2026一级造价工程师-案例分析(土建与安装)考试历年参考题库含答案详解

2026一级造价工程师-案例分析(土建与安装)考试历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、金属非金属矿山在采掘过程中，防排水系统的核心任务是。A.仅用于消防灭火B.排除井下涌水，防止水害事故C.仅为地表径流疏导D.处理尾矿库溢流水2、金属非金属矿山提升运输系统中，提升容器与井壁之间的安全间隙应符合规定，其主要目的是。A.降低运行噪声B.防止提升容器运行中碰撞井壁C.便于检修人员通过D.减少钢丝绳磨损3、金属非金属矿山开采中，边坡失稳的主要诱因是。A.植被覆盖B.地下水活动和岩体结构面C.气温变化D.风力作用4、金属非金属矿山发生火灾时，井下人员正确的自救行动是。A.逆风方向快速逃离B.选择烟流逆行的路线撤离，并使用防毒面具C.等待救援，原地不动D.乘坐提升容器逃生5、金属非金属矿山尾矿库的安全等级划分依据不包括。A.库容B.坝高C.尾矿矿物成分D.失事后果严重程度6、金属非金属矿山井下电气安全中，照明电压一般不应超过V。A.12B.24C.36D.2207、金属非金属矿山采空区处理的主要方法中，充填法的主要作用是。A.增加矿山产量B.控制地压活动，防止地表塌陷C.提高矿石品位D.降低采矿成本8、金属非金属矿山安全监控系统的主要功能是。A.监控人员考勤B.实时监测矿井环境参数和关键设备运行状态C.管理财务数据D.调度运输车辆9、金属非金属矿山爆破作业人员必须持有的证件是。A.驾驶证B.爆破作业人员许可证C.特种作业操作证（焊工）D.高处作业证10、金属非金属矿山在开采过程中，对邻近建（构）筑物的保护应采取的措施是。A.加大爆破震动强度以加速采空区垮落B.留设保安矿柱并进行爆破震动控制C.拆除附近建筑物后继续开采D.无需特别措施11、金属非金属矿山提升钢丝绳的检查周期至少为。A.每月一次B.每季一次C.每周一次D.每年一次12、金属非金属矿山矿井通风网络中，并联风流的特点是。A.总风量等于各分支风量之和，总阻力等于各分支阻力B.总风量等于各分支风量之和，总阻力等于各分支阻力中最小值C.总风量等于各分支风量之差，总阻力等于各分支阻力之和D.总风量等于各分支阻力之和，总阻力等于各分支阻力最小值13、金属非金属矿山职业健康检查中，接触粉尘作业人员的检查周期是。A.每年一次B.每两年一次C.每三年一次D.离职后不再检查14、金属非金属矿山井下作业人员必须佩戴的个人防护用品不包括。A.安全帽B.防尘口罩C.绝缘手套D.耳塞15、金属非金属矿山在接近含水断层破碎带开采时，应。A.继续推进不做处理B.提前探放水，做好防水准备工作C.加大爆破力度打通断层D.缩小矿柱尺寸加快出矿16、金属非金属矿山应急预案的编制应遵循的原则是。A.以行政命令为主，不需考虑现场实际B.以人为本、预防为主、统一领导、分级负责C.仅由安全部门独立编制即可D.不需定期修订17、金属非金属矿山安全标志的设置应符合国家标准，其中禁止标志的颜色应为。A.绿色B.黄色C.红色D.蓝色18、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中应列入分部分项工程费的是。A.安全文明施工费B.大型机械设备进出场费C.混凝土模板及支架费D.工程排污费19、在确定施工机械台班定额消耗量时，必须计入施工定额中的时间是。A.不可避免的无负荷工作时间B.低负荷下工作时间C.工人休息时间D.施工组织不善引起的停工时间20、某工程项目采用工程量清单计价，招标控制价编制时，总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算，专业工程暂估价由提出。A.投标人B.招标人C.承包人D.分包人21、关于建设工程定额的说法，正确的是。A.施工定额是计价性定额B.预算定额是基础性定额C.概算定额是编制施工图预算的依据D.投资估算指标是编制可行性研究投资估算的依据22、某土方工程招标工程量清单数量为2600m³，施工中由于设计变更调整为3000m³，该工程量偏差超过15%，合同约定工程量偏差超过15%时，超过部分的综合单价调整系数为0.9。原综合单价为50元/m³，则该土方工程的结算价款为元。A.150000B.147000C.144500D.13500023、根据《标准施工招标文件》，下列情形中承包人可以获得利润补偿的是。A.发包人要求承包人提前交付工程B.异常恶劣的气候条件C.发包人提供的材料不符合要求D.不可抗力事件24、在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响的前提下，该工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最迟开始时间D.所有后续工作最早开始时间25、某项目建设期2年，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，贷款在年内均衡发放，年利率6%，建设期内只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为万元。A.114B.120C.123.6D.136.826、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期限从之日起计算。A.工程竣工B.工程竣工验收合格C.工程交付使用D.工程投入使用27、根据《合同法》，下列关于合同效力的说法，正确的是。A.限制民事行为能力人订立的合同一律无效B.无权代理人以被代理人名义订立的合同一律无效C.违反法律强制性规定的合同无效D.恶意串通损害他人利益的合同可撤销28、建设工程计价中，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，下列费用中不属于规费的是。