2026监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第七章建设工程总承包合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第七章建设工程总承包合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、推拿治疗失眠，以下哪个穴位最常用？A.百会B.中府C.商阳D.少泽2、推拿手法的基本要求"深透"是指？A.手法作用于皮肤表面B.手法力量要深达组织深层C.仅作用于骨骼D.手法速度要快3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于总承包合同价款及支付的说法，正确的是。A.总承包合同价款应在合同中约定为固定总价合同价款B.合同价格是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额C.履约保函的担保期限自发包人颁发工程接收证书之日起终止D.预付款应当在本合同签订后7天内支付4、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于变更程序的说法，正确的是。A.发包人或承包人均可以提出变更建议B.承包人收到变更指示后，无需通知发包人C.变更只能由发包人提出D.承包人对变更有否决权5、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于合同当事人约定的说法，错误的是。A.合同应当明确约定合同价格的形式B.合同条款不得对通用合同条款进行修改和补充C.专用合同条款可以对通用条款进行补充和细化D.合同文件中各组成部分的解释顺序应予以明确6、在建设工程总承包合同中，关于发包人义务的说法，正确的是。A.发包人负责办理施工许可证并承担相应费用B.发包人应提供施工现场及施工所需的地下管线资料C.发包人负责施工场地的安全防护措施D.发包人承担施工期间的所有安全责任7、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程总承包进度款支付的说法，错误的是。A.进度款可按形象进度或支付分解报告进行支付B.监理人应在收到支付申请后14天内完成审核C.发包人应在监理人出具支付证书后14天内支付D.进度款支付的最低比例为已完成工程量价款的85%8、关于工程总承包项目竣工结算的说法，正确的是。A.承包人提交竣工结算申请单的期限为工程接收证书颁发后28天内B.发包人应在收到结算申请单后28天内完成审批C.发包人对结算申请有异议的，可直接拒绝支付D.竣工结算金额不受合同价格调整的影响9、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的是。A.质量保证金的扣留比例不得超过工程价款结算总额的3%B.质量保证金只能在工程接收证书颁发时一次扣留C.质量保证金的担保期限至缺陷责任期满后14天止D.承包人可以选择以银行保函替代质量保证金10、在工程总承包合同中，关于缺陷责任期的说法，正确的是。A.缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不得超过24个月C.缺陷责任期内承包人不承担修复义务D.缺陷责任期自发包人颁发工程接收证书之日起计算11、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于合同解除的说法，正确的是。A.承包人违约时，发包人可直接解除合同无需通知B.发包人违约时，承包人必须继续使用工程直到完成C.任何一方解除合同均应提前14天通知对方D.合同解除后，承包人应撤离施工现场并妥善交接12、工程总承包合同中的不可抗力条款，下列说法正确的是。A.不可抗力发生后承包人应立即停止施工并自行承担损失B.不可抗力导致的工期延误可由承包人主张顺延C.不可抗力导致的费用损失全部由发包人承担D.不可抗力事件结束后承包人应立即复工，无需发包人事先同意13、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于分包的说法，正确的是。A.承包人可将全部工程分包给其他单位B.分包人的资质条件应由发包人来审查C.承包人应对分包工程的质量向发包人承担责任D.分包合同的价格由发包人与分包人协商确定14、工程总承包合同计价方式中，关于总价合同的说法，错误的是。A.总价合同适用于设计深度较高的项目B.总价合同的合同价格在约定范围内不予调整C.总价合同的风险主要由承包人承担D.总价合同不适用于工程范围难以事先确定的项目15、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程总承包投标文件的说法，正确的是。A.投标文件应包括投标函及投标函附录B.投标文件不需要提供投标保证金C.投标文件只需提交技术文件，无需商务文件D.投标文件中不需要对拟分包的范围和分包人资质作出说明16、工程总承包项目中，关于保险条款的说法，正确的是。A.承包人只需投保建筑工程一切险B.发包人和承包人均应办理工程保险并按约定共享保险权益C.工程保险应由发包人单独投保并独自享有保险金D.工程总承包项目不需要购买职业责任险17、关于工程总承包合同中的争议评审机制，下列说法正确的是。A.争议评审组作出的决定对双方具有最终约束力，不可再提起诉讼B.争议评审应在争议发生后第一时间启动，且评审意见具有强制执行力C.合同当事人可约定设立争议评审组，评审意见可作为解决争议的依据D.争议评审程序是提起诉讼或仲裁的前置必经程序18、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于竣工试验的说法，正确的是。A.竣工试验由承包人负责组织，发包人不参与B.竣工试验应在工程竣工验收之前进行C.竣工试验不合格时，承包人无需承担责任D.竣工试验的程序和标准由承包人单方确定19、工程总承包合同管理中，关于索赔期限的说法，正确的是。A.承包人索赔应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出B.承包人未按期提出索赔的，索赔权永久保留C.发包人提出索赔的期限为工程竣工后无限期D.索赔期限属于法定期间，不允许当事人约定20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于合同生效条件的说法，正确的是。A.合同自双方签字盖章时生效B.合同自发包人支付预付款之日起生效C.合同自承包人提交履约保函之日起生效D.合同自中标通知书发出之日起生效21、工程总承包合同中，关于暂估价的支付方式，下列说法正确的是。A.暂估价项目由发包人直接与分包人签订合同B.暂估价项目的实施和支付应按合同约定的程序执行C.暂估价金额一旦确定，在任何情况下均不得调整D.暂估价项目不需要通过招标方式选择供应商22、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于合同变更的说法，错误的是。A.变更应遵循公平合理的原则B.变更指示可以由监理人发出C.变更工作应纳入合同价格调整范围D.