2026年二级建造师建设工程法规全真模拟试卷及答案

2026年二级建造师建设工程法规全真模拟试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律中，属于民法商法部门的是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国招标投标法》C.《中华人民共和国合同法》（现为《中华人民共和国民法典》合同编）D.《中华人民共和国行政处罚法》答案C解析民法商法是调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。《民法典》属于民法商法部门。建筑法、招标投标法属于经济法部门，行政处罚法属于行政法部门。2.下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其注册地为住所B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费C.法人以其全部财产对公司债务承担无限责任D.法人的成立不需要依法登记答案B解析法人以其主要办事机构所在地为住所，A错。法人以全部财产独立承担民事责任，而非无限责任，C错。依法需要办理法人登记的，经核准登记后取得法人资格，D错。3.在代理关系中，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人单独承担责任C.被代理人单独承担责任D.被代理人和代理人按份承担责任答案A解析代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。4.下列权利中，属于用益物权的是（）。A.抵押权B.留置权C.建设用地使用权D.质权答案C解析用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。抵押权、质权、留置权属于担保物权。5.下列关于保证方式的说法，正确的是（）。A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的保证人享有先诉抗辩权D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任答案B解析当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，A错。一般保证的保证人享有先诉抗辩权，连带责任保证不享有，C错。保证期间债权人转让全部或部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力；保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面同意转让债权的，保证人对受让人不再承担保证责任。D表述不完整，故不选。6.施工合同中约定按固定总价结算，因设计变更导致工程量发生变化，当事人请求对工程价款进行调整的，人民法院（）。A.一律不予支持B.应予支持C.应予驳回D.不予受理答案B解析当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。但因设计变更导致工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算，此时请求调整应获支持。7.根据《民法典》，下列情形中，建设工程施工合同无效的是（）。A.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，但在竣工前取得相应资质等级B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同C.建设工程必须进行招标而未招标，但已经签订了施工合同且已完工D.承包人将其承包的部分非主体工程分包给具有相应资质的单位答案B解析具有下列情形之一，建设工程施工合同无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。A有效。C属于合同无效情形，但题目问的是"合同无效的是"，B明显正确。D属于合法分包。8.某建设工程施工合同约定工程价款结算实行固定总价结算，在履行过程中因发包人原因导致工期延误，且市场价格发生了重大变化，承包人请求调整合同价款的，人民法院应当（）。A.不予支持B.予以支持C.按照合同约定执行D.驳回起诉答案B解析因发包人原因导致工期延误，且市场价格发生重大变化，如按原合同价格结算明显不公平的，人民法院可以根据公平原则予以调整。9.根据《招标投标法实施条例》，下列属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人向投标人泄露标底B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出D.投标人之间约定部分投标人放弃中标答案A解析招标人与投标人串通投标的情形包括：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件等。B、C、D属于投标人相互串通投标的情形。10.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日答案C解析依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。11.对于投标人提交的投标文件，下列说法正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，不得补充、修改或者撤回已提交的投标文件B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人应当收取一定比例的违约金C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人可以接收D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收答案D解析投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，A错。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还，B错。投标截止后送达的投标文件，招标人应当拒收，C错。12.下列关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二B.评标委员会成员的名单应当在开标时公布C.评标委员会可以接受投标人就其投标文件的澄清和说明D.评标委员会可以直接确定中标人答案A解析评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，B错。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明，C错。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。D的表述缺少"经招标人授权"这一前提，故不选。13.中标通知书发出后，招标人无正当理由改变中标结果的，应当承担（）。A.侵权责任B.违约责任C.缔约过失责任D.行政责任答案C解析中标通知书发出后，承诺生效，合同成立。招标人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担缔约过失责任或违约责任。在合同成立但未签订书面合同前，属于缔约过失责任；已签订合同后改变中标结果，属于违约责任。本题中"无正当理由改变中标结果"发生在合同成立后，但题目未明确是否已签订书面合同，按通说观点，中标通知书发出后合同成立，改变中标结果构成违约。但教材传统表述认为应承担缔约过失责任，考试以教材为准，选C。命题说明：本题依据二级建造师考试教材常规表述而设，按教材观点应承担缔约过失责任。14.根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立（）制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。