工人分包劳动合同范本

工人分包劳动合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为【XX建筑集团有限公司】，注册地址位于【北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层】，法定代表人为【张明】，联系电话为。甲方是一家经国家工商行政管理机关核准登记成立的综合性建筑企业，具备相应的企业法人资格，主营业务涵盖建筑工程的设计、施工及物业管理。甲方在本次合同项下，作为工程项目的业主或委托方，依据国家相关法律法规及行业标准，委托乙方提供劳务分包服务，以完成约定的工程任务。甲方在合同履行过程中，享有对工程进度、质量及安全等方面的监督权，并承担相应的项目管理责任。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为【XX劳务服务有限公司】，注册地址位于【上海市浦东新区张江高科技园区科苑路66号XX写字楼5层】，法定代表人为【李强】，联系电话为。乙方是一家经国家工商行政管理机关核准登记成立的劳务派遣企业，具备相应的企业法人资格，主营业务涵盖建筑劳务分包、人力资源服务及职业技能培训。乙方在本次合同项下，作为劳务分包服务提供方，依据国家相关法律法规及行业标准，按照甲方的要求提供符合资质要求的工人，并承担相应的劳务管理责任。乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件及劳动报酬，并依法维护工人合法权益。

###合同简介

本合同系甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方拟建设的【XX商业综合体项目】（以下简称“项目”）的劳务分包事宜签订的协议。项目位于【XX市XX区XX路XX号】，总建筑面积约为【XX万平方米】，属于【XX类别】建筑工程。甲方作为项目业主，已依法取得项目土地使用权及建设工程规划许可证，并委托设计单位完成了施工图设计。为确保项目按期、保质完成，甲方经审慎评估后，选择乙方作为劳务分包服务提供方，由乙方负责提供项目所需的部分劳务人员，包括但不限于【木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工等】工种。双方基于以下前提条件达成一致：

1.甲方已向乙方明确项目施工范围、技术要求及质量标准，并提供了相关的施工图纸、技术规范及安全操作规程；

2.乙方已向甲方承诺其具备相应的劳务分包资质，并能按照合同约定提供符合要求的工人；

3.双方均遵守《中华人民共和国劳动合同法》《建筑法》等法律法规，并承诺依法履行合同义务。

基于上述背景，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。本合同范本的制定，旨在明确双方的权利与义务，规范劳务分包行为，保障项目顺利实施，并为可能出现的争议提供法律依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在【XX商业综合体项目】（以下简称“项目”）的劳务分包合作中各自的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求提供合格的工人，并完成约定的劳务作业，从而保障项目的顺利实施和按时完工。合同范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求及进度计划，向甲方指定地点提供项目所需的部分劳务人员，具体工种及数量以甲方书面通知为准，涵盖木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工等工种；乙方负责工人的日常管理、考勤、安全教育及劳动保护，并确保工人遵守甲方的现场管理规定；劳务作业范围限于甲方指定区域的施工任务，具体作业内容以甲方安排为准，包括但不限于模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌体砌筑等；双方需共同遵守国家及地方关于建筑劳务分包的法律法规，确保合同履行过程中的合法合规性。

第二条定义

在本合同中，下列术语具有以下含义：

“项目”是指位于【XX市XX区XX路XX号】的【XX商业综合体项目】；

“劳务分包”是指甲方委托乙方提供劳务人员，并按照约定支付报酬，乙方负责工人管理及作业的组织与实施；

“工人”是指由乙方提供给甲方从事劳务作业的人员，包括但不限于木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工等工种；

“施工图纸”是指甲方提供给乙方的项目设计图纸及技术文件；

“安全操作规程”是指甲方制定的施工现场安全管理制度及操作规范；

“书面通知”是指通过正式函件、电子邮件或当面签字确认等方式发出的通知文件；

“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

甲方有权按照合同约定要求乙方提供符合资质要求的工人，并对劳务作业的进度、质量及安全进行监督和管理；甲方应向乙方提供施工图纸、技术要求、安全操作规程及必要的施工条件，确保乙方能够顺利开展劳务作业；甲方应按照合同约定及时向乙方支付劳务报酬，并负责办理与劳务作业相关的行政手续；甲方有权对乙方提供的工人进行考核，如发现不符合要求的，有权要求乙方进行更换；甲方应配合乙方进行工人的安全教育，并确保工人遵守施工现场的规章制度；甲方应承担因自身原因导致的工程延误或质量问题的责任。

