2026年建筑工程施工合同变更与索赔实训测试卷

2026年建筑工程施工合同变更与索赔实训测试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.在2026年建筑工程施工合同中，关于变更指令的发出，以下说法正确的是（）A.发包人可以直接口头通知承包人进行工程变更，承包人必须无条件执行B.任何工程变更都需要经过监理工程师书面确认后才能实施C.对于合同约定的变更范围，发包人有权单方面调整合同价款D.承包人发现设计错误时，应立即停止施工并书面报告发包人确认解析：根据《2026年建筑工程施工合同（示范文本）》第12.3条，工程变更需要发包人提出书面变更指令或承包人提出合理化变更建议经发包人同意。口头指令不合法，选项A错误；监理工程师是确认变更的辅助角色，非必要环节，选项B错误；合同价款调整需依据变更估价程序，非单方面调整，选项C错误；承包人发现设计错误有义务报告，选项D正确。2.以下哪种情况不属于施工索赔的常见原因？（）A.发包人提供的施工图纸与实际地质条件不符B.因政府政策调整导致原材料价格上涨C.承包人因自身管理不善导致的工期延误D.监理工程师指令承包人暂停施工进行安全检查解析：施工索赔的起因通常包括发包人责任、第三方原因、不可抗力等非承包人主观因素。选项A属于发包人提供错误信息，选项B属于不可预见的外部环境变化，选项D属于监理工程师指令行为，均属于索赔原因。选项C属于承包人自身原因导致的延误，属于合同责任范畴，非索赔情形。3.在工程变更估价中，如果变更导致承包人实际成本增加但工期不变，其合同价款的调整应遵循的原则是（）A.仅按实际成本增加额调整合同总价B.按变更后的工程量重新计算综合单价后调整C.由发包人根据市场行情自行确定调整比例D.承包人需提供详细成本核算资料，经监理工程师审核确认解析：根据FIDIC合同条件第13.7条，工程变更估价应考虑承包人实际成本变化和工期影响。仅按实际成本调整可能忽略效率变化，选项A片面；重新计算综合单价适用于工程量变化较大情形，选项B不适用；价格调整需依据合同约定程序，非发包人单方决定，选项C错误；承包人需提供资料经审核确认是标准程序，但不是估价原则本身，选项D错误。正确原则是综合考虑变更对成本和工期的影响。4.以下关于工期索赔的表述，错误的是（）A.工期索赔必须与费用索赔同时提出B.因发包人原因导致的工期延误，承包人有权索赔C.承包人必须提供同期记录作为工期索赔的证据D.工期索赔的批准通常需要监理工程师签署确认解析：工期索赔与费用索赔可以分别提出，选项A错误；发包人原因延误属于可索赔情形，选项B正确；工期索赔需要同期记录作为证据，选项C正确；监理工程师确认是索赔批准环节，选项D正确。5.在施工索赔的解决程序中，如果双方无法通过协商达成一致，下一步应采取的措施是（）A.直接提交仲裁机构裁决B.由发包人单方面决定索赔处理方案C.申请政府建设行政主管部门调解D.将争议提交合同约定的争议解决机构解析：根据《2026年建筑工程施工合同》第20.1条，争议解决程序为协商→调解→仲裁/诉讼。协商不成后应按合同约定程序处理，选项D正确；仲裁需双方同意，不能直接提交，选项A错误；发包人无权单方决定，选项B错误；政府调解非合同约定程序，选项C错误。6.以下哪种索赔类型属于因发包人违约导致的索赔？（）A.因不可抗力导致的工程停工索赔B.因发包人未按时支付工程进度款导致的工期延误索赔C.因承包人施工设备故障导致的窝工损失索赔D.因设计变更导致的额外工作索赔解析：发包人违约索赔包括未按时付款、提供错误资料、指令错误等。选项B属于典型发包人违约情形，选项A属于不可抗力索赔，选项C属于承包人自身责任，选项D属于变更索赔。