变更无需书面形式，口头通知即可生效23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于总承包合同组成的说法中，正确的是哪一项？A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于合同协议书C.专用合同条款优先于通用合同条款D.技术标准和要求优先于工程量清单24、下列关于建设工程总承包模式的说法中，错误的是哪一项？A.总承包模式有利于减少设计变更B.总承包模式有利于缩短建设周期C.总承包模式可减轻业主的组织协调工作量D.总承包模式必然导致工程造价增加25、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，工程总承包单位的义务不包括下列哪一项？A.提供施工现场B.完成施工图设计C.负责施工现场的安全管理D.办理工程质量监督手续26、关于EPC总承包模式中业主对承包商设计文件的审查权限，下列说法正确的是哪一项？A.业主有权要求承包商修改不符合业主要求的设计文件B.业主无权审查承包商的设计文件C.业主只能通过监理间接审查设计文件D.业主对设计文件的审查等同于设计的重新批准27、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于缺陷责任期的说法中，正确的是哪一项？A.缺陷责任期一般为一至两年B.缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算C.缺陷责任期最长不得超过三年D.缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算28、在建设工程总承包合同中，关于预付款担保的说法正确的是哪一项？A.预付款担保的金额应与预付款金额相等B.预付款担保只能采用银行保函形式C.预付款担保在预付款全部扣回前持续有效D.预付款担保不需要随预付款扣回而相应减少29、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于暂列金额的说法中，正确的是哪一项？A.暂列金额由承包人自主支配使用B.暂列金额由发包人掌握使用C.暂列金额不计入合同价格D.暂列金额只能用于工程变更30、关于工程总承包项目招标过程中的资格预审，下列说法正确的是哪一项？A.资格预审只能采用合格制B.资格预审只能采用有限数量制C.资格预审可采用合格制或有限数量制D.工程总承包项目不进行资格预审31、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于履约担保的说法错误的是哪一项？A.履约担保可采用银行保函形式B.履约担保可采用担保公司担保形式C.履约担保的金额一般为合同价格的百分之十D.履约担保的金额必须等于合同总价32、在建设工程总承包合同履行过程中，关于变更程序的说法正确的是哪一项？A.发包人可以口头指令变更无需书面确认B.变更必须由监理工程师发出变更指示C.承包人收到变更指示后应执行变更工作D.承包人无权提出变更建议33、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于工程竣工试验的说法中，正确的是哪一项？A.竣工试验由监理工程师组织进行B.竣工试验由工程总承包单位自行组织进行C.竣工试验应在竣工验收合格后进行D.竣工试验由发包人和工程总承包单位共同组织进行34、关于建设工程总承包合同中的不可抗力条款，下列说法正确的是哪一项？A.不可抗力事件发生后承包人应自行承担全部损失B.不可抗力事件导致的工期延误应由发包人承担C.不可抗力事件导致的费用增加均由承包人承担D.不可抗力条款只适用于自然灾害35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于工程总承包单位分包的说法正确的是哪一项？A.工程总承包单位可以将全部工程分包给他人B.工程总承包单位不得将主体工程设计分包C.工程总承包单位无需经过发包人同意即可分包D.工程总承包单位可以将主体结构施工分包36、在建设工程总承包合同履行中，关于保险的安排，下列说法正确的是哪一项？A.工程一切险应由工程总承包单位投保B.第三者责任险应由发包人投保C.工伤保险应由工程总承包单位为自有员工办理D.安装工程一切险应由发包人投保37、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于合同价格与支付的说法正确的是哪一项？A.固定总价合同不允许任何价格调整B.固定总价合同在约定范围内一般不做调整C.成本加酬金合同对发包人风险最小D.单价合同不适合工程总承包项目38、关于建设工程总承包合同中的违约与索赔，下列说法正确的是哪一项？A.承包人违约时发包人可以直接没收履约保证金B.发包人违约时承包人有权暂停施工并索赔工期和费用C.索赔事件发生后承包人无需通知发包人D.违约金的数额可以由双方任意约定不受限制39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于合同争议解决的说法正确的是哪一项？A.合同争议必须首先通过诉讼解决B.合同争议应先通过仲裁解决C.合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决D.合同争议只能通过仲裁解决40、在建设工程总承包项目中，关于质量保修责任的说法正确的是哪一项？A.质量保修期从工程交付使用之日起计算B.质量保修范围只包括主体结构工程C.质量保修责任可以在合同中约定免责条款D.基础设施工程的质量保修期限一般不少于设计文件规定的合理使用年限41、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于合同解除的说法错误的是哪一项？A.因发包人原因导致合同解除的，发包人应赔偿承包人损失B.因承包人原因导致合同解除的，承包人应承担违约责任C.任何一方都可以随意解除合同D.因不可抗力导致合同无法继续履行的，当事人可以解除合同42、关于建设工程总承包合同中的知识产权条款，下列说法正确的是哪一项？A.发包人使用承包商的设计文件不需要支付额外费用B.承包商在设计过程中使用的专利技术应自行解决使用权C.知识产权条款仅适用于外观设计专利D.发包人不能在任何工程中使用承包商的设计文件43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于总承包合同组成的说法，正确的是A.中标通知书不属于合同组成文件B.合同协议书效力优先于技术要求和图纸C.投标人须知是合同组成文件D.专用合同条款的优先顺序在通用合同条款之前44、关于工程总承包项目投标保证金的说法，正确的是A.投标保证金不得超过项目估算价的百分之二B.投标保证金不得超过八十万元人民币C.投标保证金有效期应与投标有效期一致D.联合体投标的，投标保证金应由牵头人单独提交45、根据FIDIC《设计采购施工EPC合同条件》，关于工程师的地位和作用的说法，正确的是A.工程师是发包人的代理人B.工程师独立公正地作出决定C.工程师属于发包人人员D.工程师无权处理合同争议46、关于工程总承包合同履行中\"承包人建议\"的说法，正确的是A.承包人建议无需经发包人批准即可实施B.承包人建议对合同价格产生影响的，应报发包人批准C.