2025年四川省事业单位工程岗笔试真题（附答案）

2025年四川省事业单位工程岗笔试真题（附答案）一、单项选择题（每题1分，共60分）1.2025年国务院政府工作报告提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。下列关于新质生产力的表述，不正确的是（）。A.新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志B.新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态C.新质生产力与传统生产力完全对立，是对传统生产力的彻底否定D.新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生答案C解析新质生产力是对传统生产力的跃升，而非完全否定，二者存在继承与发展关系。C项表述绝对化，故不正确。2.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.推定形式D.任意形式答案B解析《民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。建设工程施工合同属于建设工程合同的一种。3.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数。A.三B.五C.七D.九答案B解析《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.下列不属于招标投标活动应当遵循的基本原则的是（）。A.公开B.公平C.公正D.有偿答案D解析《招标投标法》第五条规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不包括“有偿”原则。5.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.6答案C解析《建设工程质量管理条例》第四十条规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。6.根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.专职或兼职安全生产管理人员D.专职消防人员答案A解析《安全生产法》第二十四条规定，上述高危行业单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。7.某工程施工中发生安全事故，造成5人死亡，20人重伤，直接经济损失3000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案B解析《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。本例中20人重伤，属于重大事故（死亡人数对应较大，重伤人数对应重大，按较高等级判定，故为重大事故）。8.根据《中华人民共和国环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令（）。A.限期治理B.停业、关闭C.罚款D.行政拘留答案B解析《环境保护法》第六十条规定，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。9.根据《中华人民共和国消防法》，下列不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是（）。A.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效C.组织防火检查，及时消除火灾隐患D.定期组织本单位全体人员参加灭火救援行动答案D解析单位应当组织防火检查、消防演练等，但保障人员安全是第一位，组织全体人员参加灭火救援行动不属于单位法定职责，而是消防队伍的职责。10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、监理工程师B.施工单位项目负责人、总监理工程师C.施工单位技术负责人、总监理工程师D.施工单位项目负责人、监理工程师答案C解析《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。11.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.项目的投资管理C.项目的合同管理D.项目的信息管理答案A解析建设工程项目管理的核心任务是通过计划、组织、指挥、协调和控制等手段，实现项目的投资目标、进度目标和质量目标，其核心是项目的目标控制。12.工程项目管理三大目标中，作为项目建设的首要目标的是（）。A.投资目标B.进度目标C.质量目标D.安全目标答案C解析工程质量关系到人民生命财产安全，是项目建设的首要目标。其余三项是约束性目标。13.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。若实际进度使工作M延误2天，则对总工期的影响是（）。A.总工期不变B.总工期延误2天C.总工期延误1天D.总工期延误，但天数不确定答案A解析总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。工作M总时差为3天，实际延误2天未超过总时差，故不影响总工期。14.某双代号网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差最小的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.两端节点均为关键节点的工作答案A解析关键工作是指在网络计划中总时差最小的工作；当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作为关键工作。15.下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。A.流水节拍B.流水步距C.工作面D.流水施工工期答案C解析流水施工参数分为工艺参数（施工过程数）、空间参数（工作面、施工段数）和时间参数（流水节拍、流水步距、流水施工工期）。16.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.利润答案C解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围的风险费用，不包括规费和税金。17.施工成本控制的依据不包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工图预算D.工程变更资料答案C解析施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更资料等。施工图预算是编制施工成本计划的依据，而非成本控制的直接依据。18.施工过程中，发包人要求对原设计进行变更，应当提前（）天以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.15D.28答案B解析根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人要求变更的，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果的处理原则，下列表述错误的是（）。