建设工程施工合同补充协议范文模板9篇

建设工程施工合同补充协议范文模板9篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方已签订了《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、工程概况与承包范围1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、质量与验收1.工程质量标准：执行《建设工程施工质量验收规范》等相关标准。2.验收流程：按以下步骤进行验收：材料验收：对进场材料进行验收，确保材料符合设计和规范要求。隐蔽工程验收：对隐蔽工程进行验收，确保施工符合设计和规范要求。竣工验收：对整个工程进行竣工验收，确保工程质量符合合同约定。3.甲方应在验收过程中提供必要的协助和支持。四、合同价款与支付方式1.合同总价：_________元（大写：_________元整）。2.支付方式：按以下步骤进行支付：预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款。进度款：每月底，甲方根据乙方提交的进度报告，支付进度款。具体金额为合同总价的80%减去预付款。结算款：工程竣工验收合格后，甲方根据结算报告，支付结算款。具体金额为合同总价的100%减去预付款和进度款。3.乙方应开具合法有效的发票，并提供相应的税务凭证。五、违约责任与赔偿1.甲方违约时，应承担以下责任：因甲方原因未按照合同约定支付预付款、进度款或结算款的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价万分之五的违约金。因甲方原因造成工程停工的，每停工一天，应向乙方支付合同总价万分之五的违约金。停工超过三个月的，乙方有权解除合同。2.乙方违约时，应承担以下责任：因乙方原因未按照合同约定完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价万分之五的违约金。逾期超过三个月的，甲方有权解除合同。因乙方原因造成工程质量不符合合同约定的，应向甲方支付合同总价10%的违约金。同时，乙方应负责返修至符合合同约定。六、不可抗力与合同变更1.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或延期履行合同。2.合同变更时，双方应签订书面协议，明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等。七、争议解决与适用法律1.合同履行过程中发生争议的，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本协议适用中华人民共和国法律。如有其他约定，从其约定。如有未约定事项，按照相关法律规定执行。八、协议生效与终止1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.甲方或乙方单方解除合同的，应在解除合同前告知对方。协议解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如有未约定事项，按照相关法律规定执行。3.如有其他约定，从其约定。如有未约定事项，按照相关法律规定执行。本协议具有法律效力，双方应严格遵守。如有违反，应承担相应的法律责任。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。本协议自双方签字或盖章之日起生效。篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签订建设工程施工合同，现根据双方协商，就原合同未尽事宜及需要明确的事项达成以下补充协议：一、协议背景甲乙双方确认已经签订的建设工程施工合同编号__________________，并依据该合同在项目实施过程中，经双方协商一致，决定签订本补充协议。本补充协议是对原合同的补充和修改，是原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。二、工程概况及承包范围1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.承包范围：_________________________（具体描述承包的工程内容和范围）三、工期调整及违约责任1.考虑到工程施工过程中可能遇到的各种因素，经双方协商，对原合同工期进行调整，具体调整如下：__________（详细说明工期调整细节）。2.若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。四、价款支付及调整1.价款支付方式：双方约定按照以下方式支付工程款项（具体支付方式）。2.价款调整：在工程施工过程中，如遇材料价格上涨、政策调整等不可抗力因素导致成本增加，经甲乙双方协商，可以对工程价款进行合理调整。五、工程质量及保修责任1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工验收后，乙方应按照原合同及本补充协议承担保修责任，保修期限及保修范围按照原合同约定执行。六、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。同时，乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。如因乙方原因导致安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应责任。七、其他未尽事宜本补充协议未涉及事宜，按照原合同条款执行。如原合同与本补充协议有冲突的，以本补充协议为准。八、争议解决方式如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、附则1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。3.本补充协议作为原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________ 乙方（盖章）：_________________________ 日期：_____________年_____月_____日电话：_________________________ 电话：_________________________联系人：_________________________联系人：_________________________邮箱位置：_________________________邮箱位置：_________________________（以下空白） （以下空白）篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就建设工程施工合同达成如下补充协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、质量标准1.工程质量标准：_________2.乙方必须建立健全质量保证体系，确保工程质量达到优良标准。四、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元。2.支付方式：_________。五、竣工验收与结算1.竣工验收：乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7个工作日内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后，应在7个工作日内组织验收，并签署验收意见。2.工程结算：竣工验收合格后，乙方应提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后28个工作日内完成审核工作，并签署结算意见。六、违约责任1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程进度款或竣工验收款，应支付相应的利息或违约金。同时，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：乙方如未按时完成工程施工任务或工程质量未达到合同要求，应支付相应的违约金。同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。七、争议解决1.合同争议解决方式：本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。