7.在工程变更估价中，如果变更导致工程量增加但工期延长，承包人应获得的合同价款调整应考虑（）A.仅计算增加工程量的直接费B.增加工程量的直接费+合理的利润C.增加工程量的直接费+赶工措施费D.增加工程量的直接费+管理费增加部分解析：根据《2026年建筑工程施工合同》第12.6条，变更估价应考虑直接费、间接费和利润。选项B最全面；选项A忽略间接费和利润；选项C的赶工措施费仅适用于工期压缩情形；选项D的管理费增加需具体分析是否合理。8.以下关于索赔证据的表述，错误的是（）A.索赔证据必须具有真实性、及时性和关联性B.承包人应将所有可能支持索赔的证据材料提交给监理工程师C.证据材料必须经过公证认证才能作为索赔依据D.索赔证据应能够证明索赔事件发生的时间、原因和影响解析：索赔证据要求真实、及时、关联，选项A正确；承包人需提交证据，选项B正确；证据材料不一定需要公证，关键在于有效性，选项C错误；证据需证明三要素，选项D正确。9.在施工索赔的解决过程中，如果双方达成和解协议，该协议（）A.必须经过仲裁机构确认才有效B.具有等同于法院判决的法律效力C.可以作为后续争议解决的最终依据D.需要报送建设行政主管部门备案解析：和解协议在双方签字后即生效，选项A错误；其效力低于法院判决，选项B错误；和解协议是争议解决的最终方式，选项C正确；无需备案，选项D错误。10.以下哪种情况不属于工程变更的范畴？（）A.因地质勘察报告错误导致的施工方案调整B.因业主需求变更引起的装饰工程修改C.因新技术应用导致的施工工艺优化D.因承包人材料选择不当导致的返工解析：工程变更是合同范围、工程内容、数量、质量标准等的改变。选项A、B、C均属于工程变更。选项D属于承包人违约导致的返工，非变更。二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.根据《2026年建筑工程施工合同》，工程变更指令通常需要发包人签字并加盖______后才能生效。参考答案：单位公章解析：合同第12.2条明确规定变更指令需发包人正式授权，通常体现为单位公章或法定代表人签字。空白处应填"单位公章"。2.施工索赔的成立必须同时满足______、______和______三个基本条件。参考答案：合同依据、索赔理由、损失事实解析：索赔三要素是合同依据（权利基础）、索赔理由（因果关系）和损失事实（后果证明），缺一不可。3.在工程变更估价中，如果变更导致承包人实际成本增加但工期缩短，合同价款调整应考虑______和______两个因素。参考答案：成本增加额、工期缩短效益解析：根据FIDIC合同条件第13.7条，需考虑成本变化和工期变化的双重影响，工期缩短可能带来成本节约。4.因发包人原因导致的工期延误，承包人提出的工期索赔通常需要提供______作为证据支持。参考答案：同期记录解析：同期记录包括施工日志、会议纪要、往来函件等，是证明延误事实的关键证据。5.施工索赔的解决程序通常按照______、______、______的顺序进行。参考答案：协商、调解、仲裁/诉讼解析：合同第20条规定的标准争议解决路径。6.在工程变更估价中，如果变更导致工程量减少，承包人报价单中的______应相应扣减。参考答案：分项工程综合单价解析：根据合同第12.6条，工程量减少应扣减相应综合单价，而非直接费。7.因不可抗力导致的工程停工，承包人可以索赔的损失包括______和______。参考答案：人员窝工费、设备租赁费解析：不可抗力索赔范围通常包括直接损失，如人工、设备费用。8.在施工索赔的解决过程中，如果双方无法达成一致，应首先尝试通过______解决争议。参考答案：调解解析：合同第20.1条规定的争议解决顺序，调解是仲裁/诉讼前的必经程序。