2026年施工结算管理练习题带答案

2026年施工结算管理练习题带答案根据《工程造价改革工作方案》及最新推行的施工过程结算管理要求，发承包双方办理竣工结算时，过程结算已经确认的工程量和价款，正确的处理方式是（）A.需要重新核对后计入竣工结算B.可直接计入竣工结算，无需重新核对C.仅需要核对变更部分，原量全部直接计入D.由监理单位重新审核后计入答案：B解析：我国当前全面推进施工过程结算管理，明确规定经发承包双方签字确认的过程结算文件是竣工结算的法定组成部分，对于过程结算中已经双方确认无误的工程量、单价及价款，办理竣工结算时无需重新重复核对，可直接计入竣工结算总价款，因此选项B正确。某住宅项目2025年6月开工，2026年2月竣工，采用单价合同结算，施工单位上报的某分项工程量为1200m³，综合单价为380元/m³，发承包双方核对后实际完成的合格工程量为1120m³，施工过程中该分项价格没有发生约定的调整，该分项最终结算价款应为（）A.45.6万元B.42.56万元C.43.2万元D.41.84万元答案：B解析：单价合同结算的核心规则是工程量按实际完成的合格工程量计量，单价按合同约定的综合单价执行，因此该分项结算价款=1120m³×380元/m³=425600元，即42.56万元，选项B正确。发承包双方约定以质量保证金扣留工程款作为工程质量保证，采用逐次扣留方式计算质量保证金，不考虑其他扣除，某项目竣工结算总价为8650万元，合同约定的质量保证金比例为3%，开工以来累计已经在进度款支付过程中扣留了180万元质量保证金，竣工结算时还应扣留的质量保证金金额为（）A.259.5万元B.79.5万元C.180万元D.240万元答案：B解析：按照现行规定，工程质量保证金累计扣留总额不得超过竣工结算总价的3%，发承包双方约定逐次扣留的，累计扣留达到约定总额即可停止扣除，本项目总应扣留质量保证金=8650万元×3%=259.5万元，累计已经扣留180万元，因此竣工结算阶段还应扣留259.5-180=79.5万元，选项B正确。根据2025年新版《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2025），施工过程中发承包双方发生已标价工程量清单中没有相同也没有类似的分项工程，其综合单价的正确确定方式是（）A.由承包人直接按照自身企业定额报价，发包人必须认可B.由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价依据、工程造价管理机构发布的信息价格提出，报发包人确认后调整C.直接按照当地定额基价计算，不用考虑承包人报价浮动D.由发包人直接确定，承包人必须执行答案：B解析：新版工程量清单计价规范明确规定，已标价工程量清单中没有相同也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价依据以及工程造价管理机构发布的信息价格提出合理的综合单价，报发包人确认后调整，若造价信息没有发布对应的价格，由承包人根据市场价格和自身成本提出报价，发包人确认，因此选项B符合规范要求，正确。某市政改造项目，因发包人原因导致工程停工28天，承包人可索赔的现场管理费，原合同总价为3000万元，原合同工期为300天，总部管理费费率为8%，现场管理费费率为5%，按照公式法计算，承包人可索赔的现场管理费为（）A.14万元B.15万元C.22.4万元D.1.4万元答案：A解析：公式法计算索赔现场管理费时，首先计算总合同价中的现场管理费总额，再除以合同总工期得到日均现场管理费，最后乘以延误工期得到索赔额，本项目总现场管理费=3000万元×5%=150万元，日均现场管理费=150万元÷300天=0.5万元/天，停工28天，索赔额=0.5万元/天×28天=14万元，选项A正确。施工结算中，关于暂列金额的处理，正确的做法是（）A.暂列金额全部归承包人所有B.暂列金额由发包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归发包人所有C.暂列金额的余额全部归承包人，发包人不得收回D.暂列金额发生的费用全部由承包人承担答案：B解析：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包含在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用，暂列金额由发包人掌握使用，扣除各类调整后剩余的部分归发包人所有，因此选项B正确。根据住建部推进施工过程结算的指导意见，推行施工过程结算的项目，过程结算的周期最低不应超过（）A.一个月B.一个季度C.一个分项工程D.主体结构和装饰装修两个阶段答案：A解析：为保障施工企业工程款及时回收，降低施工企业资金压力，现行施工过程结算管理要求过程结算周期可根据工程规模、施工进度约定为按月结算或者按形象进度节点结算，过程结算周期最长不得超过一个月，即最低结算周期为一个月，因此选项A正确。