上海市建设工程施工合同示范文本(版)6篇

上海市建设工程施工合同示范文本(版)6篇篇1合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包人（全称）：[发包人名称]承包人（全称）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人，经协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程范围：[工程范围]二、合同工期1.承包人应在[开工日期]开工建设，并在[竣工日期]前竣工。2.如有特殊情况，承包人应在合同规定开工日期前，向发包人提出书面申请，经发包人同意后，方可调整工期。三、质量标准1.承包人应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量达到优良标准。2.如发现质量问题，承包人应及时向发包人报告，并提出处理意见。发包人也可直接安排人员进行检查，承包人应积极配合。四、合同价款1.本工程合同价款为人民币[合同价款]元。承包人应按此价款完成全部工程内容。2.如需调整合同价款，承包人应向发包人提出书面申请，并提供相应的证明材料。发包人同意后，方可调整合同价款。五、支付方式1.工程竣工验收合格后，发包人应向承包人支付合同价款的[支付比例]作为预付款。2.承包人应按季度向发包人报送工程进度报表，发包人在收到报表后[审核期限]天内审核完毕。审核通过后，发包人应向承包人支付相应的工程进度款。3.工程竣工验收合格后，发包人应向承包人支付剩余的合同价款。六、竣工验收1.工程竣工验收应由发包人组织，承包人应积极配合。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。2.如验收不合格，承包人应按要求进行整改，并承担相应的费用。七、违约责任1.承包人如未能按时完成工程任务，应支付相应的违约金。违约金按每延误一天支付合同价款的[违约金比例]计算。2.如因承包人的原因导致工程质量问题，承包人应负责无偿修复，并承担相应的赔偿责任。八、其他约定1.双方应严格遵守合同条款，不得擅自更改或解除。如有特殊情况，需经双方协商一致后方可调整。2.双方应本着诚信合作的原则，共同解决施工过程中出现的问题。如有争议，应友好协商解决。协商不成的，可通过法律途径解决。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。发包人（签字/盖章）：[发包人名称]承包人（签字/盖章）：[承包人名称]合同签订日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，发包方和承包方经协商同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程造价：二、施工准备1.承包方应严格按照国家有关施工技术规范、操作规程及发包方提出的要求进行工程施工。2.承包方必须做好施工记录，详细记录施工情况，以便及时发现问题并进行处理。3.发包方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。承包方应合理使用这些资源，确保施工顺利进行。三、工程质量与验收1.承包方应确保施工质量符合国家和地方的相关标准，并严格按照施工图纸和设计要求施工。2.工程竣工后，承包方应及时向发包方提交验收申请。发包方应在接到申请后尽快组织验收，确保工程质量符合要求。3.如果工程质量存在问题，发包方有权要求承包方进行整改或返工。承包方应积极配合，确保工程质量最终符合要求。四、工程价款与支付1.工程价款应按照国家和地方的相关标准进行计算。承包方应确保计价依据准确、计价方法合理。2.发包方应按合同约定向承包方支付工程价款。具体支付方式如下：预付款：合同签订后，发包方应向承包方支付预付款，预付款比例为合同总价的XX%。进度款：根据施工进度，发包方应按月或按季度向承包方支付进度款。具体支付时间和金额应根据实际情况进行调整。结算款：工程竣工验收合格后，承包方应向发包方提交结算文件。发包方应在接到结算文件后尽快进行结算审核，并向承包方支付结算款。五、违约责任与赔偿1.如果发包方未按照合同约定向承包方支付工程价款，则应承担违约责任。承包方可要求发包方支付逾期付款利息或赔偿因此造成的损失。2.如果承包方未按照合同约定完成施工任务或施工质量存在问题，则应承担违约责任。发包方可要求承包方进行整改或返工，并赔偿因此造成的损失。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。如果协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。3.本合同一式XX份，双方各执XX份。具有同等法律效力。发包方（签字盖章）：日期：XXXX年XX月XX日承包方（签字盖章）：日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：[合同编号]发包方（全称）：[发包方全称]承包方（全称）：[承包方全称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建设工程施工的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、施工范围及要求1.承包方根据发包方的要求，承担本合同工程的施工任务。具体施工范围包括：基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑给水排水及供暖、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程等。2.