9.工程变更估价时，如果变更导致承包人需要增加赶工措施，其费用应计入______。参考答案：赶工措施费解析：根据合同第12.6条，赶工措施费是因工期压缩产生的额外费用。10.因发包人提供错误资料导致的工程变更，承包人可以索赔的损失包括______、______和______。参考答案：返工费、材料损失费、工期延误损失解析：发包人责任变更索赔范围通常包括直接损失和间接损失。三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.承包人因自身管理不善导致的工期延误，可以提出工期索赔。（）参考答案：×解析：索赔必须基于非承包人主观原因，自身管理不善属于承包人责任范围，不能索赔。2.工程变更估价时，如果变更导致承包人需要增加赶工措施，其费用应计入管理费。（）参考答案：×解析：赶工措施费属于直接费用范畴，应计入直接费，而非管理费。3.因不可抗力导致的工程停工，承包人可以索赔材料价格上涨的损失。（）参考答案：×解析：不可抗力索赔仅限于直接损失，材料价格上涨属于间接损失，不可索赔。4.在施工索赔的解决过程中，如果双方达成和解协议，该协议具有等同于法院判决的法律效力。（）参考答案：×解析：和解协议效力低于法院判决，需要履行才具有强制执行力。5.工程变更指令发出后，承包人必须在7天内提交变更估价报告。（）参考答案：×解析：合同第12.4条规定承包人应在收到变更指令后14天内提交估价报告。6.因发包人原因导致的工程变更，承包人可以索赔合理的利润损失。（）参考答案：√解析：根据合同第12.6条，变更估价应考虑直接费、间接费和利润，发包人责任变更可以索赔利润。7.施工索赔的解决程序中，仲裁裁决具有终局效力，双方不得再向法院起诉。（）参考答案：√解析：仲裁裁决具有终局性，除非存在程序违法等特殊情况。8.工程变更估价时，如果变更导致工程量增加，承包人报价单中的管理费应相应增加。（）参考答案：√解析：根据合同第12.6条，工程量增加应按比例增加管理费。9.因承包人材料选择不当导致的返工，承包人可以索赔工期延误损失。（）参考答案：×解析：承包人责任导致的返工，其损失应由承包人自行承担。10.在施工索赔的解决过程中，如果双方无法达成一致，可以直接提交仲裁机构裁决。（）参考答案：×解析：合同第20.1条规定必须先经过调解程序，不能直接仲裁。四、简答题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）1.简述施工索赔成立的三个基本条件及其含义。参考答案：（1）合同依据：索赔必须基于合同条款，证明承包人有索赔权利。（2）索赔理由：索赔事件必须与合同约定不符，且非承包人责任导致。（3）损失事实：索赔必须能证明实际发生了损失，包括工期、费用等。解析：索赔成立必须同时满足三个基本条件：合同依据：索赔必须基于合同条款，证明承包人有索赔权利。例如，合同约定发包人未按时付款会导致工期索赔，则承包人可以据此索赔。索赔理由：索赔事件必须与合同约定不符，且非承包人责任导致。例如，因发包人提供错误地质资料导致的工程变更，属于发包人责任，可以索赔；而因承包人施工设备故障导致的停工，属于承包人责任，不能索赔。损失事实：索赔必须能证明实际发生了损失，包括工期、费用等。例如，承包人需要提供施工日志、会议纪要等证据证明工期延误，提供成本核算资料证明费用增加。2.简述工程变更估价的基本原则。参考答案：（1）按实调整原则：仅对实际发生的变化部分进行估价。（2）合理补偿原则：补偿应覆盖承包人实际增加的成本和损失。（3）合同优先原则：估价应遵循合同约定程序和标准。（4）效率原则：考虑变更对工期和效率的影响。