某项目采用造价信息差额调整法调整材料价格，合同约定施工期间主要材料价格波动超过基准价的3%部分据实调整，承包人投标报价中钢筋价格为4800元/吨，招标发布的基准价为4600元/吨，施工期间造价信息发布的钢筋结算期价格为4200元/吨，应调整的钢筋价格差价为（）元/吨。A.400B.262C.300D.192答案：B解析：根据造价信息差额调整法的规则，当承包人投标报价中的材料单价高于基准单价时，材料价格下跌，跌幅以基准单价为基础计算超过约定幅度的部分予以调整，本题中，价格下跌允许调整的幅度下限为4600×(1-3%)=4462元/吨，实际结算期价格为4200元/吨，因此每吨应下调的差价为4462-4200=262元/吨，调整差价为-262元/吨，绝对值为262元/吨，选项B正确。下列选项中，不属于竣工结算款支付申请核心内容的是（）A.竣工结算合同价款总额B.累计已经实际支付的合同价款C.应预留的质量保证金D.已经完成的变更工程价款答案：D解析：发承包双方约定竣工结算款支付时，承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请应包含四项核心内容：一是竣工结算合同价款总额，二是累计已经实际支付的合同价款总额，三是按照合同约定应预留的质量保证金金额，四是实际应支付的竣工结算款金额。已经完成的变更工程价款已经汇总计入竣工结算合同价款总额中，不需要单独列示，因此选项D不属于单独列示的申请内容，符合题意。发承包双方对结算价款存在争议，经协商不成，下列处理方式中，不具备强制执行力的是（）A.向造价仲裁机构申请仲裁B.向人民法院提起诉讼C.委托第三方造价咨询机构进行调解D.执行合同约定的争议评审小组的决定答案：C解析：发承包双方产生结算争议后，调解属于第三方居中协调的争议解决方式，调解达成的调解协议依赖双方自愿履行，本身不具备法律强制执行力，而仲裁裁决、法院判决都具备法定强制执行力，合同约定的争议评审小组作出的决定对双方具有合同约束力，一方不执行另一方可以追究违约责任，因此选项C符合题意。某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为1000万元，固定要素部分占比为0.15，可调部分分为人工、钢材、水泥，占比分别为0.35、0.3、0.2，结算时人工价格指数上涨10%，钢材价格上涨8%，水泥价格上涨5%，则调整后的结算价为（）万元。A.1053.5B.1000C.1100D.1082答案：A解析：调值公式法调整结算价公式为：调整后的结算价=P0(a0+a1A1/A0+a2B2/B0+a3C3/C0)，代入数值后调整后的结算价=1000×[0.15+0.35×1.1+0.3×1.08+0.2×1.05]=1000×(0.15+0.385+0.324+0.21)=1000×1.0535=1053.5万元，选项A正确。施工结算中，因不可抗力事件导致的下列损失，应由承包人承担并计入承包人结算价款的是（）A.运至施工场地用于施工的材料损害B.承包人施工机械设备损坏及停工损失C.待安装设备的损害D.工程本身的损害答案：B解析：不可抗力导致的损失划分规则中，承包人的施工机械设备损坏、停工损失由承包人自行承担，工程本身损害、待安装设备损害、运至场地的待安装材料损害由发包人承担，因此选项B正确。关于施工竣工结算编制依据，下列说法正确的有（）A.现行计价规范、计价定额、工程造价管理机构发布的造价信息B.发承包双方签字确认的全部过程结算文件C.施工单位内部编制的项目成本分析报告D.经发承包双方签字确认的设计变更、工程洽商、现场签证文件E.施工合同、补充协议、招标文件、投标文件等工程资料答案：ABDE解析：施工单位内部编制的成本分析报告是用于企业内部成本考核的资料，不属于发承包双方办理竣工结算的编制依据，竣工结算的编制依据包括现行计价依据、经确认的过程结算文件、变更签证等施工资料、施工合同及招投标文件，因此ABDE正确。根据现行施工过程结算管理规定，下列说法正确的有（）A.经发承包双方签字确认的过程结算文件，是竣工结算的法定组成部分B.国有资金投资的新建项目应当全面推行施工过程结算C.过程结算周期必须约定为按月结算，不得采用按形象进度节点结算D.过程结算完成后，发包人支付比例不得低于过程结算价款的80%E.承包人未按约定向发包人提交当期过程结算文件，发包人可以不支付当期过程结算价款答案：ABDE解析：过程结算周期可以根据工程特点由发承包双方约定，既可以约定按月结算，也可以约定按形象进度节点分段结算，没有强制要求必须按月，因此选项C错误，ABDE符合现行管理规定，正确。施工结算中，下列费用项目需要按照发承包双方实际确认的金额调整后计入结算总价的有（）A.计日工费用B.暂估价C.总承包服务费D.