A.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，由发包人承担B.承包人施工设备的损坏由承包人承担C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期D.不可抗力发生后，承包人应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，因承包人原因导致损失扩大的，由发包人承担答案D解析因承包人原因导致损失扩大的，应由承包人承担，而非发包人承担。20.下列不属于施工安全检查评定项目中的“安全管理”检查评定保证项目的是（）。A.安全生产责任制B.施工组织设计C.安全技术交底D.文明施工答案D解析“文明施工”是独立的检查评定分项，不属于“安全管理”分项中的保证项目。安全管理保证项目包括安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。21.施工现场临时用电工程必须采用（）系统。A.TN-SB.TN-CC.TTD.IT答案A解析《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）规定，施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，即三相五线制，保护零线与工作零线分开设置。22.高处作业按照其坠落高度基准面划分为四个等级，其中一级高处作业的高度范围为（）。A.2～5米B.5～15米C.15～30米D.30米以上答案A解析一级高处作业为2～5米，二级为5～15米，三级为15～30米，特级为30米以上。23.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80），当洞口短边边长大于或等于（）毫米时，应在洞口作业侧设置防护栏杆。A.150B.250C.500D.1000答案C解析JGJ80规定，当洞口短边边长大于或等于500毫米时，应在洞口作业侧设置不低于1.2米的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。24.施工现场氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（）米。A.3B.5C.10D.15答案B解析氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5米，气瓶与明火作业点的距离不应小于10米。25.根据《四川省建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书答案D解析有施工单位签署的工程保修书属于竣工验收备案时应提交的文件，竣工验收应具备的条件中，最后一项是通过竣工验收后签署保修书，并非竣工验收前置条件。注意：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，竣工验收条件包括A、B、C项及“有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告”，保修书是验收合格后签署的。26.施工组织设计的核心内容是（）。A.施工方案B.施工进度计划C.施工平面图D.施工措施答案A解析施工方案是施工组织设计的核心，它决定了施工进度、质量、成本和安全等目标能否顺利实现。27.在工程网络计划中，某工作的最迟开始时间为第15天，持续时间为4天，其最早开始时间为第8天，则该工作的总时差为（）天。A.3B.4C.7D.11答案C解析总时差=L28.下列属于施工质量事前控制措施的是（）。A.对工序质量进行检验B.对隐蔽工程进行验收C.审查施工单位提交的施工方案D.对完工分项工程进行质量评定答案C解析事前控制指在正式施工前进行的控制，包括审查施工方案、检查施工准备、审核施工人员资质等。A、B、D均属于事中或事后控制。29.建设项目的造价控制目标按实施阶段划分，投资估算的控制目标是（）。A.初步设计概算B.施工图预算C.竣工决算D.投资决策答案D解析投资估算是投资决策阶段确定的造价目标，是初步设计概算的控制目标。注意题意为按实施阶段划分时，投资决策阶段对应投资估算。30.根据现行规定，施工图预算编制方法中，（）是以分项工程为对象，根据预算定额和市场价格进行编制的方法。A.定额单价法B.实物量法C.综合指标法D.类比估算答案B解析实物量法是根据施工图纸和预算定额，计算各分项工程量，再乘以人工、材料、机械台班的市场单价汇总成造价的方法。定额单价法是套用定额单价计算。31.单位工程施工组织设计中，施工平面图设计的原则不包括（）。A.尽量少占土地B.尽量减少二次搬运C.临时设施应尽量采用永久性建筑D.办公区、生活区与生产区可以混合设置以节约用地答案D解析施工平面图设计原则要求办公区、生活区与生产区应分开设置，并保持安全距离，不能混设。32.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），施工机具的检查评定一般项目不包括（）。A.平刨B.圆盘锯C.钢筋机械D.施工升降机答案D解析JGJ59中，施工升降机属于物料提升机、施工升降机、塔式起重机等起重机械设备类别，不属于“施工机具”检查评定项目。“施工机具”包括平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣器、桩工机械。33.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为Ⅰ类和Ⅱ类两类。下列属于Ⅰ类民用建筑工程的是（）。A.住宅B.办公楼C.商店D.旅馆答案A解析《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325）规定，住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等属于Ⅰ类民用建筑工程。办公楼、商店、旅馆等属于Ⅱ类。34.工程材料进场复验中，同一厂家、同一品种、同一批次的钢筋进场抽样检验的批次划分，正确的是（）。A.每批重量不大于60吨B.每批重量不大于100吨C.每批重量不大于200吨D.每批重量不大于400吨答案A解析钢筋混凝土用热轧带肋钢筋每批重量不大于60吨取样一组进行复验。35.施工现场的“三宝”是指（）。A.安全帽、安全带、安全网B.安全帽、安全绳、防护罩C.安全网、安全手套、防护面罩D.安全帽、绝缘鞋、防护眼镜答案A解析建筑施工“三宝”指安全帽、安全带、安全网，是施工现场最基本的个人防护用品。36.根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），下列不属于物体打击事故类型的是（）。A.空中落物击中人体B.崩块、滚石击中人体C.高处坠落的人体击中下方人员D.锤击、碰伤答案C解析物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。高处坠落的人体击中下方人员属于高处坠落事故引发的次生伤害，归入高处坠落类。37.