解析：工程变更估价的基本原则包括：按实调整原则：仅对实际发生的变化部分进行估价，不涉及合同未变更部分。合理补偿原则：补偿应覆盖承包人实际增加的成本和损失，包括直接费、间接费和利润。合同优先原则：估价应遵循合同约定程序和标准，如FIDIC合同条件的13.7条。效率原则：考虑变更对工期和效率的影响，如工期缩短可能带来的成本节约。3.简述施工索赔的解决程序。参考答案：（1）协商：双方直接沟通解决争议。（2）调解：通过第三方调解解决争议。（3）仲裁/诉讼：将争议提交仲裁机构或法院解决。解析：施工索赔的解决程序通常按照以下顺序进行：协商：双方直接沟通解决争议，是最快、最经济的方式。调解：如果协商不成，可以通过第三方调解解决争议，如监理工程师调解。仲裁/诉讼：如果调解不成，可以将争议提交仲裁机构或法院解决。仲裁裁决具有终局性，诉讼则需经过法院审判。4.简述因发包人原因导致的工期延误索赔的常见情形。参考答案：（1）发包人未按时提供施工场地或资料。（2）发包人指令工程变更但未提供必要支持。（3）发包人未按时支付工程进度款导致承包人资金周转困难。（4）发包人指定的分包商延误工作。解析：因发包人原因导致的工期延误索赔常见情形包括：发包人未按时提供施工场地或资料：如未及时移交图纸、未完成场地平整等。发包人指令工程变更但未提供必要支持：如变更指令不明确、未提供额外资源支持等。发包人未按时支付工程进度款导致承包人资金周转困难：如拖欠工程款导致承包人无法采购材料、支付工人工资等。发包人指定的分包商延误工作：如分包商违约导致工程进度受影响。5.简述工程变更估价时，增加工程量的处理方法。参考答案：（1）按新综合单价计算：适用于变更后工程量变化较大情形。（2）按原综合单价调整：适用于变更后工程量变化较小情形。（3）按成本加利润计算：适用于无法确定新综合单价的复杂变更。解析：工程变更估价时，增加工程量的处理方法包括：按新综合单价计算：适用于变更后工程量变化较大情形，需要重新编制综合单价。按原综合单价调整：适用于变更后工程量变化较小情形，可以按原综合单价计算。按成本加利润计算：适用于无法确定新综合单价的复杂变更，可以按实际成本加上合理利润计算。6.简述因不可抗力导致的工程停工索赔的常见情形。参考答案：（1）地震、台风等自然灾害。（2）战争、恐怖袭击等政治事件。（3）政府行为导致的停工令。（4）传染病疫情导致的封锁措施。解析：因不可抗力导致的工程停工索赔常见情形包括：自然灾害：如地震、台风、洪水等。政治事件：如战争、恐怖袭击等。政府行为：如政府突然发布的停工令。传染病疫情：如新冠肺炎导致的封锁措施。7.简述施工索赔的证据要求。参考答案：（1）真实性：证据必须真实反映事实。（2）及时性：证据应在事件发生时及时收集。（3）关联性：证据必须与索赔事件相关。（4）完整性：证据应能完整证明索赔要素。解析：施工索赔的证据要求包括：真实性：证据必须真实反映事实，不能伪造或篡改。及时性：证据应在事件发生时及时收集，避免事后补造。关联性：证据必须与索赔事件相关，不能无关证据。完整性：证据应能完整证明索赔要素，包括事件发生时间、原因和影响。8.简述工程变更估价时，减少工程量的处理方法。参考答案：（1）按新综合单价扣减：适用于变更后工程量变化较大情形。（2）按原综合单价扣减：适用于变更后工程量变化较小情形。（3）调整管理费比例：考虑工程量减少对管理费的影响。解析：工程变更估价时，减少工程量的处理方法包括：按新综合单价扣减：适用于变更后工程量变化较大情形，需要重新编制综合单价。按原综合单价扣减：适用于变更后工程量变化较小情形，可以按原综合单价计算。调整管理费比例：考虑工程量减少对管理费的影响，工程量减少会导致管理费减少。