承包人建议只能涉及工程的设计部分D.承包人建议不需要说明其对费用和工期的影响47、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》，关于合同价格调整的说法，正确的是A.市场价格波动一律不调整合同价格B.法律法规变化引起的费用增减由发包人承担C.承包人原因造成的成本增加由发包人承担D.工程变更引起的费用增减由承包人承担48、关于工程总承包项目竣工试验的说法，正确的是A.竣工试验由承包人单独组织B.承包人应先进行启动试验再进行竣工试验C.发包人不参与竣工试验过程D.竣工试验不合格不影响接收工程49、根据工程总承包合同，关于质量保证金的说法，正确的是A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的百分之五B.质量保证金只能用现金形式扣留C.质量保证金在缺陷责任期满后一次性返还D.质量保证金不计利息50、关于工程总承包项目中\"暂估价\"的理解，正确的是A.暂估价是承包人暂不确认的价格B.暂估价包括材料、设备暂估价和专业工程暂估价C.暂估价项目不需要招标D.暂估价金额不由发包人确定51、关于工程总承包合同中的\"不可抗力\"，下列说法正确的是A.不可抗力事件发生后承包人应立即解除合同B.不可抗力导致的工期延误由承包人承担C.不可抗力导致的费用损失由发包人承包人合理分担D.不可抗力仅指自然灾害52、关于工程总承包项目合同解除的说法，正确的是A.任何一方可随时无条件解除合同B.发包人解除合同应提前十四天通知承包人C.承包人解除合同应提前二十八天通知发包人D.合同解除后承包人无需完成已开工的工作53、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同条款中\"履约担保\"的要求是A.履约担保金额为合同价的百分之五B.履约担保应在合同签订前提交C.履约担保可采用保函或保证金形式D.履约担保有效期仅需覆盖施工阶段54、关于工程总承包合同中\"分包\"的说法，正确的是A.承包人可将全部工程分包给他人B.分包须经发包人同意C.分包商与发包人有直接合同关系D.承包人不对分包工程承担责任55、根据工程总承包合同，关于\"工程接收\"的说法，正确的是A.工程接收意味着承包人全部合同义务完成B.接收证书由承包人签发C.部分验收工程可分别接收D.接收后承包人对工程质量不再负责56、关于工程总承包合同中的\"变更\"，下列说法错误的是A.变更指示应由发包人发出B.变更可涉及设计、施工、采购范围C.承包人可擅自变更工程设计D.变更估价应按合同约定执行57、关于工程总承包项目\"竣工后试验\"的说法，正确的是A.竣工后试验由发包人单独组织B.竣工后试验在工程接收后进行C.竣工后试验不合格由承包人承担全部责任D.竣工后试验不涉及性能考核58、根据工程总承包合同，关于\"索赔\"的说法正确的是A.索赔只能在工程完工后提出B.索赔应在知道或应当知道索赔事件发生后二十八天内提出C.索赔只需提交索赔意向通知书无需后续材料D.发包人索赔不适用索赔程序59、关于工程总承包合同争议解决的说法，正确的是A.争议只能提交仲裁B.争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决C.争议必须先行诉讼D.仲裁裁决不可执行60、关于工程总承包合同中\"保险\"的规定，正确的是A.承包人只负责投保建筑工程一切险B.发包人负责投保工程一切险和第三者责任险C.保险范围不包括设计责任D.投保义务可由合同约定各自承担61、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》，关于合同生效的说法正确的是A.合同签订即生效B.合同经双方签字盖章后生效C.合同需经主管部门批准后才生效D.合同自承包人进场施工时生效62、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，承包人已完成工程量计量报告提交后，发包人应在多少天内核实并确认？A.5天B.7天C.14天D.28天63、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在预付款到期日前多少天向承包人送达预付款保函？A.7天B.14天C.21天D.28天64、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，设计施工总承包合同中，承包人提出索赔的时限要求是知道或应当知道索赔事件发生后多少天内？A.14天B.21天C.28天D.42天65、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请书后多少天内完成审批？A.14天B.21天C.28天D.42天66、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，质量保证金的扣留方式不包括以下哪种？A.在支付工程进度款时逐次扣留B.竣工结算时一次扣留C.承包人或发包人提供质量保证金保函D.在竣工验收后由承包人一次性缴纳67、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同变更的范围不包括以下哪项？A.增加或减少合同中任何工作B.改变合同中任何工作的质量标准C.增加与工程有关必须的附加工作D.改变工程的基线、标高、位置和尺寸68、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应提供施工现场及施工所需基础资料，应在什么时间提供给承包人？A.合同签订后7天内B.合同签订后14天内C.开工日期前D.开工日期后7天内69、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后多少天内完成审批并支付？A.14天B.21天C.28天D.42天70、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，工期顺延的索赔程序，承包人应在知道或应当知道工期顺延事件发生后多少天内提交工期索赔报告？A.14天B.21天C.28天D.42天71、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于竣工试验的顺序，以下说法正确的是？A.应先进行试运行，再进行竣工试验B.应先进行单机无负荷试车，再进行联动无负荷试车C.应先进行性能测试，再进行目视检查D.应先进行联动无负荷试车，再进行单机无负荷试车72、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人拖延支付工程款，承包人有权暂停施工，发包人应从应付之日起按何种利率支付延误付款利息？A.同期银行存款利率B.同期贷款利率C.中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.合同约定的利率73、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，缺陷责任期从何时起算？A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.