双方应首先尝试通过协商和调解解决争议，协商和调解不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院裁决，履行法院判决。2.合同争议管辖法院：本合同的争议管辖法院为_________人民法院。双方同意接受该法院的管辖。八、其他条款1.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款得到严格执行。合同生效后，双方应遵守合同条款，履行各自义务。2.合同终止条款：在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.保密条款：双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密信息的范围包括但不限于合同内容、项目信息、技术资料等。违反保密条款的，应承担相应的法律责任。4.适用法律条款：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方同意遵守中国法律，确保合同的合法性和有效性。5.合同修改条款：本合同一经签订，双方不得擅自修改。如需修改合同条款，应经过双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。6.合同份数条款：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本具有同等法律效力。7.其他未尽事宜：双方同意将未尽事宜交由双方协商处理。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼过程中，双方应尊重仲裁或判决结果，履行仲裁或判决义务。同时，双方应积极配合仲裁或诉讼程序，提供必要的证据和材料支持仲裁或诉讼的进行。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。篇4甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的有关规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就工程施工过程中的相关事宜达成如下补充协议，以资共同遵守。一、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。该价款已包括乙方为完成本工程所需的一切费用，除下列第三条规定的合同价款调整因素外，发包方不再支付其他任何费用。2.支付方式：本合同签订后，发包方向承包方支付合同总价的XX%作为预付款。承包方按合同约定完成全部工程内容并经发包方验收合格后，发包方支付合同总价的XX%。剩余合同总价的XX%作为质量保证金，在工程竣工验收合格之日起满一年后支付。二、工期及工期延误1.工期：本工程工期为XX天，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素或发包方原因，工期可相应顺延。2.工期延误：因承包方原因导致工期延误的，每逾期一天，承包方向发包方支付违约金人民币XXXX元。逾期超过XX天的，发包方有权解除合同，并要求承包方赔偿由此造成的一切损失。三、合同价款调整1.合同价款调整的因素包括：设计变更。材料价格调整。政策性调整。其他不可预见因素。2.设计变更：因设计变更导致工程量增加或减少的，按以下公式调整合同价款：[（变更部分工程量增加或减少的数量）×（合同单价）+（变更部分工程量增加或减少的数量）×（材料单价调整系数）]×（1+税金）=调整后的合同价款。3.材料价格调整：因材料价格波动导致工程成本增加或减少的，按以下公式调整合同价款：[（材料单价调整系数）×（变更部分工程量增加或减少的数量）+（材料单价调整系数）×（其他因素导致工程成本增加或减少的数量）]×（1+税金）=调整后的合同价款。4.政策性调整：因国家政策调整导致工程成本增加或减少的，按以下公式调整合同价款：[（政策性调整因素导致工程成本增加或减少的数量）×（材料单价调整系数）+（政策性调整因素导致工程成本增加或减少的数量）×（其他因素导致工程成本增加或减少的比例）]×（1+税金）=调整后的合同价款。5.其他不可预见因素：因其他不可预见因素导致工程成本增加或减少的，双方协商确定调整后的合同价款。四、质量保证及保修责任1.承包方应确保本工程质量符合设计要求和相关标准，并承担相应的质量保证责任。如因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应负责返工修理，并承担相应的费用。2.保修责任：本工程保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，承包方应负责因施工质量问题导致的返修工作，并不得收取任何费用。保修期满后，如发包方需要继续维修服务，应与承包方另行签订维修服务合同。五、违约责任及争议解决1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：发包方未按照合同约定支付合同价款的，每逾期一天，发包方向承包方支付违约金人民币XXXX元。承包方未按照合同约定完成工程内容的，每逾期一天，承包方向发包方支付违约金人民币XXXX元。逾期超过XX天的，发包方有权解除合同，并要求承包方赔偿由此造成的一切损失。2.争议解决：如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原施工合同具有同等法律效力。2.本补充协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与原施工合同具有同等法律效力。3.本补充协议一式肆份，双方各执贰份。甲方（发篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方和乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因_____（原因），双方经协商一致，决定对原合同进行补充，并达成如下协议：一、补充协议的目的和依据本次补充协议旨在解决原合同中存在的_____（具体问题），确保施工过程的顺利进行，并保障双方的合法权益。补充协议的依据是《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，以及双方协商一致的意愿。二、补充协议的内容1.变更施工内容原合同中约定的施工内容已发生变更，具体变更如下：_____（详细描述变更内容）。2.调整施工期限原合同约定的施工期限已进行调整，具体调整如下：_____（详细描述调整内容）。3.变更施工地点原合同中约定的施工地点已发生变更，具体变更如下：_____（详细描述变更内容）。4.调整施工方式原合同约定的施工方式已进行调整，具体调整如下：_____（详细描述调整内容）。5.变更合同价款原合同中约定的合同价款已发生变更，具体变更如下：_____（详细描述变更内容）。三、补充协议的生效条件本协议自双方签字或盖章之日起生效。双方应认真履行本协议中的各项义务，确保施工过程的顺利进行。四、补充协议的法律效力本协议作为原合同的补充，具有与原合同同等的法律效力。本协议中的各项条款和约定，对双方均具有法律约束力。五、争议解决方式如在履行本协议过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本协议的修改、补充均应以书面形式进行，并作为本协议的组成部分。3.本协议一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，具有同等法律效力。甲方（签字或盖章）：_________日期：_____年_____月_____日乙方（签字或盖章）：_________日期：_____年_____月_____日篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方和乙方于_________年_________月_________日签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现双方根据有关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平的原则，对原合同进行补充，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。一、工程概况本工程位于_________，具体范围包括_________。工程的主要内容包括_________。二、合同价格及支付方式1.合同价格：本次建设工程的合同价格为人民币_________元整（¥_________），该价格已包含完成本工程所需的所有费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方将预付款支付至乙方指定账户，预付款金额为合同总价的_________%。