五、应用题（本大题共8小题，每小题4分，共24分）1.某工程合同总价为1000万元，工期为12个月。施工过程中，发包人指令增加一项装饰工程，增加工程量为500平方米，原综合单价为800元/平方米。承包人提交的变更估价报告显示，增加该工程需要额外管理人员2人（每人月工资1万元），材料费增加10万元，管理费增加5万元。问承包人应获得的合同价款调整是多少？解答：（1）计算增加的直接费：500平方米×800元/平方米=40万元额外管理人员费用：2人×1万元/人/月×12个月=24万元材料费增加：10万元直接费合计：40万元+24万元+10万元=74万元（2）计算增加的管理费：假设原管理费率为直接费的20%，则增加的管理费为：74万元×20%=14.8万元（3）计算增加的利润：假设利润率为直接费的10%，则增加的利润为：74万元×10%=7.4万元（4）合同价款调整总额：74万元+14.8万元+7.4万元=96.2万元答：承包人应获得的合同价款调整是96.2万元。2.某工程合同工期为10个月，实际施工过程中因发包人提供的地质勘察报告错误，导致基础工程需要修改，工期延误2个月。承包人提出工期索赔，并提供以下证据：（1）施工日志显示基础工程原计划工期为3个月，实际施工了5个月。（2）会议纪要显示承包人于第2个月向发包人报告了地质问题。（3）工期延误导致窝工损失10万元。问承包人是否可以索赔工期延误，理由是什么？解答：承包人可以索赔工期延误，理由如下：（1）索赔依据：合同约定发包人需提供准确地质资料，地质勘察报告错误属于发包人责任。（2）索赔理由：因发包人提供的错误资料导致基础工程修改，属于非承包人责任导致工期延误。（3）损失事实：承包人提供了施工日志、会议纪要等证据证明工期延误，并提供了窝工损失10万元的证据。答：承包人可以索赔工期延误，因为地质勘察报告错误属于发包人责任，且提供了充分证据证明工期延误和损失。3.某工程合同约定工期为8个月，实际施工过程中因发包人未按时支付工程进度款，导致承包人资金周转困难，被迫租用高成本临时设备，增加费用5万元。承包人提出费用索赔，并提供以下证据：（1）工程进度款支付计划表显示，第3个月应付进度款200万元，实际支付150万元。（2）设备租赁合同显示，临时设备租金为2万元/天，共租用30天。（3）财务报表显示，因资金周转困难导致其他费用增加2万元。问承包人是否可以索赔费用，理由是什么？解答：承包人可以索赔部分费用，理由如下：（1）索赔依据：合同约定发包人需按时支付工程进度款，未按时支付属于发包人违约。（2）索赔理由：因发包人未按时支付工程进度款导致承包人资金周转困难，被迫租用高成本临时设备，属于发包人责任。（3）损失事实：承包人提供了设备租赁合同、财务报表等证据证明费用增加。答：承包人可以索赔费用，因为发包人未按时支付工程进度款属于违约行为，且提供了充分证据证明费用增加。4.某工程合同约定工期为6个月，实际施工过程中因不可抗力导致工程停工2个月。承包人提出工期索赔，并提供以下证据：（1）气象报告显示，第4个月发生台风，导致工程停工。（2）施工日志显示，工程停工期间工人未进行任何工作。（3）工期延误导致材料价格上涨，增加费用3万元。问承包人可以索赔哪些损失，理由是什么？解答：承包人可以索赔工期延误，但材料价格上涨损失不可索赔，理由如下：（1）工期索赔：因不可抗力导致工程停工，属于不可预见因素，承包人可以索赔工期延误。（2）材料价格上涨损失不可索赔：根据合同约定，不可抗力索赔仅限于直接损失，材料价格上涨属于间接损失，不可索赔。答：承包人可以索赔工期延误，但材料价格上涨损失不可索赔。5.某工程合同约定工期为9个月，实际施工过程中，发包人指令增加一项装饰工程，增加工程量为300平方米，原综合单价为600元/平方米。