A.安全风险评估B.安全事故报告C.生产安全事故隐患排查治理D.安全生产责任保险答案C解析生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。15.某施工项目现场发生安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失约5000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案B解析重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。本题中直接经济损失5000万元，属于重大事故。16.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、监理工程师B.施工单位项目负责人、总监理工程师C.施工单位技术负责人、总监理工程师D.施工单位项目负责人、监理工程师答案C解析专项施工方案应当经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。注意区分：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。17.下列关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于6人B.建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于2人C.建筑施工劳务分包资质序列企业不少于3人D.建筑施工总承包资质序列企业，一级资质不少于4人答案D解析总承包特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于3人。专业承包一级资质不少于3人；二级和二级以下不少于2人。劳务分包不少于2人。18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，供热与供冷系统为（）个采暖期、供冷期。A.1B.2C.3D.5答案B解析供热与供冷系统最低保修期限为2个采暖期、供冷期。电气管线、给排水管道、设备安装为2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。19.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.工程质量监督机构B.建设单位或者工程监理单位C.建设行政主管部门D.监理单位答案B解析施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。20.关于建设工程质量保修制度，下列说法正确的是（）。A.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任B.保修期限由法律法规直接规定，当事人不得约定C.因使用不当造成的质量缺陷，施工单位也应当承担保修责任D.建设工程的保修期，自工程交付使用之日起计算答案A解析保修期限由当事人约定，但不得低于法定最低期限，B错。因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不属于保修范围，C错。保修期自竣工验收合格之日起计算，D错。21.根据《民法典》，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。A.口头形式B.书面形式C.电子邮件形式D.任意形式答案B解析建设工程监理合同应当采用书面形式。民法典规定建设工程合同应当采用书面形式，监理合同作为委托合同的一种，但涉及建设工程的委托监理合同，按招标投标法和建设工程相关管理规定应当采用书面形式。22.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.72答案B解析建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。23.某工程实行施工总承包，总承包单位经建设单位同意将其中的幕墙工程分包给具有相应资质的A公司施工。对于该分包工程的质量，下列说法正确的是（）。A.A公司仅对总承包单位负责，总承包单位仅对建设单位负责B.总承包单位和A公司就分包工程对建设单位承担连带责任C.建设单位只能向A公司主张质量责任D.建设单位只能向总承包单位主张质量责任答案B解析总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。24.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.0.5B.1C.2D.3答案B解析劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。25.下列关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.同一用人单位与同一劳动者可以约定两次试用期答案C解析劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。26.根据《民法典》，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当（）。A.通知债权人B.经债权人同意C.经第三人同意D.通知公证机构答案B解析债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债权转让需通知债务人。27.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.按债权比例受偿B.优先受偿C.由发包人指定受偿顺序D.与其他债权人平等受偿答案B解析承包人对建设工程价款享有优先受偿权。承包人的建设工程价款债权就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利，该权利优先于抵押权和其他债权。28.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三答案C解析评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。29.关于投标保证金的退还，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.7D.10答案B解析招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。30.下列行为中，属于违法分包的是（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B.总承包单位将建设工程非主体结构部分的施工分包给其他单位C.经建设单位认可，总承包单位将其承包的部分非主体工程分包给他人D.分包单位将其承包的工程再分包答案D解析违法分包的情形包括：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的建设工程再分包的。C属于合法分包。31.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施的说法，正确的是（）。A.安装单位应当编制拆装方案，制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督B.安装完毕后，安装单位应当自行检验，合格后即可投入使用C.在使用前必须由施工单位组织有关部门验收，验收不合格的不得使用D.起重机械达到国家规定报废条件的，经维修后可以继续使用答案A解析起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。B错。使用前必须经有相应资质的检验检测机构验收合格后方可使用，C错。