承包方应严格按照国家及地方相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量符合要求。三、工期及进度1.本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。承包方应在计划开工日期前完成现场准备及人员、设备组织工作。2.承包方应严格按照发包方制定的施工进度计划表进行施工，确保施工进度符合发包方的要求。如因承包方原因造成施工进度延误，承包方应承担相应的违约责任。四、质量与验收1.承包方应确保施工质量符合《建设工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。2.工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工验收资料，并配合发包方进行竣工验收工作。竣工验收时，如发现工程质量不符合要求的，承包方应负责返修并承担相关费用。3.工程质量保修期自竣工验收之日起计，保修期为[保修期年限]年。保修期内如出现质量问题，承包方应负责维修并承担相关费用。五、合同价款及支付方式1.本工程的合同价款为[合同价款]元。该价款已包括工程所需的全部费用，并考虑了风险因素。2.支付方式：发包方应按合同约定向承包方支付款项。具体支付方式及时间节点如下：预付款：合同签订后，发包方向承包方支付合同价款的[预付款比例]%。预付款扣回方式按专用条款执行。进度款：根据施工进度计划表，发包方向承包方支付进度款。具体支付节点及金额按专用条款执行。进度款支付后，如发现施工质量不符合要求的，发包方可暂停支付后续款项，直至承包方返修并符合要求为止。结算款：工程竣工验收后，双方进行结算。结算款支付前，承包方应提交完整的结算资料并配合发包方完成结算工作。结算款支付后，如发现结算金额有误的，双方应协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。六、违约责任及赔偿损失1.承包方在施工过程中如存在质量问题或施工进度延误的，应承担相应的违约责任并赔偿因此给发包方造成的全部损失。具体违约责任及赔偿标准按合同约定执行。2.发包方如未按照合同约定向承包方支付款项的，应承担相应的违约责任并赔偿因此给承包方造成的全部损失。具体违约责任及赔偿标准按合同约定执行。3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体赔偿责任按法律规定执行。七、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院按合同约定执行。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。2.如因发包方原因导致合同无法继续履行的，承包方可向发包方发出书面通知解除本合同。合同解除后，发包方应赔偿因此给承包方造成的全部损失并返还承包方已支付的款项。具体赔偿责任及返还金额按合同约定执行。如因承包方原因导致合同无法继续履行的，发包方可向承包方发出书面通知解除本合同。合同解除后，承包方应赔偿因此给发包方造成的全部损失并返还发包方已支付的款项并承担相应的违约责任和赔偿责任等法律责任和义务后自行承担剩余债务和费用等一切后果包括但不限于因无法完成施工任务而产生的各项损失和费用以及因违法施工而产生的各项罚款和滞纳金等并自行承担由此带来的任何风险和责任等一切后果！篇4发包方（全称）：_________承包方（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________第二条承包方式及范围1.承包方式：_________2.承包范围：_________第三条开工及竣工日期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________第四条工程质量与检验标准1.工程质量标准：_________2.检验标准和方法：_________第五条工程价款及支付方式1.工程价款：_________2.支付方式：_________第六条甲方工作1.甲方应在开工前办理土地征用、房屋拆迁、地面障碍物清除等工作，并承担其费用。因未能及时提供施工条件而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。2.甲方应在开工前办理施工所需的各种证件、批件等，并承担其费用。因未能及时提供所需证件、批件而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。3.甲方应负责协调各施工单位之间的关系，保证施工顺利进行。4.甲方应按规定向乙方拨付工程进度款。因拨款不及时而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。5.甲方应提供施工场地的地下管线、文物古迹等详细资料，并承担其费用。因未能及时提供相关资料而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。6.甲方应按规定支付工程保险费。因未按规定支付工程保险费而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。7.甲方应及时向乙方提供施工所需的水、电等施工条件，并承担其费用。因未能及时提供施工条件而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。8.甲方应按规定向乙方支付其他应由甲方承担的费用。因未按规定支付相关费用而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。9.甲方应保证在竣工验收时，提供的验收资料齐全、准确。