承包人提交的变更估价报告显示，增加该工程需要额外管理人员1人（每人月工资0.8万元），材料费增加5万元，管理费增加3万元。问承包人应获得的合同价款调整是多少？解答：（1）计算增加的直接费：300平方米×600元/平方米=18万元额外管理人员费用：1人×0.8万元/人/月×9个月=7.2万元材料费增加：5万元直接费合计：18万元+7.2万元+5万元=30.2万元（2）计算增加的管理费：假设原管理费率为直接费的15%，则增加的管理费为：6.2万元×15%=4.53万元（3）计算增加的利润：假设利润率为直接费的8%，则增加的利润为：7.2万元×8%=2.42万元（4）合同价款调整总额：8.2万元+4.53万元+2.42万元=37.15万元答：承包人应获得的合同价款调整是37.15万元。9.某工程合同工期为12个月，实际施工过程中，因发包人提供的地质勘察报告错误，导致基础工程需要修改，工期延误3个月。承包人提出工期索赔，并提供以下证据：（1）施工日志显示基础工程原计划工期为4个月，实际施工了7个月。（2）会议纪要显示承包人于第1个月向发包人报告了地质问题。（3）工期延误导致窝工损失15万元。问承包人是否可以索赔工期延误，理由是什么？解答：承包人可以索赔工期延误，理由如下：（1）索赔依据：合同约定发包人需提供准确地质资料，地质勘察报告错误属于发包人责任。（2）索赔理由：因发包人提供的错误资料导致基础工程修改，属于非承包人责任导致工期延误。（3）损失事实：承包人提供了施工日志、会议纪要等证据证明工期延误，并提供了窝工损失15万元的证据。答：承包人可以索赔工期延误，因为地质勘察报告错误属于发包人责任，且提供了充分证据证明工期延误和损失。10.某工程合同约定工期为10个月，实际施工过程中因发包人未按时支付工程进度款，导致承包人资金周转困难，被迫租用高成本临时设备，增加费用8万元。承包人提出费用索赔，并提供以下证据：（1）工程进度款支付计划表显示，第2个月应付进度款150万元，实际支付100万元。（2）设备租赁合同显示，临时设备租金为1.5万元/天，共租用40天。（3）财务报表显示，因资金周转困难导致其他费用增加3万元。问承包人是否可以索赔费用，理由是什么？解答：承包人可以索赔部分费用，理由如下：（1）索赔依据：合同约定发包人需按时支付工程进度款，未按时支付属于发包人违约。（2）索赔理由：因发包人未按时支付工程进度款导致承包人资金周转困难，被迫租用高成本临时设备，属于发包人责任。（3）损失事实：承包人提供了设备租赁合同、财务报表等证据证明费用增加。答：承包人可以索赔费用，因为发包人未按时支付工程进度款属于违约行为，且提供了充分证据证明费用增加。11.某工程合同约定工期为8个月，实际施工过程中因不可抗力导致工程停工1.5个月。承包人提出工期索赔，并提供以下证据：（1）气象报告显示，第5个月发生洪水，导致工程停工。（2）施工日志显示，工程停工期间工人未进行任何工作。（3）工期延误导致材料价格上涨，增加费用2万元。问承包人可以索赔哪些损失，理由是什么？解答：承包人可以索赔工期延误，但材料价格上涨损失不可索赔，理由如下：（1）工期索赔：因不可抗力导致工程停工，属于不可预见因素，承包人可以索赔工期延误。（2）材料价格上涨损失不可索赔：根据合同约定，不可抗力索赔仅限于直接损失，材料价格上涨属于间接损失，不可索赔。答：承包人可以索赔工期延误，但材料价格上涨损失不可索赔。12.某工程合同约定工期为11个月，实际施工过程中，发包人指令增加一项装饰工程，增加工程量为400平方米，原综合单价为700元/平方米。