达到报废条件的起重机械必须报废，D错。32.根据《消防法》，建筑施工企业应当将（）纳入施工组织设计和消防安全管理，并明确施工现场消防安全责任人。A.消防设计B.消防安全措施C.消防设施购置计划D.消防演练方案答案B解析建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范火灾、预防事故等措施。施工单位应当将施工现场的消防安全措施纳入施工组织设计和消防安全管理，并明确施工现场消防安全责任人。33.关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，下列说法正确的是（）。A.由被告住所地人民法院管辖B.由合同履行地人民法院管辖C.由不动产所在地人民法院专属管辖D.由原告住所地人民法院管辖答案C解析建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地人民法院专属管辖。34.下列关于民事诉讼时效的说法，正确的是（）。A.普通诉讼时效期间为3年B.诉讼时效期间自权利受到损害之日起计算C.诉讼时效期间届满后，义务人可以主张诉讼时效抗辩，法院可以主动适用D.未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自侵害发生之日起计算答案A解析诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，B错。法院不得主动适用诉讼时效的规定，C错。未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满18周岁之日起计算，D错。35.某施工企业与材料供应商签订了一份钢材采购合同，约定2025年3月1日交货。供应商因自身原因于2025年4月1日才交货，施工企业于2025年4月10日收到货物。施工企业最迟应当在（）前行使对供应商违约责任的请求权。A.2027年3月1日B.2028年3月1日C.2028年4月1日D.2028年4月10日答案A解析诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。施工企业于2025年3月1日即应当知道权利受到损害，普通诉讼时效3年，至2028年3月1日届满。注意：货物实际交付日期不影响诉讼时效的起算，因为违约行为发生在约定交货日次日即3月2日，但权利人应当在原定交货日就知道权利受损（迟延交货的情形）。本题按请求权产生之日（违约之日）起算，选A。36.根据《行政复议法》，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）日内提出行政复议申请。A.30B.60C.90D.15答案B解析公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。37.下列关于行政强制执行的说法，正确的是（）。A.行政机关可以自行强制执行所有行政决定B.行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务C.行政强制执行只能由行政机关实施D.当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，行政机关可以直接强制执行答案B解析行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达10日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。38.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。下列工程中，需要领取施工许可证的是（）。A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程B.抢险救灾及其他临时性房屋建筑C.农民自建低层住宅D.工程投资额在50万元以上的建筑工程答案D解析工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅，不需要办理施工许可证。39.某建设单位于2025年5月1日领取施工许可证，因故未能按期开工。下列关于施工许可证延期和开工的说法，正确的是（）。A.建设单位应当向发证机关申请延期，延期以3次为限，每次不超过3个月B.建设单位应当向发证机关申请延期，延期以2次为限，每次不超过3个月C.建设单位可以自行决定延期，无需申请D.施工许可证自领取之日起6个月内必须开工，否则自行废止答案B解析建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以2次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。40.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位可以申请领取施工许可证的是（）。A.已经确定建筑施工企业，但尚未办理工程质量监督手续B.建设资金已经落实C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，但尚未取得建设工程规划许可证D.施工图设计文件尚未审查合格答案B解析申请领取施工许可证应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。A、C、D均不符合。41.根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的是（）。A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包B.共同承包的各方对承包合同的履行各自承担责任C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合共同承包的各方可以以其中一个单位的名义与发包人签订合同答案A解析共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任，B错。不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程，C错。联合共同承包应当以各方共同的名义与发包人签订合同，D错。42.根据《民法典》，下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的承包人无权主张工程价款优先受偿权B.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算C.未竣工的建设工程，承包人不可以主张优先受偿权D.建设工程价款优先受偿权只能由施工总承包单位享有答案B解析装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，A错。未竣工的建设工程质量合格，承包人也可以主张优先受偿权，C错。与发包人订立建设工程施工合同的承包人，就建设工程价款主张优先受偿权，包括总承包人和合法的分包人，D表述不准确。43.承包人将建设工程非法转包、违法分包，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，人民法院（）。A.应予支持B.不予支持C.酌情支持D.部分支持答案B解析建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。44.根据《环境保护法》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时审批、同时建设C.同时设计、同时审批、同时竣工D.同时招标、同时施工、同时验收答案A解析建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即"三同时"制度。45.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估和审查B.