承包人提交竣工报告之日74、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于预付款的说法错误的是？A.预付款金额不得低于合同价款的20%B.预付款用于承包人为合同工程购置材料和工程设备C.预付款在进度付款中按约定比例扣回D.预付款保函金额应与预付款金额相同75、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于工程变更估价的原则，下列说法错误的是？A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工作的子目的，可参照类似子目确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工作的子目的，由承包人提出变更工作的单价，报发包人确认后执行D.变更导致工程量偏差超过15%时，对超过部分的工程量单价应予调高76、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，承包人延误竣工的，应按合同约定支付延误损害赔偿费，延误损害赔偿费的累计金额不得超过合同价款的？A.5%B.10%C.15%D.20%77、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人最迟应在开工日期前多少天向承包人提供施工现场？A.3天B.7天C.14天D.28天78、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于分包的说法正确的是？A.承包人可将全部工程分包给其他单位B.承包人可将全部工程肢解后以分包名义转包给其他单位C.承包人在分包前应取得发包人同意D.分包人无需对承包人负责，直接向发包人负责79、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同争议解决的最终方式是？A.向人民法院提起诉讼B.通过双方友好协商解决C.提交仲裁委员会仲裁D.请建设行政主管部门调解80、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，不可抗力发生后，承包人应如何通知发包人？A.在不可抗力事件结束后7天内书面通知发包人B.在不可抗力事件结束后14天内书面通知发包人C.在知道不可抗力事件发生后14天内书面通知发包人D.在知道不可抗力事件发生后及时书面通知发包人81、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于保险的说法，下列哪项是错误的？A.工程保险由发包人办理B.承包人人员工伤保险由承包人办理C.承包人应为其施工设备办理保险D.发包人应为其施工现场人员办理保险82、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同解除后，发包人应在多少天内支付已完工程的价款？A.14天B.21天C.28天D.42天83、关于EPC总承包模式的特点，下列说法正确的是哪一项？A.EPC总承包模式下发包人负责详细设计和设备采购B.EPC总承包模式下承包商承担大部分风险C.EPC总承包模式对承包商的技术管理能力要求较低D.EPC总承包模式一般采用单价合同计价方式84、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》（银皮书），关于工程师的地位和作用，下列说法正确的是：A.工程师是发包人的代理人，代表发包人进行管理B.工程师是独立第三方，公正处理合同事务C.银皮书中不设工程师，由发包人直接管理D.工程师仅负责质量控制，不涉及合同管理85、我国《建设项目工程总承包合同（示范文本）》中，关于发包人义务的说法，错误的是：A.发包人应提供施工现场及施工所需的水电条件B.发包人应办理土地征用和拆迁补偿工作C.发包人应组织设计审查会议D.发包人应按时支付工程价款86、关于EPC总承包工程的分包管理，下列说法正确的是：A.总承包单位可以将工程全部分包给其他单位B.分包单位可以将承接的工程再次分包C.总承包单位分包工程须经发包人同意D.主体结构工程可以由分包单位独立完成87、EPC总承包合同进度管理的核心是：A.以施工进度计划为核心，兼顾设计进度B.以设计进度为核心，兼顾施工进度C.设计与施工进度同步推进，以总体进度计划为核心D.进度管理由发包人全面控制88、根据FIDIC银皮书，承包商承担的风险范围主要包括：A.发包人提供资料错误导致的风险B.不可预见的自然条件风险C.设计错误和疏忽的风险D.发包人要约错误导致的风险89、EPC总承包合同中，变更管理的基本原则是：A.任何变更都须经发包人批准，且费用由发包人承担B.承包商有权自主决定变更内容C.变更应通过书面程序进行，变更价款按合同约定确定D.变更不需要考虑对工期的影响90、EPC总承包合同质量管理的核心内容是：A.以施工质量控制为核心B.以设计质量控制为核心C.建立全过程质量控制体系，实现设计与施工的质量协调D.质量管理完全由监理负责91、关于EPC总承包合同的费用管理，下列说法正确的是：A.EPC合同一般采用可调总价合同，物价波动风险由发包人承担B.EPC合同一般采用固定总价合同，承包商承担价格风险C.费用管理不涉及变更调价D.工程计量是费用管理的核心手段92、EPC总承包合同中，缺陷责任期的起算时间是：A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程竣工日期D.工程移交发包人之日93、FIDIC银皮书中，关于承包商索赔权的说法，正确的是：A.承包商享有与其他FIDIC合同条件相同的索赔权利B.承包商几乎不享有索赔权利C.承包商只能就工期提出索赔，不能就费用提出索赔D.承包商可以在特定条件下获得补偿，但权利受到较大限制94、EPC总承包合同争议的解决方式按优先顺序排列为：A.仲裁→诉讼→协商→调解B.协商→调解→仲裁或诉讼C.诉讼→仲裁→调解→协商D.调解→协商→仲裁→诉讼95、EPC总承包模式下，设计阶段管理的主要任务是：A.完成施工图设计即可B.实现设计进度、质量和成本的协调统一C.设计工作完全由发包人控制D.设计阶段与施工阶段完全分离96、EPC总承包合同中，发包人有权终止合同的情形包括：A.承包商轻微违约B.承包商严重违约或破产C.市场价格波动D.不可抗力发生97、关于EPC总承包合同中的质量保修责任，下列说法正确的是：A.质量保修责任在缺陷责任期满后完全免除B.质量保修责任与缺陷责任期是同一概念C.质量保修责任期限长于缺陷责任期D.质量保修责任由发包人承担98、EPC总承包合同中，工程变更的估价原则是：A.变更工作一律按原合同单价执行B.变更工作没有适用单价时，由承包人提出并经发包人确认C.变更工作只能按市场价重新计价D.变更工作不调整合同价格99、EPC总承包模式下，设备采购管理的关键环节是：A.仅关注设备价格B.关注设备质量、交货期和价格的综合平衡C.设备采购与设计和施工无关D.设备采购完全由发包人负责100、根据FIDIC银皮书，发包人提出索赔的依据主要是：A.承包商设计错误B.不可抗力事件C.市场价格波动D.发包人自身原因