进度款：根据工程的实际进度，甲方将进度款支付至乙方指定账户，进度款按工程进度进行结算。结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算款为合同总价减去预付款和进度款后的余额。结算款在竣工验收后一个月内支付完毕。三、工期及进度1.工期：本工程的工期为_________天，自开工之日起计算。2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。四、质量保证及验收1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.工程竣工验收时，甲方将按照合同条款和国家标准进行验收。如工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。五、安全施工及文明施工1.乙方应建立健全安全施工制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。2.乙方应严格遵守文明施工的要求，保持施工现场的整洁、有序，减少施工对周围环境的影响。六、违约责任及赔偿1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.因不可抗力因素导致违约的，违约方应在不可抗力因素发生后及时通知对方，并尽力采取补救措施减轻损失。如不可抗力因素持续超过三十天，双方可协商解除合同。七、争议解决及法律适用1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。如因法律法规变更导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或进行相应调整。八、合同生效及变更1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的变更须经双方协商一致并书面确认。未经书面确认的变更无效。九、其他约定事项1.乙方应在合同签订后向甲方提供施工许可证等相关资料，并协助甲方办理相关手续。如因乙方原因造成施工延误或无法施工，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。如乙方在施工过程中存在违规行为或安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改并承担相应的法律责任。如因乙方整改不力导致工程无法继续进行或发生安全事故的，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。篇7一、协议背景本补充协议是对原建设工程施工合同的补充，由于原合同涉及的项目内容较为繁杂，为明确双方权利义务，确保项目顺利进行，故签订此补充协议。二、工程概况1.工程名称：XX市XX区XX项目2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.工程规模：建筑面积XX平方米，其中地上XX平方米，地下XX平方米4.工程结构：钢筋混凝土结构5.工程内容：包括基础工程、主体结构、装修装饰、机电安装等三、补充协议内容1.合同价格：经双方协商，本工程合同总价为XX元（大写：XX元整）。具体支付方式如下：合同签订后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）作为预付款。乙方完成基础工程并验收合格后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）。乙方完成主体结构并验收合格后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）。乙方完成装修装饰并验收合格后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）。乙方完成机电安装并验收合格后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方尾款XX元（大写：XX元整）。2.工期要求：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。具体开工日期以甲方书面通知为准。乙方应在计划开工日期前完成施工准备工作。3.质量标准：本工程质量应达到国家相关标准的合格水平。乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。甲方有权对工程质量进行监督。4.安全文明施工：乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。甲方有权对施工现场进行检查，并要求乙方整改不符合要求的地方。5.材料设备供应：本工程所需的主要材料、设备应由乙方负责采购和运输。乙方应确保材料、设备的质量符合设计要求，并按时运抵施工现场。甲方有权对材料、设备进行检验。6.违约责任：如一方违反本补充协议或原合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿因此给对方造成的全部损失等。7.争议解决：如双方在本补充协议或原合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他条款：本补充协议未涉及的内容，仍按照原合同的约定执行。本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。四、附则1.本补充协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（发包方）：[公司名称]位置：[公司位置]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]位置：[公司位置]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现因工程实际情况需要，双方协商达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程造价：[工程造价]4.工程承包范围：包括但不限于[承包范围]等工作内容。二、补充协议内容1.付款条款：根据原合同及双方协商，甲方将按照以下方式支付乙方工程进度款：a)工程开工后，甲方将在每月的第一个工作日向乙方支付上月完成工程量的XX%作为进度款。b)当乙方完成工程量的XX%时，甲方将支付总造价的XX%作为中期款。c)工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余款项。2.交付条款：乙方需按照以下方式交付工程成果：a)在工程竣工验收合格后，乙方需向甲方提交所有工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料清单等。b)乙方需确保所有工程资料的真实性和准确性，如有虚假或错误，需承担相应的法律责任。c)甲方有权对乙方提交的资料进行审核，并提出修改意见，乙方需积极配合修改。3.违约责任：a)甲方如未按时支付工程进度款或中期款，需向乙方支付违约金，违约金按每日XX元计算。b)乙方如未按时完成合同约定的工作内容，需向甲方支付违约金，违约金按每日XX元计算。c)双方如有其他违约行为，需承担相应的法律责任。4.其他条款：a)双方同意在本协议签订后，乙方可开始采购材料并进场施工。b)甲方需为乙方提供必要的技术支持和现场指导，确保施工顺利进行。c)双方需共同遵守相关法律法规和规定，确保施工质量和安全。三、争议解决方式：1.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的其他条款。四、本协议生效条款：本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。如本协议与原合同有冲突，以本协议为准。篇9甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方已签订了《建设工程施工合同》，现就该合同的补充事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________二、合同工期及进度1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天4.进度要求：乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划表施工，确保工程按期完成。三