农场草坪修整工程合同范本

农场草坪修整工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“阳光生态农业发展有限公司”，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号阳光大厦15层，法定代表人为张明，联系电话甲方是一家专注于生态农业开发与绿色草坪管理的企业，拥有多处农业种植基地和休闲观光园区。鉴于甲方在北京市通州区拥有占地面积约20亩的现代农业示范园区，该园区内部分草坪区域因长期缺乏专业维护，导致草皮枯黄、杂草丛生，影响园区整体景观效果及运营效益。为提升园区绿化水平，改善生态环境，甲方经研究决定，通过公开招标方式选择专业草坪修整服务供应商，对示范园区内的草坪进行系统性修复与养护。基于此背景，甲方与乙方就草坪修整工程达成合作意向，特订立本合同。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“绿意盎然园林工程（北京）有限公司”，注册地址位于中国北京市海淀区中关村南大街29号绿洲大厦8层，法定代表人为王静，联系电话乙方是一家具备国家园林施工二级资质的专业绿化服务企业，拥有丰富的草坪修整工程经验，累计服务过超过50个大型商业及农业项目。乙方在投标过程中提交的方案显示，其团队具备专业的草坪修剪、施肥、病虫害防治及灌溉系统优化能力，且配备先进的机械设备与环保型养护材料。经甲方资质审核与方案评估，乙方被选定为本次草坪修整工程的服务提供方。双方基于平等自愿、协商一致的原则，签订本合同，明确工程范围、质量标准、履行期限及权利义务，确保草坪修整工作顺利完成。

**合同背景关联性说明：**

本合同范本中当事人信息的设定紧密围绕草坪修整工程的核心需求展开。甲方作为现代农业示范园区的运营主体，其业务属性决定了其对草坪绿化的高标准要求，而乙方作为专业园林服务供应商，其技术实力与行业经验恰好能满足甲方需求。合同简介部分通过描述甲方园区的实际状况及合作前提，自然引出双方合作的必要性，为后续工程范围、质量标准等条款的约定奠定基础。同时，双方的身份背景与专业资质也印证了合同履行的可行性，符合《中华人民共和国民法典》关于合同成立要件的规定，即当事人具有相应的民事行为能力且意思表示真实。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方就北京市通州区阳光生态农业发展有限公司现代农业示范园区内草坪区域的修整工程相关事宜，由乙方按照甲方要求完成草坪的清理、修剪、施肥、病虫害防治及后续养护工作，提升园区绿化景观效果，确保草坪恢复健康生长状态。具体范围包括但不限于：1.对示范园区内编号为A01至A03的三个草坪区域进行杂草清除，清除率需达到98%以上；2.使用专业剪草机对草皮进行均匀修剪，草高控制在5至8厘米之间，确保剪草边缘平整；3.根据草坪土壤检测结果，由乙方提供并施用有机复合肥，施肥量需符合甲方提供的标准；4.对草坪进行专业灌溉系统检查与维护，修复损坏灌溉设施，并优化灌溉方案；5.针对可能出现的病虫害，乙方需提供预防性喷洒服务，首次施药应在合同签订后7日内完成；6.乙方需提供为期六个月的草坪养护服务，包括每月两次巡查与必要维护。上述工作须在合同签订后30日内完成首次作业，并在养护期内定期履行后续义务。

第二条定义

1.“草坪区域”指甲方示范园区内明确标注为A01至A03的三个地块，具体范围以甲方提供的《草坪区域红线》为准；2.“修整工程”包括本合同第一条所述的所有工作内容，涵盖清理、修剪、施肥、病虫害防治及养护服务；3.“养护期”指乙方完成初始修整工程后，按照合同约定继续提供草坪维护服务的期限，共计180日；4.“合格标准”指草坪修整工程完成后，需达到草皮绿意度不低于85%、杂草率低于5%、无大面积病虫害等具体指标，具体验收标准以甲方发布的《草坪修整验收细则》为准；5.“服务报告”指乙方在每次巡查或重大维护作业后，向甲方提交的包含作业内容、发现问题及解决方案的书面或电子文档。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权对乙方的履约过程进行监督，包括作业人员资质、设备使用及材料施用量等，乙方须予以配合提供相关证明文件；