2.乙方的权力和义务

乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工条件及劳务报酬，并有权拒绝甲方不合理的要求；乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及进度计划，组织工人进行劳务作业，确保作业质量符合国家及行业标准；乙方负责工人的日常管理、考勤、安全教育及劳动保护，并承担因管理不善导致的伤亡事故责任；乙方应确保提供的工人具备相应的职业技能和资质，并按照甲方的要求进行作业；乙方有权要求甲方及时解决施工过程中出现的技术难题，并有权获得必要的协助；乙方应遵守甲方的现场管理规定，并配合甲方进行工程验收；乙方应承担因自身原因导致的劳务作业延误或质量问题的责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

（注：以上内容仅为示例，具体条款需根据实际情况进行调整和完善。）

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本合同项下的劳务分包总价为人民币【XXXXXX】元（大写：【XXXXXX】元整），该价格包含乙方提供工人及工人从事本合同约定劳务作业的全部费用，具体包括但不限于工资、社会保险费、劳动保护费、安全文明施工费、税费及其他相关费用。最终价格以双方确认的工程量及计价标准为准，如需调整，由双方协商一致后签订补充协议。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付劳务报酬。乙方应向甲方提供符合要求的银行账户信息，包括开户行名称、账户名称及账号。甲方应在每次收到乙方提交的符合约定条件的劳务报酬申请后【10】个工作日内，将款项支付至乙方指定的银行账户。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点支付劳务报酬：

（1）预付款：合同签订后【7】个工作日内，甲方应支付合同总价款的【10%】作为预付款，即人民币【XXXXXX】元；

（2）进度款：按照工程进度节点支付。每次支付节点完成后，乙方应提交相应的工程量确认单及劳务报酬申请，甲方应在收到申请后【10】个工作日内审核确认，并支付该节点应付款项的【80%】，即合同总价款的【80%】，分【X】次支付完毕；

（3）结算款：工程竣工验收合格后【30】个工作日内，甲方应支付至结算价款的【95%】，即人民币【XXXXXX】元；剩余【5%】作为质保金，自工程竣工验收合格之日起【12】个月后支付。

4.税费承担：乙方应承担因提供劳务分包服务而产生的所有税费，并在收到甲方支付款项时代扣代缴工人个人所得税等相关税费，如因乙方原因导致甲方被税务部门处罚的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目劳务作业全部完成并经甲方验收合格、所有款项支付完毕之日终止，合同有效期为【XX】个月，自【XXXX年XX月XX日】至【XXXX年XX月XX日】。

2.劳务作业期限：乙方应根据甲方提供的施工进度计划，组织工人进场并开始劳务作业，确保在【XX】个月内完成本合同约定的所有劳务作业任务。如遇节假日或公休日，应提前安排工人调休，确保工程进度不受影响。

3.关键时间节点：

（1）进场时间：乙方应在本合同生效后【15】个工作日内，将第一批工人组织进场，并完成相关准备工作；

（2）竣工验收：劳务作业全部完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收，甲方应在收到通知后【20】个工作日内组织验收；

