电力设施建设合作协议书三篇

电力设施建设合作协议书三篇篇一甲方（建设单位）：北京市电力设施建设有限公司地址：北京市朝阳区XX路XX号法定代表人：张三联系电话方（施工单位）：北京华电建设集团有限公司地址：北京市海淀区XX路XX号法定代表人：李四联系电话于甲方拟在北京市XX区建设一座220千伏变电站，乙方愿意承担该变电站的建设工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：北京市XX区220千伏变电站建设项目1.2项目地点：北京市XX区XX街道1.3项目规模：220千伏变电站一座，总容量XX万千伏安1.4项目总投资：人民币叁亿捌仟万元整（￥380,000,000.00）1.5项目建设周期：自合同生效之日起12个月二、工程内容2.1乙方负责变电站建设项目的全部施工工作，包括但不限于：（1）土建工程；（2）电气安装工程；（3）设备安装工程；（4）调试及试运行；（5）其他相关工程。2.2甲方负责提供变电站建设所需的场地、资料、图纸等。三、工程进度与质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币叁亿捌仟万元整（￥380,000,000.00）4.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），甲方收到后开具收据；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付一次，支付比例为已完成工程量的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款；（4）工程保修期内，乙方应承担保修责任，保修费用由乙方承担。五、违约责任5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日千分之二的违约金；（3）任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：北京市电力设施建设有限公司乙方（施工单位）：北京华电建设集团有限公司签订日期：_______甲方（建设单位）盖章：____________________乙方（施工单位）盖章：____________________篇二甲方（建设单位）：XX电力有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三联系电话：0XX-12345678乙方（施工单位）：XX建筑集团有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：李四联系电话：0XX-87654321鉴于甲方拟在XX市XX区建设一座110千伏变电站，乙方愿意承担该变电站的建设工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：XX市XX区110千伏变电站建设项目1.2项目地点：XX市XX区XX街道1.3项目规模：110千伏变电站一座，总容量XX万千伏安1.4项目总投资：人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）1.5项目建设周期：自合同生效之日起18个月二、工程内容2.1乙方负责变电站建设项目的全部施工工作，包括但不限于：（1）土建工程；（2）电气安装工程；（3）设备安装工程；（4）调试及试运行；（5）其他相关工程。三、工程进度与质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）4.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），甲方收到后开具收据；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付一次，支付比例为已完成工程量的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款；（4）工程保修期内，乙方应承担保修责任，保修费用由乙方承担。五、违约责任5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日千分之二的违约金；（3）任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：XX电力有限公司乙方（施工单位）：XX建筑集团有限公司签订日期：_______甲方（建设单位）盖章：____________________乙方（施工单位）盖章：____________________篇三甲方（建设单位）：XX电力开发有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：王五联系电话：0XX-12345679乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：赵六联系电话：0XX-87654322鉴于甲方拟在XX市XX区建设一座500千伏变电站，乙方愿意承担该变电站的建设工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：XX市XX区500千伏变电站建设项目1.2项目地点：XX市XX区XX街道1.3项目规模：500千伏变电站一座，总容量XX万千伏安1.4项目总投资：人民币伍亿捌仟万元整（￥580,000,000.00）1.5项目建设周期：自合同生效之日起24个月二、工程内容2.1乙方负责变电站建设项目的全部施工工作，包括但不限于：（1）土建工程；（2）电气安装工程；（3）设备安装工程；（4）调试及试运行；（5）其他相关工程。三、工程进度与质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币伍亿捌仟万元整（￥580,000,000.00）4.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金人民币捌佰万元整（￥8,000,000.00），甲方收到后开具收据；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付一次，支付比例为已完成工程量的25%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款；（4）工程保修期内，乙方应承担保修责任，保修费用由乙方承担。五、违约责任5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日千分之二的违约金；（3）任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他