能源审计C.节能认证D.能耗监测答案A解析国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。46.下列关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人可以设定最高投标限价C.招标人可以指定特定的品牌和供应商D.招标文件中可以含有倾向性内容答案B解析《招标投标法实施条例》规定，招标人不得规定最低投标限价，A错。招标人可以设定最高投标限价，B对。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容，C、D错。47.依照《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10B.15C.20D.30答案B解析依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。48.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家论证。下列不属于超过一定规模的危大工程的是（）。A.开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）的土方开挖工程B.开挖深度超过5米（含5米）的基坑（槽）的土方开挖工程C.搭设高度50米及以上的落地式钢管脚手架工程D.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100千牛及以上的起重吊装工程答案A解析开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程，但尚未达到"超过一定规模"的标准。超过一定规模的标准是开挖深度超过5米（含5米）。49.下列关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.强制性标准必须执行，推荐性标准可以不执行B.推荐性标准在任何情况下均不具有强制力C.工程建设国家标准全部属于强制性标准D.强制性标准仅涉及工程质量方面答案A解析推荐性标准国家鼓励采用，但在某些情形下（如合同约定采用）也具有约束力，B错。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，C错。强制性标准涉及质量、安全、卫生、环境保护等多个方面，D错。50.对建设工程质量不符合约定造成的损失，属于承包人原因的，承包人应当（）。A.只负责返修，不承担赔偿责任B.赔偿损失后，不再承担返修义务C.负责返修，并赔偿因此造成的损失D.无需负责返修，只需赔偿损失答案C解析因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任，赔偿损失。51.下列关于仲裁的说法，正确的是（）。A.当事人达成仲裁协议后，一方仍可以向人民法院起诉B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷再申请仲裁D.仲裁裁决作出后，当事人可以向人民法院起诉答案B解析当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，A错。仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理，C、D错。52.采用争议评审方式解决建设工程争议时，争议评审组的评审意见（）。A.具有法律强制执行力B.对当事人具有约束力C.当事人不接受评审意见的，可以继续通过诉讼或仲裁解决争议D.当事人必须执行答案C解析争议评审意见不具有法律强制执行力，当事人不接受评审意见的，仍可以通过诉讼或仲裁方式解决争议。53.根据《劳动争议调解仲裁法》，下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷B.劳动者与用人单位因劳动报酬发生的争议C.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷D.个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷答案B解析劳动争议包括：因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议等。A、C、D不属于劳动争议。54.根据《民法典》，下列关于违约责任的承担方式，说法正确的是（）。A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少D.违约方支付违约金后，不再需要履行债务答案B解析当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，不能同时适用，A错。约定的违约金低于或过分高于造成的损失的，当事人可以请求调整，B对、C的"过分高于"表述不完整——可以请求适当减少，但法律原文为"约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少"，C表述基本正确。但B更完整。支付违约金后，守约方还可以要求违约方继续履行，D错。55.建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.已结清全部工程款项答案D解析竣工验收应当具备的条件包括：完成设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。结清工程款不是竣工验收条件。56.根据《文物保护法》，建设工程选址应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施（）。A.拆除重建B.异地迁移保护C.原址保护D.局部保留答案C解析建设工程选址应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。57.下列关于施工总承包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.总承包单位可以将安全责任全部转移给分包单位B.总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任D.总承包单位对施工现场的安全生产负总责答案D解析总承包单位对施工现场的安全生产负总责，A错。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，B的表述"连带责任"是正确的，但"对分包工程的安全生产"少了"与分包单位"主语。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，但不是全部责任，C错。58.某工程施工合同约定2025年6月1日竣工，但由于设计变更，实际于2025年9月1日竣工。工程竣工验收合格后，关于实际竣工日期，下列说法正确的是（）。A.以合同约定的竣工日期为准B.以承包人提交竣工验收报告之日为准C.以竣工验收合格之日为准D.以发包人实际接收工程之日为准答案C解析当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题已明确"工程竣工验收合格后"，以竣工验收合格之日为准。59.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的质量责任，下列说法正确的是（）。A.发包人擅自使用后，可以要求承包人对全部工程质量承担责任B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.发包人擅自使用后，承包人仍需对地基基础工程和主体结构质量在合理使用寿命内承担民事责任D.发包人擅自使用后，承包人不再承担任何质量责任答案C解析建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，B对。