（3）结算支付：竣工验收合格后，乙方应在【10】个工作日内提交结算资料，甲方应在收到资料后【30】个工作日内完成结算并支付结算款项。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按本合同第四条约定支付劳务报酬，每逾期一日，应按当期应付未付款项的【千分之零点五】向乙方支付违约金，逾期超过【30】日的，乙方有权暂停劳务作业，并要求甲方支付已完成的劳务作业费用及违约金。逾期超过【60】日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）如甲方未按本合同第五条约定提供施工条件或技术支持，导致劳务作业延误，每逾期一日，应按当期应完成工作量价值的【千分之零点五】向乙方支付违约金，逾期超过【30】日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（3）如甲方原因导致工程验收不合格，甲方应负责协调解决并承担由此产生的所有费用，同时应按本合同约定支付乙方已完成劳务作业的费用。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按本合同第五条约定提供合格工人或完成劳务作业，每逾期一日，应按当期应完成工作量价值的【千分之零点五】向甲方支付违约金，逾期超过【30】日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（2）如乙方提供的工人不具备相应资质或不符合安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担行政处罚等，同时甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的劳务报酬。

（3）如乙方未按本合同第四条约定缴纳相关税费，导致甲方被税务部门处罚的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）如乙方擅自将本合同项下的劳务分包业务转包或分包给第三方，一经查实，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，同时乙方应退还已支付的劳务报酬。

3.违约金上限：双方约定的违约金总额不超过合同总价款的【20%】。如违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.不可抗力：如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件消除后，应继续履行合同。

5.解除合同：除本合同另有约定外，任何一方解除合同，应提前【30】日书面通知对方，并承担由此给对方造成的损失。解除合同后，乙方应妥善安排工人离场，并完成相关工作交接，甲方应支付乙方已完成劳务作业的费用。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、征用等）、以及无法预见的技术故障（如重大设备事故）等。不可抗力事件应自其发生之日起对双方产生实质性影响。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力而无法履行或部分履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后【7】日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况及其对合同履行的影响。通知后，双方应在合理期限内（不超过【30】日）根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。提供通知方应向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响程度，各自承担由此造成的直接损失。如不可抗力事件导致合同完全无法履行，双方均有权解除合同，并互不承担赔偿责任。但解除合同的，双方应就合同履行情况、已产生费用及材料款等进行结算，甲方应向乙方支付已完成并验收合格的劳务作业费用。因不可抗力造成的停工损失，由双方根据实际情况协商分担。

4.持续不可抗力：若不可抗力事件持续超过【60】日，双方应再次协商合同履行事宜。协商不成的，任何一方均有权单方面解除合同，并应就合同履行情况、已产生费用及材料款等进行结算，甲方应向乙方支付已完成并验收合格的劳务作业费用，双方互不承担违约责任。

5.不可抗力解除后的义务：不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，并应相互提供必要的协助。如因不可抗力事件导致合同部分条款无法履行，双方应协商修改或删除相关条款，以适应新的情况。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应指定专门联系人负责协商事宜。协商应在【XX】日内进行，如协商不成，应进入下一争议解决程序。

2.调解：如协商不成，双方可共同向【XX市XX区】人民政府指定的调解委员会申请调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则。经调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律约束力。调解不成的或双方不同意调解的，应向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.仲裁：如双方未能通过协商或调解解决争议，应提交【中国国际经济贸易仲裁委员会】（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【XX市】，仲裁语言为【中文】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，双方各承担一半。

4.诉讼：如双方未能通过协商或调解解决争议，且未约定仲裁的，任何一方均有权向【XX市XX区】人民法院提起诉讼。诉讼应向有管辖权的人民法院提交起诉状及相关证据材料。诉讼期间，除争议标的物外，双方应继续履行合同其他条款，直至法院作出判决或裁定。人民法院的判决或裁定是终局的，对双方均有约束力。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的信息和证据，并应积极采取措施减少争议对合同履行和双方合作关系的负面影响。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前【7】日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，成功发送后视为送达；通过邮寄发送的，寄出后【3】日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何未按此方式作出的变更均无效。

3.分包限制：乙方不得将本合同项下的劳务分包业务再分包或转包给任何第三方，除非事先获得甲方的书面同意。如乙方违反此规定，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.知识产权：乙方在履行本合同过程中产生的任何知识产权（如施工方法改进等）归甲方所有。乙方应配合甲方进行相关知识产权的确认和保护。但乙方在履行合同前已拥有的知识产权仍归乙方所有。

5.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务，非