后，重新申请验收，建设单位要求施工单位承担本次竣工验收的全部费用，施工单位不同意。问题：1.事件一中，外墙保温板进场还需要检验哪些性能指标？（4分）2.事件二中，监理工程师要求重新试验是否正确？说明理由，正确的试验持续时间是多少？（5分）3.事件三中，建设单位认为固定总价合同不能调整合同价款的说法是否正确？说明理由，变更部分的价款应当如何调整？（5分）4.事件四中，建设单位要求施工单位承担本次竣工验收费用的说法是否正确？说明理由。（6分）（四）背景资料：某住宅项目，建筑面积28000㎡，18层，剪力墙结构，基础为筏板基础，施工总承包单位为乙施工企业，开工前，施工单位编制了施工进度计划，其中基础工程各工作逻辑关系如下：工作名称基坑开挖，紧前工作无，持续时间10天；基础降水紧前工作基坑开挖，持续时间5天；边坡支护紧前工作基坑开挖，持续时间8天；垫层施工紧前工作边坡支护、基础降水，持续时间10天；钢筋工程紧前工作垫层施工，持续时间12天；模板工程紧前工作垫层施工，持续时间10天；混凝土浇筑紧前工作钢筋工程、模板工程，持续时间7天。施工过程中发生如下事件：事件一：基坑开挖过程中，发现地下文物，需要进行保护，导致基坑开挖延长3天，施工单位向监理单位提出工期索赔3天。事件二：边坡支护施工过程中，因为施工单位劳务人员配置不足，导致边坡支护延长了4天，施工单位提出工期索赔4天。事件三：混凝土浇筑完成后，检测发现混凝土强度不符合设计要求，是因为施工单位搅拌计量误差导致，需要返工处理，导致工期延长5天，施工单位提出工期索赔5天。事件四：主体结构施工完成后，施工单位对室内环境质量进行验收，检测了甲醛、苯、氨、TVOC四项指标，监理单位认为检测项目不全，要求增加检测项目。问题：1.计算基础工程的总工期，指出关键线路，给出计算过程。（4分）2.分别说明事件一到事件三中，施工单位的工期索赔是否成立，说明理由。（9分）3.事件一中，发现地下文物，施工单位除了工期索赔，还可以提出什么索赔？（3分）4.事件四中，室内环境质量验收还应当增加哪些检测项目？（4分）参考答案一、单项选择题1.C2.A3.A4.B5.B6.C7.A8.A9.C10.C11.B12.B13.B14.C15.C16.B17.B18.A19.B20.A二、多项选择题1.ABD2.ABC3.BCD4.BCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.BCDE9.ABC10.ABC三、案例分析题（一）1.本次事故属于一般生产安全事故。理由：根据生产安全事故等级划分标准，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故属于一般事故，本次事故造成2人死亡，直接经济损失800万元，符合一般事故的划分标准。2.乙施工单位存在的违法行为包括：（1）将深基坑工程分包给专业承包单位后，未对施工现场的安全生产进行统一监督管理，未落实总承包单位安全生产主体责任；（2）未按照规定对深基坑专项施工方案进行层级审核审批，允许未通过审批的专项方案违规施工，未履行审核监督义务；（3）违规安排专职安全生产管理人员同时兼任两个项目的安全生产管理工作，导致专职安全员长期不在事故现场履职，未能及时排查消除现场安全隐患。3.深基坑专项施工方案的正确程序为：（1）深基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案可以由专业分包单位丙组织编制，也可以由施工总承包单位乙组织编制；（2）专项施工方案编制完成后，先由编制单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，再报施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，之后报送项目总监理工程师审核签字、加盖执业印章；（3）审核完成后，由施工总承包单位组织召开专家论证会，对专项方案的针对性、可行性、安全性进行论证，论证通过后，根据专家意见修改完善专项方案，经再次审核审批签字盖章后，方可由专职安全员现场监督组织施工。4.生产安全事故报告应当包含的主要内容有：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。（二）1.事件一中乙施工单位的索赔成立。理由：设计图纸由建设单位负责提供，设计图纸延迟交付属于建设单位应当承担的责任，该延误发生在关键线路上，直接导致了施工单位的工期延误和费用损失，因此乙施工单位有权提出工期顺延10天和费用索赔13万元，索赔请求成立。2.事件二中，工期顺延20天的索赔成立，费用索赔中仅临时设施修复费用12万元成立，其余费用索赔不成立。理由：50年一遇的特大暴雨属于不可抗力，不可抗力造成的工期延误，应当由建设单位承担责任，因此工期顺延20天的索赔成立。根据不可抗力风险分担规则，承包人的施工机械设备损坏、进场材料损耗、自有人员窝工损失，应当由承包人自行承担，因此水泥钢筋损失20万元、人员窝工损失8万元的索赔不成立；施工现场临时设施由建设单位承担风险，因此临时设施修复费用12万元的索赔成立。3.本案的实际竣工日期应当为乙施工单位提交竣工验收报告之日。理由：根据建设工程施工合同司法解释规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，本案中建设单位拖延3个月才组织验收，符合拖延验收的情形，因此应当以承包人提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。4.利息从应付工程价款之日开始计付。本案中当事人对付款时间没有明确约定，工程已经竣工验收交付，因此利息应当从工程交付之日起计算。（三）1.外墙保温板进场除了检验导热系数、密度、抗压强度外，还需要检验燃烧性能、厚度两项核心性能指标。2.监理工程师要求重新试验正确。理由：根据《屋面工程质量验收规范》要求，屋面防水层施工完成后应当进行蓄水试验，蓄水试验的持续时间不得少于24小时，本案中仅进行了12小时蓄水试验，未达到规范要求的最短时间，无法保证全面检测出渗漏缺陷，因此监理工程师要求重新试验的要求正确。正确的