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】失眠推拿常取百会、神门、内关、三阴交等穴。百会位于头顶正中，为督脉要穴，具有安神定志、醒脑开窍的作用，是治疗失眠的要穴。操作时可用揉法或点按法。中府为肺经穴，商阳、少泽分别为大肠经和心经井穴，非治疗失眠常用穴。2.【参考答案】B【解析】"深透"是推拿手法质量的重要指标，指手法产生的刺激效应能够深达机体深层组织，而非仅作用于皮肤或浅层肌肉。深透的效果取决于手法的持久、有力、均匀、柔和等基础要求的综合运用，是长期练习和实践经验的积累。3.【参考答案】B【解析】总承包合同价款可以是固定总价合同价款，也可以约定为可调合同价款，并非必须采用固定总价，故A错误。合同价格是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括利润、税金，B正确。履约保函的担保期限一般至发包人签发工程接收证书后28天，并非自颁发证书之日起直接终止，C错误。预付款的支付时间按合同约定执行，通常为签约后14天内，D错误。4.【参考答案】A【解析】示范文本规定，发包人或承包人均可向对方提出变更建议，经协商达成一致后执行，故A正确、C错误。承包人收到变更指示后应按约定通知发包人，B错误。承包人对变更没有否决权，D错误。5.【参考答案】B【解析】专用合同条款可以对通用合同条款进行补充和细化，且在不违反法律强制性规定的前提下允许修改，故B说法错误。合同应明确约定价格形式和文件解释顺序，A、C、D正确。6.【参考答案】B【解析】根据总承包合同示范文本，发包人应向承包人提供施工现场及与施工有关的地下管线等资料，并保证资料的真实、准确、完整，故B正确。施工许可证一般由承包人办理或双方协商办理，A不完全准确。施工安全防护措施主要由承包人负责，C错误。安全责任按合同约定和过错原则分担，并非全部由发包人承担，D错误。7.【参考答案】B【解析】监理人应在收到支付申请后7天内完成审核并报送发包人，而非14天，故B错误。A、C、D符合示范文本的相关规定。8.【参考答案】A【解析】承包人应在工程接收证书颁发后28天内提交竣工结算申请单，A正确。发包人应在收到结算申请单后14天内完成审批或提出异议，B错误。发包人有异议时应协商处理，不能直接拒绝支付，C错误。竣工结算金额应根据合同约定进行调整，D错误。9.【参考答案】D【解析】示范文本规定，承包人可以提供银行保函来替代质量保证金的扣留，故D正确。质量保证金扣留比例一般不超过工程价款结算总额的3%，但这不是"不得超过3%"的绝对表述，A需谨慎。质量保证金可分次扣留，B错误。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，质量保证金担保期限随缺陷责任期满而届满，C表述不准确。10.【参考答案】D【解析】缺陷责任期自发包人颁发工程接收证书之日起计算，故D正确。缺陷责任期最长不超过24个月，但B表述不够严谨，应为最长24个月而非绝对不超过24个月。缺陷责任期自实际竣工之日起算的说法不准确，A错误。缺陷责任期内承包人有义务修复缺陷，C错误。11.【参考答案】D【解析】合同解除后，承包人有义务及时撤离施工现场并做好工作交接，故D正确。解除合同一般需按合同约定程序通知对方，A错误。发包人违约时承包人有权暂停施工或解除合同，B错误。解除通知期限按合同约定，并非统一的14天，C不准确。12.【参考答案】B【解析】根据示范文本，因不可抗力导致工期延误的，承包人有权申请工期顺延，故B正确。不可抗力造成的一方损失各自承担，部分损失由发包人承担，并非全部，A、C错误。复工需经发包人确认或按合同约定执行，D不准确。13.【参考答案】C【解析】承包人应对分包工程的质量向发包人承担责任，故C正确。承包人不得将全部工程分包，A错误。分包人的资质应由承包人审查并报发包人认可，B错误。分包合同价格由承包人与分包人协商确定，D错误。14.【参考答案】B【解析】总价合同的合同价格并非绝对不予调整，当发生合同约定的调价情形（如工程变更、法律法规变化等）时，合同价格可以调整，故B错误。A、C、D均符合总价合同的基本特征。15.【参考答案】A【解析】投标文件应包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、投标保证金、已标价工程量清单等技术商务文件，故A正确。投标保证金为必要组成部分，B错误。投标文件需包含技术和商务两部分，C错误。拟分包范围和分包人资质是必须说明的内容，D错误。16.【参考答案】B【解析】示范文本规定，发包人和承包人应按照合同约定各自办理工程保险，并在保险条款中约定共享保险权益，故B正确。承包人还需投保其他相关保险，A错误。保险金权益应按合同约定共享，C错误。总承包人通常需要购买职业责任险以覆盖设计责任等风险，D错误。17.【参考答案】C【解析】合同当事人可约定设立争议评审组，评审意见可作为解决争议的参考依据，故C正确。争议评审意见不具有最终约束力，当事人仍可提起诉讼或仲裁，A错误。评审意见不具有强制执行力，B错误。争议评审非诉讼或仲裁的必经前置程序，D错误。18.【参考答案】B【解析】竣工试验应在工程竣工验收之前进行，是竣工验收的前提条件，故B正确。发包人应参与竣工试验过程，A错误。竣工试验不合格由承包人负责修复并承担相应责任，C错误。试验程序and标准应按合同约定和国家相关标准执行，D错误。19.【参考答案】A【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书，故A正确。未按期提出索赔的，索赔权可能丧失，B错误。发包人索赔也有合理期限限制，C错误。索赔期限可由当事人在合同中约定，D错误。20.【参考答案】A【解析】合同一般自双方当事人签字盖章之日起生效，故A正确。预付款支付、履约保函提交均为合同履行行为，不是合同生效条件，B、C错误。中标通知书发出后双方仍需签订书面合同，D不准确。21.【参考答案】B【解析】暂估价项目的实施和支付应按合同约定的程序执行，故B正确。暂估价项目一般由承包人与分包人或供应商签约，A错误。暂估价可根据实际情况按合同约定调整，C错误。暂估价项目达到法定标准的应通过招标方式选择，D错误。22.【参考答案】D【解析】变更应采用书面形式，口头通知不符合合同管理规定，故D错误。变更应公平合理，由监理人发出变更指示，并纳入价格调整，A、B、C正确。23.【参考答案】A【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书。因此合同协议书具有最高的优先解释权，选项A正确。24.【参考答案】D【解析】总承包模式将设计和施工环节整合，有利于减少设计变更，提高施工效率，从而缩短建设周期。同时，业主只需与总承包单位进行对接，减轻了组织协调工作量。关于造价问题，总承包模式通过合理优化设计和施工方案，往往能够有效控制工程造价，而非必然导致造价增加。因此选项D的说法错误。25.【参考答案】A【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的规定，提供施工现场是发包人的主要义务之一。工程总承包单位的义务主要包括：完成工程设计（含施工图设计）、负责施工及竣工试验、承担工程范围内的质量保修责任、负责施工现场的安全管理等工作。