（2）甲方应在合同签订后3日内向乙方移交《草坪区域红线》及《草坪现状检测报告》，并保证资料的准确性；

（3）甲方需按照合同约定及时支付工程款项，逾期支付需按日向乙方支付合同总价5‰的违约金，但甲方因不可抗力导致支付延迟除外；

（4）甲方有权指定专人与乙方对接，处理日常沟通事务，但须提前24小时通知乙方变更对接人；

（5）在养护期内，如因甲方原因（如擅自改变灌溉线路）导致草坪受损，甲方需承担修复费用并赔偿乙方相应损失。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方在合同签订后5日内完成场地移交，逾期移交导致工期延误的，工期相应顺延，且甲方需承担乙方窝工损失；

（2）乙方须组建不少于10人的专业施工团队，所有作业人员需持有《园林作业操作证》，并提供社保缴纳证明；

（3）乙方使用的所有机械设备必须符合安全标准，并配备消防器材，施工期间产生的垃圾需自行清运至甲方指定地点；

（4）乙方需严格按照合同约定的合格标准进行作业，首次验收不合格的，乙方应在收到甲方通知后72小时内完成整改，且整改费用由乙方承担，若二次验收仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿30%工程款；

（5）乙方须建立完整的施工记录台账，包括天气情况、作业内容、材料消耗等，并每月向甲方提交书面服务报告，重大病虫害需在发现后12小时内汇报甲方确认处理方案；

（6）乙方在养护期内需保证至少每周巡查一次草坪状况，对出现的异常情况（如大面积枯黄）需立即采取应急措施并通知甲方，同时保留照片等证据；

（7）乙方需对施工区域周边的设施（如围栏、灌溉设施）采取保护措施，因乙方操作不当造成的损坏需照价赔偿；

（8）养护期内如遇极端天气（如暴雨、干旱），乙方虽可暂停作业但须每日向甲方汇报天气影响及应对措施，并在天气好转后24小时内恢复施工。

第四条价格与支付条件

本合同项下的草坪修整工程总价款为人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00元），该价格包含乙方完成本合同第一条所述全部工程内容所发生的人工费、材料费、设备租赁费、运输费、税费及合理利润。价格已考虑北京市现行市场价格及项目特殊性，为固定总价，不受市场价格波动影响。支付方式采用分阶段付款：乙方完成全部草坪清理工作并通过甲方初步验收后，甲方支付合同总价50%的款项，即人民币壹拾贰万伍仟元整（￥125,000.00元）；乙方完成全部修剪、施肥、病虫害防治及初始养护工作并通过甲方最终验收后，甲方支付剩余50%的款项，即人民币壹拾贰万伍仟元整（￥125,000.00元）。甲方应在收到乙方提交的合规发票后30日内完成付款，逾期付款需按日加付未付款项万分之五的违约金。乙方需配合甲方进行发票开具与核对，如因乙方发票问题导致甲方付款延迟，违约金起算时间相应推迟。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起180日，其中初始修整工程期限为合同签订后30日内完成，养护期随后启动。具体时间节点如下：1.乙方须于合同签订后3日内进场勘察，并向甲方提交《场地勘察报告》；2.全部草坪清理工作应在合同签订后7日内完成；3.修剪、施肥、病虫害防治等初始修整工程须在清理工作完成后15日内全部完成；4.甲方应在乙方完成初始修整工程后10日内初步验收，乙方根据验收意见整改期不超过5日；5.最终验收应在乙方整改完毕后7日内完成；6.养护期自最终验收合格之日起计算，为期180日，养护期内乙方须按约定履行巡查与维护义务。如遇法定节假日或不可抗力事件，经双方书面确认，履行期限可相应顺延。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付金额万分之五的违约金，且乙方有权暂停相应工程进度，直至款项付清。逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价30%的违约金，已发生费用由甲方承担；