因验收资料不齐全、不准确而影响验收进度时，所造成的损失由甲方负责。10.甲方应积极配合乙方的竣工验收工作，保证竣工验收顺利进行。因甲方不积极配合而影响竣工验收进度时，所造成的损失由甲方负责。11.甲方应按规定向乙方支付工程尾款。因未按规定支付工程尾款而影响竣工验收时，所造成的损失由甲方负责。12.甲方应按规定向乙方提供其他应由甲方提供的条件和支持。因未按规定提供条件和支持而影响竣工验收时，所造成的损失由甲方负责。13.甲方应保证在施工期间不影响周边环境和居民生活。因施工影响周边环境和居民生活而造成损失时，所造成的损失由甲方负责。14.甲方应及时处理施工期间发生的各种纠纷和矛盾。因处理不及时而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。15.甲方应按规定向乙方支付其他应由甲方承担的费用和赔偿。因未按规定支付相关费用和赔偿而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。16.甲方应保证在施工期间遵守相关法律法规和规定，不得擅自变更设计文件和要求。如擅自变更设计文件和要求而影响工期时，所造成的损失由甲方负责。同时，由此造成的工程质量问题也由甲方负责。17.甲方应在竣工验收合格后及时办理工程移交手续，并承担其费用。因未能及时办理工程移交手续而影响乙方的正常使用时，所造成的损失由甲方负责。18.甲方应按规定向乙方支付其他应由甲方承担的费用和赔偿。因未按规定支付相关费用和赔偿而影响乙方的正常使用时，所造成的损失由甲方负责。19.甲方应保证在施工期间和竣工验收后都能为乙方提供必要的技术支持和维护服务。如未能提供必要的技术支持和维护服务而影响乙方的正常使用时，所造成的损失由甲方负责。同时，由此造成的工程质量问题也由甲方负责。20.甲方应按规定向乙方支付其他应由甲方承担的费用和赔偿。因未按规定支付相关费用和赔偿而影响乙方的正常使用时，所造成的损失由甲方负责。同时，由此造成的工程质量问题也由甲方负责。在合同实施期间，如发生下列情况，乙方可提出索赔要求：由于建设单位违约造成工程停工、缓建。建设单位要求提前交付工程。建设单位未能及时支付工程进度款。建设单位未能及时提供施工所需的水、电等施工条件。建设单位未能及时办理施工所需的各种证件、批件等。建设单位未能及时提供施工场地的地下管线、文物古迹等详细资料。建设单位未能按规定支付工程保险费。建设单位未能及时拨付应由建设单位承担的其他费用。建设单位未能积极配合乙方的竣工验收工作。建设单位篇5合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包人（全称）：[发包人全称]承包人（全称）：[承包人全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、词语涵义1.词语涵义发包人：指与承包人在合同协议中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。承包人：指与发包人在合同协议中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。工程：指发包人接受承包人施工的对象。施工：指承包人根据发包人的要求，按照设计文件进行的建造活动。2.适用范围本合同适用于本市行政区域内的各类民用、工业用和公共建筑工程施工，包括房屋、市政基础设施、公用管道线路等工程的施工。二、合同文件1.合同文件包括：本合同协议。中标通知书。投标文件。设计文件。变更、修改或补充协议。2.合同文件相互关联、相互补充，其内容与顺序在本合同中已明确说明。三、工程变更、修改或补充1.变更、修改或补充协议应经双方协商一致，并应明确说明变更、修改或补充的内容，同时以书面形式确定。2.任何一方不得擅自变更、修改或补充合同内容。四、双方的权利和义务1.发包人的权利和义务发包人应当按合同约定及时支付工程价款，提供施工图纸、地质资料等相关资料，并确保资料的真实性和准确性。发包人有权对工程的实施过程进行监督，对施工质量、进度等进行检查，并提出合理的建议和意见。2.承包人的权利和义务承包人应当按合同约定进行工程施工，确保施工质量和进度，并遵守发包人的相关规定和制度。承包人有权要求发包人按时支付工程价款，并提供必要的技术支持和资料。五、违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.因发包人原因导致工程停工、窝工或延误工期的，发包人应承担相应的赔偿责任。3.因承包人原因导致工程质量不合格或延误工期的，承包人应承担相应的赔偿责任。六、争议解决方式1.双方协商和解。协商和解是争议解决的最快捷方式，双方应本着友好合作的原则，及时协商解决施工过程中的问题。2.调解。如果协商和解无法解决问题，双方可以请求有关组织或个人进行调解，以达成和解协议。3.仲裁。如果调解也无法解决问题，双方可以将争议提交仲裁机构进行仲裁。4.诉讼。如果仲裁结果仍无法让双方满意，双方可以向人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情况，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。八、其他约定事项1.安全施工：承包人应遵守安全施工的相关规定，确保施工现场的安全。如出现安全事故，应及时报告发包人，并承担相应的法律责任。2.文明施工：承包人应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场的整洁和有序。如出现不文明施工行为，应及时纠正并承担相应的法律责任。篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共