办理工程质量监督手续由发包人负责，不属于工程总承包单位的义务。26.【参考答案】A【解析】在EPC总承包模式中，承包商对其设计文件的质量和安全性负责。业主有权审查承包商提交的设计文件，如发现设计文件不符合合同约定的业主要求，业主有权要求承包商修改。但业主的审查不免除承包商对设计文件应负的责任，业主的审查也不等同于对设计的重新批准。承包商仍应对设计文件的准确性、完整性承担责任。27.【参考答案】B【解析】根据相关规定，缺陷责任期一般为一至二年，从工程通过竣工验收之日起计算。如果由于承包人原因导致工程无法正常进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期满后，承包人可以向发包人申请返还质量保证金。因此缺陷责任期的起算点是工程实际通过竣工验收之日，而非实际竣工之日或签署竣工验收报告之日。28.【参考答案】C【解析】预付款担保是承包人向发包人提供的保证，用于担保承包人按合同约定正确使用预付款。预付款担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式。预付款担保的金额通常等于预付款金额，并应随预付款的扣回而相应减少。预付款担保在预付款全部扣回前持续有效，这是为了确保发包人的预付款安全。29.【参考答案】B【解析】暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人掌握使用，而非由承包人自主支配。暂列金额计入合同价格。30.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包项目招标文件范本》的规定，工程总承包项目招标可采用资格预审或资格后审方式。当采用资格预审时，资格预审可采用合格制或有限数量制。合格制是指符合资格预审标准的申请人均通过资格预审。有限数量制是指按照资格预审文件规定的评分标准进行评分，按得分高低确定通过资格预审的申请人数量。招标人可根据项目具体情况选择合适的资格预审方式。31.【参考答案】D【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，履约担保可采用银行保函、担保公司担保等多种形式。履约担保的金额一般为合同价格的百分之十左右，具体金额在招标文件中规定。履约担保并不需要等于合同总价，而是根据项目风险、承包商的资信状况等因素合理确定。因此选项D的说法错误。32.【参考答案】C【解析】在建设工程总承包合同履行过程中，变更程序应遵循合同约定。发包人发出变更指示应采用书面形式，口头指令需要进行书面确认。变更指示可由发包人或其授权的监理工程师发出。承包人收到变更指示后应按照变更指示执行变更工作。同时，承包人也可以根据工程实际情况提出合理的变更建议，经发包人批准后实施变更。33.【参考答案】B【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的规定，竣工试验由工程总承包单位自行组织进行。工程总承包单位在完成合同约定工程后，应按照合同约定和相关法律法规要求进行竣工试验。竣工试验的结果将作为工程竣工验收的重要依据之一。发包人和监理工程师可对竣工试验进行监督和见证，但组织责任在工程总承包单位。34.【参考答案】B【解析】根据建设工程合同的相关规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力事件发生后，承包人可以据此主张工期顺延。对于费用承担，通常情况下，工程本身的损害由发包人承担，承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。因此选项B的说法正确。不可抗力不仅限于自然灾害，还包括社会异常事件等。35.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，工程总承包单位可以将部分工程分包给具有相应资质条件的单位，但不得将全部工程转包或肢解后分包。主体工程设计不得分包，这是为了保证工程整体设计的质量和安全责任明确。分包需要经过发包人同意，并且分包单位应具备相应资质条件。主体结构施工也不得分包。36.【参考答案】C【解析】根据建设工程合同的相关规定，工伤保险应由各施工单位为其自有员工办理。工程一切险和安装工程一切险通常由工程总承包单位负责投保，但也可以根据合同约定由发包人投保。第三者责任险的投保责任方也可以在合同中约定。具体保险安排应根据合同约定和相关法规执行，但工伤保险的缴纳是法定义务，由用人单位负责。37.【参考答案】B【解析】固定总价合同是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包方据此完成项目全部内容的合同。在固定总价合同范围内，合同价格一般不做调整，除非发生合同约定的变更情况。固定总价合同对承包方的风险较大，但对发包人而言价格确定性好。成本加酬金合同对发包人风险较大，单价合同可根据实际情况用于工程总承包项目。38.【参考答案】B【解析】在建设工程总承包合同中，如果发包人发生违约行为，如未按约定支付工程款、未提供施工条件等，承包人有权暂停施工，并根据合同约定索赔工期和费用。承包人违约时，发包人应按合同约定的程序处理，不能直接没收履约保证金。索赔事件发生后，承包人应及时发出索赔通知，以便发包人了解情况。违约金数额应当合理，过高或过低都可以请求调整。39.【参考答案】C【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》和相关法律规定，合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。当事人可以自主选择争议解决方式，并在合同中约定。如果选择了仲裁，则排除法院的管辖权；如果没有约定仲裁或仲裁协议无效，当事人可以向人民法院提起诉讼。协商和调解是较为灵活的解决方式，可以在任何阶段进行。40.【参考答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程实行质量保修制度。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，而非交付使用之日。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等，不限于主体结构。质量保修责任是法定责任，不得通过合同约定免除。41.【参考答案】C【解析】建设工程总承包合同的解除需要符合法定或约定的条件。因发包人原因导致合同解除的，发包人应赔偿承包人因此遭受的损失。因承包人原因导致合同解除的，承包人应承担违约责任。因不可抗力导致合同目的无法实现的，当事人可以解除合同。但任何一方都不能随意解除合同，否则构成违约，应承担相应的违约责任。42.【参考答案】B【解析】在建设工程总承包合同中，知识产权是一个重要条款。承包商在设计过程中使用的专利技术，应自行解决使用权问题并承担相应费用。发包人按照合同约定支付合同价格后，有权在工程范围内使用承包商的设计文件。这并不意味着发包人可以在其他工程中使用这些设计文件，通常需要另行授权。知识产权条款适用于各类知识产权，包括专利、著作权等。43.【参考答案】B【解析】合同协议书优先于中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量预算书等其他合同文件。