安全文明施工费E.规费答案：ABC解析：安全文明施工费和规费、税金属于不可竞争性费用，按照国家或省级、行业建设主管部门发布的计费标准计算，不需要发承包双方另行约定调整，计日工按发包人实际签证的数量和投标单价计算调整，暂估价按发承包双方最终确认的价格调整，总承包服务费根据合同约定和实际服务内容调整，因此ABC正确。因承包人原因造成工程返工，超出合同约定工期竣工，逾期竣工期间遇到市场价格波动，根据新版工程量清单计价规范，下列关于价格调整的说法错误的有（）A.价格上涨部分全部调整，按新价格计入结算B.价格上涨部分不予调整，仍按原价格计算C.价格下降部分按新价格调整计入结算D.价格上涨和下降都不调整，全部按原价格计算E.价格上涨按新价格调整，价格下降按原价格计算答案：ADE解析：根据新版计价规范规定，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工期间产生的价格波动，价格上涨时上涨部分不予调整，价格下降时下降部分按新价格调整，因此选项ADE说法错误，符合题意要求。施工结算中关于计日工费用处理，下列说法正确的有（）A.计日工费用按承包人实际自行完成的工程量全部计算B.计日工单价按承包人投标报价中列明的计日工单价执行C.计日工费用不需要发包人确认，直接按承包人实际支出计入结算D.计日工工作需要发包人现场代表签字确认后方可计量E.未经发包人签字确认的计日工工作，结算时不予计量答案：BDE解析：计日工是发包人为完成零星工作要求承包人实施的工作，只有经过发包人现场代表签字确认的计日工工作才能予以计量，单价按照承包人投标报价中列明的计日工单价计算，承包人自行增加的计日工工作未经发包人确认不予计量，因此BDE正确，AC错误。关于竣工结算审核的说法，正确的有（）A.国有资金投资项目，发包人应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算进行审核B.工程造价咨询机构完成竣工结算审核后，应当出具正式的竣工结算审核意见书C.非国有资金投资项目，发承包双方可以直接自行核对竣工结算，不需要委托第三方审核D.若第三方审核发现承包人报送的竣工结算总价误差超过合同约定比例，超出部分的审核费用由承包人承担E.工程造价咨询机构出具的竣工结算审核结果是终局结果，发承包双方不得提出异议答案：ABCD解析：工程造价咨询机构出具的竣工结算审核结果只是第三方的专业审核意见，不具备终局效力，发承包双方对审核结果存在异议的，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决，因此选项E错误，ABCD符合规定，正确。某国有资金投资的市政桥梁项目，2025年3月开工，约定按月进行过程结算，2026年1月竣工，发承包双方采用单价合同，签约合同价为8260万元，合同约定：（1）主要材料占工程造价的比例为60%，价格波动超过基准价±5%的部分按照造价信息差额法调整；（2）质量保证金按竣工结算总价的3%扣留，过程结算中暂不扣留，竣工结算时一次性扣留；（3）过程结算支付比例为85%，竣工结算总支付扣除质量保证金后全额支付。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位上报第一个月过程结算，上报已完分项工程费用合计为520万元，措施费已经按合同约定调整完成，经发承包双方核对，发现承包人报送的已完工程量中，存在一处未按设计图纸要求施工擅自扩大断面的分项工程，多报工程量对应价款18万元；另外存在一处因发包人提出设计变更增加的分项工程，承包人漏报对应价款9万元，其他工程量核对无误，不考虑其他调整因素。事件2：主体结构施工期间，钢材价格发生大幅波动，招标时招标人发布的钢材基准价为4300元/吨，承包人投标报价中钢材单价为4100元/吨，当期结算时当地工程造价管理机构发布的钢材价格信息为4800元/吨，本期工程耗用钢材总量为1000吨，计算该批次钢材的价格调整额。事件3：工程竣工后，发承包双方汇总所有经双方签字确认的过程结算价款合计为8320万元，上述价格调整已经计入当期过程结算；另有一笔因发包人原因导致的工程延误索赔，承包人已经报送但未包含在过程结算价款汇总中，该索赔的直接费为70万元，合同约定总部管理费按索赔直接费的6%计取，索赔其他费用没有争议。问题1：计算事件1中，第一个月经发承包双方确认的过程结算价款是多少？本月发包人实际应支付给承包人的过程结算款是多少？问题2：计算事件2中，该批次钢材的价格调整总额是多少，说明计算依据。问题3：计算本项目最终竣工结算总价是多少。问题4：计算本项目竣工结算时，扣除发包人累计已经支付的过程结算款合计7000万元，发包人还应支付给承包人的竣工结算尾款是多少。参考答案及解析：问题1：事件1中，承包人未按设计图纸施工，擅自超出范围施工产生的工程量属于承包人自身原因造成，不予计