承包人提交的变更估价报告显示，增加该工程需要额外管理人员2人（每人月工资0.9万元），材料费增加8万元，管理费增加4万元。问承包人应获得的合同价款调整是多少？解答：（1）计算增加的直接费：400平方米×700元/平方米=28万元额外管理人员费用：2人×0.9万元/人/月×11个月=19.8万元材料费增加：8万元直接费合计：28万元+19.8万元+8万元=55.8万元（2）计算增加的管理费：假设原管理费率为直接费的18%，则增加的管理费为：13.8万元×18%=10.04万元（3）计算增加的利润：假设利润率为直接费的7%，则增加的利润为：14.8万元×7%=3.91万元（4）合同价款调整总额：15.8万元+10.04万元+3.91万元=69.75万元答：承包人应获得的合同价款调整是69.75万元。16.某工程合同工期为9个月，实际施工过程中，因发包人提供的地质勘察报告错误，导致基础工程需要修改，工期延误2.5个月。承包人提出工期索赔，并提供以下证据：（1）施工日志显示基础工程原计划工期为3.5个月，实际施工了6个月。（2）会议纪要显示承包人于第2个月向发包人报告了地质问题。（3）工期延误导致窝工损失20万元。问承包人是否可以索赔工期延误，理由是什么？解答：承包人可以索赔工期延误，理由如下：（1）索赔依据：合同约定发包人需提供准确地质资料，地质勘察报告错误属于发包人责任。（2）索赔理由：因发包人提供的错误资料导致基础工程修改，属于非承包人责任导致工期延误。（3）损失事实：承包人提供了施工日志、会议纪要等证据证明工期延误，并提供了窝工损失20万元的证据。答：承包人可以索赔工期延误，因为地质勘察报告错误属于发包人责任，且提供了充分证据证明工期延误和损失。【标准答案及解析】一、单项选择题1.D2.C3.B4.A5.D6.B7.B8.C9.C10.D二、填空题1.单位公章12.合同依据、索赔理由、损失事实13.成本增加额、工期缩短效益14.同期记录15.协商、调解、仲裁/诉讼16.分项工程综合单价17.人员窝工费、设备租赁费18.调解19.赶工措施费20.返工费、材料损失费、工期延误损失三、判断题1.×22.×23.×24.×25.×26.√27.√28.√29.×30.×四、简答题1.参考答案：索赔成立的三个基本条件是合同依据、索赔理由和损失事实。合同依据是指索赔必须基于合同条款，证明承包人有索赔权利；索赔理由是指索赔事件必须与合同约定不符，且非承包人责任导致；损失事实是指索赔必须能证明实际发生了损失，包括工期、费用等。解析：索赔成立的三个基本条件是索赔有效性的核心要求。合同依据是索赔的法律基础，证明承包人有索赔权利；索赔理由是索赔的因果关系，证明索赔事件非承包人责任；损失事实是索赔的后果证明，证明索赔事件导致了实际损失。2.参考答案：工程变更估价的基本原则包括按实调整原则、合理补偿原则、合同优先原则和效率原则。按实调整原则是指仅对实际发生的变化部分进行估价；合理补偿原则是指补偿应覆盖承包人实际增加的成本和损失；合同优先原则是指估价应遵循合同约定程序和标准；效率原则是指考虑变更对工期和效率的影响。解析：工程变更估价的基本原则是确保估价合理性和公平性的重要依据。按实调整原则保证估价只针对实际变化部分；合理补偿原则确保承包人得到充分补偿；合同优先原则保证估价符合合同约定；效率原则考虑变更对工期和效率的影响。3.参考答案：施工索赔的解决程序通常按照协商、调解、仲裁/诉讼的顺序进行。协商是指双方直接沟通解决争议；调解是指通过第三方调解解决争议；仲裁/诉讼是指将争议提交仲裁机构或法院解决。解析：施工索赔的解决程序是争议解决的标准化流程。协商是最快、最经济的方式；调解是仲裁/诉讼前的必经程序；仲裁/诉讼是最终解决方式，仲裁裁决具有终局性。