但承包人仍然应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。A、D错误。注意B的表述本身正确，但题目问的是"关于质量责任"正确的是，C更符合题意。60.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单（）确定其他中标候选人为中标人。A.任意选择B.排序依次C.抽签D.投票答案B解析排名第一的中标候选人出现法定情形不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》，下列关于法人分类的说法，正确的有（）。A.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人B.有限责任公司属于营利法人C.事业单位属于非营利法人D.机关法人属于特别法人E.社会团体法人属于营利法人答案ABCD解析社会团体法人属于非营利法人，E错。2.下列关于投标文件补充、修改和撤回的说法，正确的有（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件B.投标人补充、修改投标文件的，应当书面通知招标人C.投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标保证金D.投标人在投标截止时间后撤回投标文件的，招标人可以不退还投标保证金E.投标人补充、修改投标文件的内容是投标文件的组成部分答案ABDE解析投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人应当自收到撤回通知之日起5日内退还投标保证金，C错。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金，D对。3.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.违反法律、行政法规的强制性规定的合同D.违背公序良俗的合同E.因重大误解订立的合同答案BCD解析一方以欺诈手段使对方违背真实意思订立的合同属于可撤销合同，A错。因重大误解订立的合同属于可撤销合同，E错。4.下列关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有（）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后经竣工验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用C.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后仍不合格的，发包人可以请求承包人支付工程价款D.建设工程施工合同无效，发包人无权请求有过错的承包人赔偿损失E.建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任答案ABE解析建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持，C错。合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，D错。5.关于施工现场大气污染防治，根据《大气污染防治法》，下列说法正确的有（）。A.施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人等信息B.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖C.超过3个月不能开工的建设用地，应当进行绿化、铺装或者遮盖D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运E.在施工现场可以焚烧沥青、油毡作为燃料答案ACD解析暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。因此B的表述"对裸露地面进行覆盖"不够完整，B不选。施工现场禁止焚烧沥青、油毡等产生有毒有害烟尘的物质，E错。6.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.农民自建低层住宅答案ABCD解析下列建设工程必须实行监理：国家重点建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。农民自建低层住宅不需要监理。7.根据《招标投标法实施条例》，下列属于投标人相互串通投标的有（）。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制答案ABCE解析D属于招标人与投标人串通投标的情形。A、B、C、E均属于投标人相互串通投标。8.根据《安全生产法》，下列关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的有（）。A.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训B.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业C.生产经营单位可以使用应当淘汰的危及生产安全的工艺设备，但应当加强监控D.生产经营单位应当制定生产安全事故应急救援预案E.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议答案ABDE解析生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备，C错。9.下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明D.提供虚假的信用状况E.以他人名义投标答案ABCDE解析投标人弄虚作假骗取中标的情形包括：使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况；其他弄虚作假的行为。以他人名义投标属于弄虚作假骗取中标的一种表现形式。10.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方解除劳动合同且无需支付经济补偿的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，经用人单位提出，拒不改正E.用人单位生产经营发生严重困难，需要裁减人员答案ABD解析C属于用人单位提前30日书面通知或者额外支付劳动者一个月工资后可以解除劳动合同的情形，需要支付经济补偿。E属于经济性裁员，需要支付经济补偿。11.关于工程建设标准，下列说法正确的有（）。A.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准B.强制性标准必须执行C.推荐性标准国家鼓励采用D.工程建设国家标准均为强制性标准E.行业标准可以属于强制性标准答案ABCE解析工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，D错。12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.生产（制造）许可证B.产品合格证C.使用许可证D.经营许可证E.安全鉴定证答案AB解析施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。13.下列关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定B.检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，及时报告工程所在地建设主管部门C.检测机构不得与行政机关有隶属关系D.检测机构可以转包检测业务E.检测人员可以同时在两个检测机构执业答案AC解析检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制