（2）甲方提供的场地资料（如红线、检测报告）存在重大错误或遗漏，导致乙方返工或损失，甲方应赔偿乙方实际损失，包括返工成本、材料差价及误期损失，最高赔偿限额不超过合同总价10%；

（3）甲方在乙方施工期间设置不合理障碍（如无理由阻挠人员进入），每发生一次，乙方可向甲方索赔5000元，且该次延误时间不计入工期；

（4）甲方擅自改变工程范围或标准，由此产生的额外费用由甲方承担，且乙方有权拒绝执行，双方需协商调整合同条款，否则甲方需按新增费用50%向乙方支付补偿金。

2.乙方违约责任

（1）工程质量违约：如草坪修整工程经甲方最终验收不合格，且乙方整改后仍不达标，乙方需承担以下责任：①退还甲方已支付的全部工程款；②承担甲方委托第三方重做工程的费用，并支付合同总价50%的违约金；③若质量问题源于乙方使用假冒伪劣材料，乙方须赔偿甲方直接损失3倍金额，且甲方有权向乙方追偿全部已付款项；

（2）工期延误违约：除不可抗力及甲方原因外，乙方每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价20%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价40%的违约金，且甲方保留向乙方索赔实际损失的权利；

（3）安全生产违约：如乙方施工过程中发生安全事故，导致第三方人身或财产损害，乙方须承担全部赔偿责任，且甲方有权解除合同，已付款项不予退还，并从乙方保证金中优先抵扣损失；

（4）养护期内重大疏漏：如养护期内发生乙方责任导致的严重草坪病害（如大面积枯死）或设施损坏，乙方须在72小时内完成修复并承担全部费用，同时按养护期已过时间比例退还甲方相应养护费用，且甲方有权扣除乙方履约保证金；

（5）材料保密违约：乙方不得将甲方提供的草坪技术参数或配方用于合同范围外的项目，违者须向甲方支付合同总价100%的违约金，并承担甲方因此遭受的损失。双方均应采取合理措施避免违约发生，如遇违约情形，守约方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或赔偿损失，以上责任可并行适用。

第七条不可抗力

不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。本合同所称不可抗力包括但不限于：1.大型自然灾害，如地震、台风、洪水、冰雹、长时间特大暴雨或干旱等导致场地无法正常作业的；2.重大流行性疫情或政府行为，如全国性或区域性封锁、停工令、检疫隔离措施等限制人员流动或作业进行的；3.战争、动乱、恐怖袭击等影响合同履行的社会事件；4.法律法规变更导致合同无法履行的情形。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。通知到达后，双方应根据不可抗力影响程度协商决定是否延迟履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担违约责任，但应各自承担因不可抗力事件产生直接损失的赔偿责任。不可抗力影响消除后，受影响方应在合理期限内恢复履行合同，已延误的履行期限相应顺延。如不可抗力连续影响超过30日，双方均有权单方面解除合同，并互不承担违约责任，合同解除后，双方应就已发生费用进行结算。

第八条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地（即北京市朝阳区）有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不得因此中断。如选择诉讼解决，双方均应遵守法院的传唤和判决，并承担各自诉讼费用。为提高解决效率，双方可委托第三方调解机构进行调解，调解协议经双方签字盖章后具有合同约束力。若一方在收到调解协议后无正当理由拒绝履行，守约方可直接向法院申请强制执行。本合同争议解决条款独立存在，不影响双方依据法律规定或合同约定寻求其他救济途径，但任何争议解决方式均不得损害国家利益、社会公共利益及对方合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前7日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的通知，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的通知，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式变更均无效。

3.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、客户信息、技术方案）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同终止而失效。

4.不可转让性：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

5.人力不可抗拒：若一方因履行合同所需的部分设施或服务被政府征用或强制收购，该方应及时通知对方，并免于承担相应部分的合同责任，但应尽力减少损失。

6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均应以本合同为准，不受届时法律或其他规定变动的影响。

7.完整协议：除本合同所载内容外，双方无任何其他口头或书面约定。本合同构成双方就合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或承诺。

8.合同解除条件：除本合同另有约定外，发生以下情况之一，守约方