施工成本管理中，（）是项目成本预测和成本决策的基础，也是编制成本计划的前提。A.成本核算B.成本分析C.成本控制D.成本计划答案D解析成本计划是成本预测和成本决策的结果，是编制成本计划的前提说法不严谨，更准确的是成本预测是成本计划编制的基础。本题根据教材原文：“成本计划是项目成本预测和成本决策的基础，也是编制成本计划的前提”实际上按施工成本管理流程：成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核，成本预测是编制成本计划的基础。38.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标，其编制顺序按由细到粗排列正确的是（）。A.施工定额→预算定额→概算定额→概算指标→投资估算指标B.投资估算指标→概算指标→概算定额→预算定额→施工定额C.施工定额→概算定额→预算定额→概算指标→投资估算指标D.预算定额→施工定额→概算定额→投资估算指标→概算指标答案A解析五个定额层次由细到粗依次为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。39.单位工程质量验收应由（）组织进行。A.施工单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人答案C解析根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），单位工程质量验收由建设单位项目负责人组织，监理单位总监理工程师、施工单位项目负责人等参加。分项工程、分部工程验收分别由监理工程师、总监理工程师组织。40.工程竣工验收备案由（）向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案B解析《建设工程质量管理条例》第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。41.根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.一倍B.二倍C.三倍D.一倍半答案B解析《劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。42.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.送达B.签收C.作出D.履行答案C解析仲裁实行一裁终局制度，裁决书自作出之日起发生法律效力。43.施工合同履行过程中，因发包人原因导致开工通知发出后又暂停施工的，承包人可以主张的权利不包括（）。A.要求发包人支付停工期间的人工费B.要求发包人支付停工期间的材料费保管费C.要求发包人赔偿因停工造成的利润损失D.要求顺延工期答案C解析因发包人原因导致停工的，承包人可要求赔偿实际损失和费用，并顺延工期。利润损失一般属于预期可得利益，在停工索赔中通常不被支持（因停工并非发包人违约导致合同解除，利润损失难以预见且不属于直接损失）。44.施工现场动火作业前，应办理的审批手续是（）。A.高处作业审批B.临时用电审批C.动火审批D.土方开挖审批答案C解析施工现场动火作业必须办理动火审批手续，经审批同意并落实防护措施后方可动火作业。动火作业分为一级、二级、三级动火。45.根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.临时设施费B.二次搬运费C.夜间施工增加费D.已完工程及设备保护费答案A解析安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。B、C、D属于措施项目费中的其他项目。46.施工测量中，高程控制测量常用的方法是（）。A.三角测量B.导线测量C.水准测量D.GPS测量答案C解析高程控制测量主要采用水准测量方法，也可采用三角高程测量或GPS高程测量。三角测量和导线测量主要用于平面控制测量。47.工程地质勘察报告中的地基承载力特征值，通常由（）确定。A.工程经验估算B.荷载试验或原位测试等综合确定C.理论计算精确求得D.甲方指定答案B解析地基承载力特征值由载荷试验、静力触探、标准贯入试验等原位测试并结合理论公式和工程经验综合确定，是一个统计意义上的特征值。48.根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120），基坑支护结构的安全等级分为（）级。A.二B.三C.四D.五答案B解析根据破坏后果的严重程度，基坑侧壁安全等级分为一级、二级、三级共三个等级。49.大体积混凝土浇筑时，为减少混凝土内外温差、防止温度裂缝，下列措施不正确的是（）。A.选用水化热低的水泥B.掺入缓凝剂、减水剂C.增加水泥用量，提高混凝土强度等级D.采取保温保湿养护答案C解析大体积混凝土应控制水泥用量，降低水化热。增加水泥用量会增大水化热，加剧温度裂缝风险，故不正确。50.钢筋混凝土结构施工中，当梁的跨度不小于（）米时，模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。A.4B.5C.6D.8答案A解析《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）规定，当梁的跨度不小于4米时，模板应起拱。51.下列属于建设工程施工合同工程价款结算方式的是（）。A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.以上均可答案D解析工程价款结算方式包括按月结算、竣工后一次结算、分段结算及双方约定的其他结算方式。52.施工进度计划检查后，应编制进度执行情况报告，报告中不包括的内容是（）。A.进度执行情况的综合描述B.实际施工进度图C.工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况D.下一年度企业生产经营计划答案D解析进度执行情况报告包括A、B、C项内容及进度偏差的状况和导致偏差的原因分析、解决问题的措施等，不包括企业下年度经营计划。53.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319），总监理工程师不得将（）工作委托给总监理工程师代表。A.签发工程开工令B.组织召开监理例会C.审查施工进度计划D.调解建设单位与施工单位的合同争议答案A解析总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①主持编写监理规划、审批监理实施细则；②签发工程开工令、暂停令和复工令；③签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；④调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；⑤审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。B、C项可以委托。54.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.设计单位C.建设行政主管部门D.工程质量监督机构答案A解析《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。