投标人须知不属于合同组成文件。专用合同条款优先顺序低于通用合同条款，但约定内容与通用条款不一致时以专用条款为准。合同协议书是发包人承包人双方签署的合同文件，具有最高解释效力。44.【参考答案】C【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之二且最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，可以由联合体任何一方提交，提交的投标保证金对联合体各成员具有约束力。选项A、B片面，选项D错误。45.【参考答案】C【解析】FIDIC银皮书中工程师属于发包人人员，是发包人的代表，不是独立公正的第三方。工程师有权处理合同项下的各类事宜，包括工程变更、索赔处理等。工程师的决定需要得到认可，与红皮书中工程师独立公正的地位不同。银皮书更侧重于发包人对工程的控制权。46.【参考答案】B【解析】承包人建议是指承包人提出的对发包人要求的修改建议或对工程的优化建议。承包人建议涉及变更的，应经发包人批准后方可实施。承包人建议若对合同价格和工期产生影响，应事先报发包人审核确认。承包人建议可以涉及设计、施工、采购等多个方面。47.【参考答案】B【解析】法律法规变化引起的合同价格调整由发包人承担。市场价格波动是否调整由合同约定，可约定调价公式或不调价。承包人原因造成的成本增加由承包人自行承担。工程变更引起的费用增减应根据变更程序确定承担方，一般由发包人承担。选项B符合法律规定。48.【参考答案】B【解析】竣工试验前应完成必要的启动试验。竣工试验由承包人组织，发包人可参与。竣工试验合格是接收工程的前提条件，不合格需整改后重新试验。竣工试验包括管道清洗、功能测试、性能测试等环节，应按要求逐项进行并形成记录。49.【参考答案】A【解析】质量保证金不得超过工程价款结算总额的百分之三。当事人可选择预留质量保证金或采用其他担保方式。质量保证金可在缺陷责任期满后返还，约定分期返还的除外。质量保证金可以有息或无息，由合同约定。工程质量保证保险等担保方式可替代现金保证金。50.【参考答案】B【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂估价包括材料设备暂估价和专业工程暂估价。暂估价达到法定招标规模的应依法招标。暂估价金额由发包人在招标文件中确定。51.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会异常事件等。不可抗力导致的工期延误应顺延。不可抗力导致的费用损失由发包人承包人按合同约定合理分担，通常工程本身损失由发包人承担，承包人施工设备损失由承包人承担。52.【参考答案】B【解析】合同解除应符合约定或法定条件。发包人解除合同一般应提前十四天书面通知承包人并说明理由。承包人解除合同应提前二十一天或二十八大通知发包人。合同解除后承包人应按发包人要求停止工作并保护现场，完成已开工工作。53.【参考答案】C【解析】履约担保金额一般为合同价的百分之十。履约担保应在合同签订前提交。履约担保可采用银行保函、担保公司保函或保证金形式。履约担保有效期应至发包人签发工程接收证书之日止，不仅限于施工阶段，还包括缺陷责任期。54.【参考答案】B【解析】承包人不得将全部工程分包，也不得将主体工程分包。分包须经发包人同意，并在投标文件中载明或事后征得认可。分包商与承包人有合同关系，与发包人无直接合同关系。承包人应对分包工程的质量、安全等向发包人承担责任，分包商向承包人负责。55.【参考答案】C【解析】工程接收不代表承包人全部义务完成，缺陷责任期仍需履行。接收证书由发包人签发。部分验收的工程可分别接收并签发接收证书。接收后承包人仍需在缺陷责任期内承担质量保修责任，对接收前的工程质量问题负责。56.【参考答案】C【解析】变更指示应由发包人或其授权的工程师发出。变更可涉及工程设计、施工、材料和工程设备的调整。承包人不得擅自变更工程设计，须按变更程序执行。变更估价应按合同约定的原则和方法执行，无法适用时应协商确定。57.【参考答案】B【解析】竣工后试验在工程接收后进行，用于考核工程性能。试验由发包人组织，承包人提供必要协助。试验不合格时应分析原因，非承包人原因的不承担责任。竣工后试验涉及性能指标考核，是验证工程是否达到约定标准的重要环节。58.【参考答案】B【解析】索赔可在合同履行过程中提出，不受工程完工限制。索赔应在知道或应当知道索赔事件发生后二十八天内提出索赔意向通知。索赔除意向通知外还需提交详细索赔报告和支持材料。发包人也可按索赔程序提出索赔，双方程序对等。59.【参考答案】B【解析】合同争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。协商和调解是首选方式。仲裁和诉讼由合同约定，选择仲裁则排除诉讼管辖。仲裁裁决具有法律效力，可依法申请法院强制执行。合同约定争议解决方式应符合法律规定。60.【参考答案】D【解析】保险范围和责任由合同约定。可约定由发包人投保、承包人投保或各自投保相应险种。工程一切险可涵盖建筑工程和安装工程，第三者责任险保障第三方人身和财产损失。设计责任险通常需单独投保或在工程一切险中附加。61.【参考答案】B【解析】合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。部分合同可能约定附条件或附期限生效。工程总承包合同一般不需主管部门批准即可生效，涉及特殊项目的除外。合同生效不等于合同履行开始，以合同约定为准。62.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交已完工程量报告，发包人应在接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供必要条件并派人参加。如发包人未按规定通知承包人致使承包人未能参加核实，则以发包人核实的工程量为准。63.【参考答案】B【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》规定，发包人应在预付款到期日前14天向承包人送达预付款保函。预付款保函的金额应与预付款金额相同，预付款保函在预付款被扣回之前持续有效。发包人扣回预付款时，承包人应相应调整预付款保函的金额。64.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知。65.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内完成审批。发包人逾期不审批也未提出书面意见的，视为认可承包人提交的竣工结算申请书。经发包人审批后的竣工结算金额作为发包人应付承包人的最终款项。66.【参考答案】D【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》规定，质量保证金的扣留主要有三种方式：一是在支付工程进度款时逐次扣留；二是在竣工结算时一次扣留；三是承包人或发包人提供质量保证金保函。选项D所述"在竣工验收后由承包人一次性缴纳"不属于规定的扣留方式，因此选D。67.【参考答案】B【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，合同变更范围包括：增加或减少合同中任何工作，或追加额外工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程基线、标高、位置和尺寸；改变工程的时间安排或实施顺序。选项B改变质量标准属于变更范围，本题题干有误应重新审视，实际上所有选项均属于变更范围，但标准答案通常设定为B作为干扰项考察考生对变更范围的理解深度。68.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应提供施工现场及施工所需的水、电、通信线路等条件，并应在开工日期前完成。发包人应提供最基础资料和现场障碍物资料，最迟应在开工日期前向承包人提供。发包人提供的资料不准确或不完整的，应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。69.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并支付。发包人逾期不审批也未提出书面意见的，视为认可承包人提交的最终结清申请单。质量保证金退还后，承包人才有权获得最终结清付款。70.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道工期顺延事件发生后28天内向监理人递交工期索赔报告，说明引起工期索赔的事件和理由。承包人未在前述28天内提交工期索赔报告的，丧失要求延长工期的权利。工期索赔报告应附有详细的计算资料和证明材料。71.【参考答案】B【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，竣工试验应按以下顺序进行：第一步进行单机无负荷试车，验证单个设备运转是否正常；第二步进行联动无负荷试车，验证整个系统配合运行是否正常；第三步进行投料试车或性能测试，验证工程是否达到合同约定的性能指标。选项B符合上述顺序要求。72.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，发包人未能按合同约定支付价款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人仍未支付的，承包人有权暂停工作。发包人应从应付之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付延误付款利息，利息计入合同价格。该规定保护了承包人的合法权益。73.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。实际竣工日期以工程竣工验收合格的日期为准。缺陷责任期一般为12个月，最长不超过24个月，具体期限由双方在专用条款中约定。在缺陷责任期内，承包人应对已交付的工程承担缺陷修复义务。74.【参考答案】A【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，预付款金额由双方在专用条款中约定，通常为合同价款的一定比例，但并非不得低于20%。预付款主要用于承包人为合同工程购置材料、工程设备和施工组织所需费用。预付款在进度付款中按约定比例分期扣回。预付款保函的金额应与预付款金额相同。选项A的说法错误。75.【参考答案】D【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，工程变更估价原则为：有适用子目的采用适用子目单价；有类似子目的参照类似子目单价；没有适用也没有类似子目的，由承包人提出单价报发包人确认。对于工程量偏差超过15%的情况，超过部分的单价应予调低而非调高，以体现风险分担的公平原则。选项D说法错误。76.【参考答案】B【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，承包人未能按合同约定的工期竣工的，应支付延误损害赔偿费。延误损害赔偿费按专用条款约定的金额或计算方法计算，累计金额不得超过合同价款的10%。该限额旨在合理控制承包人的违约责任风险，同时也保障发包人的合法权益得到适当补偿。77.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，发包人最迟应在开工日期前14天向承包人提供施工现场，并确保施工现场具备施工条件。如发包人未能按时提供施工现场，导致承包人无法按时开工的，发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。施工现场应具备施工所需的道路、水电等基本条件。78.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，承包人不得将全部工程分包或转包，也不得将工程肢解后以分包名义转包。承包人在分包前必须取得发包人同意，分包人应具备相应的资质条件。分包人不免除承包人的任何责任和义务，分包人应向承包人负责，承包人向发包人负责。选项C表述正确。79.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，合同争议解决的一般程序为：首先由双方友好协商解决；协商不成时，可提交争议评审组评审；对评审意见不服的，可提交仲裁或提起诉讼。合同中约定了仲裁条款的，应以仲裁为最终解决方式。当事人应在专用条款中明确选择仲裁或诉讼方式。80.【参考答案】D【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，不可抗力发生后，承包人应立即通知发包人和监理人，说明受灾情况和预计的损失。承包人在不可抗力事件结束后应及时提交详细报告和相关证明材料。未及时通知的，发包人不承担由此扩大的损失。此规定体现了诚实信用原则和减损义务。81.【参考答案】A【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，工程保险一般由承包人负责办理并支付保险费用，保险金额应覆盖工程成本及合理利润。承包人人员工伤保险由承包人办理并支付费用。承包人应为其施工设备办理保险。发包人应为其派到施工现场的全部人员办理保险。因此选项A说法错误，工程保险应由承包人办理。82.【参考答案】C【解析】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》通用条款规定，合同解除后，发包人应在28天内完成已完工程的价款结算并支付。合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力。发包人逾期支付的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。83.【参考答案】B【解析】EPC总承包模式中，发包人主要负责确定工程需求和标准，设计和设备采购主要由承包商负责。承包商承担了大部分工程风险，包括设计风险、价格风险等。该模式对承包商的技术管理能力和项目管理能力要求较高。合同计价方式通常采用总价合同，而非单价合同，因此选项B正确。84.【参考答案】C【解析】FIDIC银皮书的一个显著特点是取消了工程师角色，由发包人直接管理合同。这是银皮书与红皮书的重要区别之一。在银皮书中，发包人