55.下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（）。A.加强施工定额管理B.编制成本控制工作计划C.对成本管理目标进行风险分析D.使用先进的施工机械答案B解析组织措施包括落实成本管理的组织机构和人员、明确各级成本管理人员的任务和职责、编制成本控制工作计划等。A属于技术措施，C属于经济措施，D属于技术措施。56.根据《建设工程质量检测管理办法》，下列不属于质量检测机构检测资质范围的是（）。A.地基基础工程检测B.主体结构工程现场检测C.建筑幕墙工程检测D.施工安全评估答案D解析质量检测机构的检测资质范围包括地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样检测等，不包括施工安全评估。57.根据2025年四川省政府工作报告，四川省将继续深入实施（）战略，加快建设具有全国影响力的科技创新中心。A.科教兴川B.创新驱动C.四化同步D.城乡融合答案B解析四川省深入实施创新驱动发展战略，加快建设具有全国影响力的科技创新中心。A项是长期战略之一，但本题表述对应创新驱动。58.四川省东部主要地形区是（）。A.四川盆地B.川西高原C.横断山区D.大巴山区答案A解析四川省地形总体分为东西两大部分，东部为四川盆地及其边缘山地，西部为川西高山高原及西南部横断山区北端。59.根据《四川省施工企业工程规费计取办法》，下列属于规费的是（）。A.养老保险费B.安全施工费C.临时设施费D.工程排污费答案A解析规费包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金。安全施工费、临时设施费属于安全文明施工费，工程排污费现已并入环境保护税。60.工程档案资料归档时，归档文件材料应当（）。A.使用圆珠笔书写B.使用铅笔书写C.使用耐久性强的碳素墨水等书写材料D.可使用热敏纸打印答案C解析工程档案资料应使用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔等书写，热敏纸不利于长期保存。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料E.有保证工程质量和安全的具体措施答案ABCDE解析《建筑法》第八条规定了申请领取施工许可证的八个条件，本题五个选项均属于法定条件。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全生产责任的有（）。A.落实安全生产责任制度B.设置安全生产管理机构C.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查D.编制安全技术措施和临时用电方案E.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险答案ABCDE解析以上均为《建设工程安全生产管理条例》规定的施工单位安全生产责任。其中E项，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险（目前已并入工伤保险，但条例原文仍保留该规定）。3.施工项目进度控制的主要措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.管理措施E.合同措施答案ABCDE解析施工项目进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施、管理措施（信息管理措施）和合同措施。4.下列关于双代号网络计划中节点编号的说法，正确的有（）。A.节点编号应从小到大B.箭尾节点编号应小于箭头节点编号C.一个网络计划中节点编号可以重复D.节点编号可不连续，允许跳过E.一个节点可以有多条内向箭线或外向箭线答案ABDE解析网络计划图中节点编号不允许重复，C项错误。其余选项均正确。5.施工质量控制的主要环节包括（）。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全数控制E.随机控制答案ABC解析施工质量控制按控制主体和时间分为事前控制、事中控制和事后控制三个环节。6.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），下列属于无效合同情形的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定答案ABCDE解析《民法典》第一百四十四条、第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条规定了无效民事法律行为的情形，含无民事行为能力人实施的行为、虚假行为、违反强制性规定及公序良俗的行为、恶意串通损害他人合法权益的行为。本题五个选项均属于无效合同情形。7.施工现场文明施工管理的内容包括（）。A.现场围挡与封闭管理B.施工场地硬化与排水C.材料堆放与标识D.现场防火与保健急救E.施工现场标牌答案ABCDE解析以上均为施工现场文明施工管理的主要内容。文明施工还包括治安综合治理、社区服务、生活设施等内容。8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），下列属于规费的有（）。A.社会保险费B.住房公积金C.环境保护税D.工程排污费E.增值税答案AB解析规费包括社会保险费和住房公积金。工程排污费已改为环境保护税，增值税属于税金，C、D、E均不属于规费。注意：根据GB50500-2013，规费项目清单包括社会保险费、住房公积金，工程排污费已取消。9.施工成本分析的基本方法包括（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法E.挣值法答案ABCDE解析施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法；挣值法（赢得值法）是成本与进度偏差分析的重要方法，也属于成本分析的方法。10.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告应当包括的内容有（）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故发生的原因和事故性质E.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议答案ABCDE解析事故调查报告内容包括上述五项及事故防范和整改措施。本题五个选项均为法定内容。三、判断题（每题1分，共20分）1.建设工程招标投标活动中，投标人不得以低于成本的报价竞标。答案正确2.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。答案错误解析《建筑法》规定，施工总承包单位不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。3.工程监理单位可以转让工程监理业务。答案错误解析《建筑法》第三十四条规定，工程监理单位不得转让工程监理业务。4.凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。答案正确5.施工现场临时用电，可以采用专用变压器供电，