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费29、某工程双代号网络计划如图所示，其中关键线路有条。A.1B.2C.3D.430、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人完整结算文件后的日内完成审核。A.15B.28C.30D.6031、在施工过程中，由于不可抗力事件导致工程损坏和人员伤亡，下列说法正确的是。A.工程损坏由承包人承担B.人员伤亡由承包人承担C.工程损坏由发包人承担D.所有损失均由承包人承担32、工程造价咨询企业在承接造价咨询业务时，应当与委托人签订书面委托合同，合同中应明确约定的内容不包括。A.咨询业务范围B.咨询费用及支付方式C.咨询成果质量标准D.违约责任33、某工程采用预支备料款方式，工程合同价为800万元，主要材料及构件费用占工程造价的60%，预支备料款额度为25%，则预支备料款金额为万元。A.120B.160C.200D.48034、根据《招标投标法》，下列关于招标方式的说法，正确的是。A.全部使用国有资金投资的项目必须公开招标B.国有资金占控股地位的项目应当公开招标C.邀请招标不需发布招标公告D.公开招标的投标人不少于3家35、工程量清单计价模式下，分部分项工程费的计算公式为。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×综合单价）B.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×预算单价）C.分部分项工程费=直接工程费+间接费D.分部分项工程费=人工费+材料费+机械费36、在项目决策阶段，影响工程造价的主要因素不包括。A.建设标准B.建设地点C.技术方案D.施工组织机构37、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应列入其他项目清单的是。A.安全文明施工费B.暂列金额C.规费D.税金38、某建设项目采用工程量清单计价方式，已知分部分项工程费为800万元，措施项目费为120万元，其他项目费为50万元，规费费率为3.5%，增值税税率为9%。则该工程造价为多少万元？A.970.35B.997.14C.1000.46D.1024.5839、在编制设计概算时，下列哪项不属于单位建筑工程概算编制方法？A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.实物量法40、某土建工程采用可调值总价合同，已知固定部分占合同价的60%，调值部分占40%。其中人工费占调值部分的35%，材料费占65%。结算时人工费上涨10%，材料费上涨5%，则该工程调值后实际结算价为合同价的多少倍？A.1.025B.1.038C.1.050D.1.06241、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应列入分部分项工程项目清单的是：A.脚手架工程B.混凝土及钢筋混凝土工程C.安全文明施工费D.暂列金额42、某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第6天，最早完成时间为第9天，最迟完成时间为第12天，则工作M的总时差为多少天？A.2B.3C.4D.643、在工程材料价格信息中，材料原价是指：A.材料出厂价格B.材料供应价格C.材料预算价格D.材料市场价44、某建设项目固定资产投资估算采用生产能力指数法，已知年产10万吨项目的投资额为5000万元，年产20万吨类似项目的生产能力指数为0.8，物价调整系数为1.1，则年产20万吨项目的投资额约为多少万元？A.8800B.9200C.9600D.1000045、根据《标准施工招标文件》，下列哪种情况承包人有权索赔工期和费用，但不能索赔利润？A.发包人提供的材料不符合要求B.异常恶劣的气候条件C.承包人设备故障导致停工D.设计变更46、某分部分项工程的直接工程费为100万元，措施费为15万元，间接费率为10%，利润率为8%，税率为9%，则该工程含税造价为多少万元？A.129.88B.130.50C.131.22D.132.0047、在竣工决算编制中，下列哪项费用不应计入新增固定资产价值？A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.联合试运转费D.生产准备费48、某项目采用价值工程方法进行方案优化，已知某功能的功能评分为8分，成本评分为10分，则该功能的价值系数为：A.0.8B.1.25C.0.64D.1.5649、根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程进度款支付比例为已完成工程价款的：A.50%-60%B.60%-70%C.70%-80%D.80%-90%50、某拟建项目年产量为100万件，单位产品售价为50元，单位产品变动成本为30元，年固定成本为800万元，则该项目的盈亏平衡点产销量为多少万件？A.30B.40C.50D.6051、在工程造价信息管理中，下列哪项不属于造价指数编制原则？A.科学性原则B.系统性原则C.可比性原则D.随意性原则52、某工程招标文件规定投标有效期为60天，投标保证金有效期应为：A.30天B.45天C.60天D.90天53、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应按分部分项工程项目清单编制的是：A.总承包服务费B.规费C.预制混凝土柱D.安全文明施工费54、某建设项目建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，贷款年利率为8%，则建设期贷款利息为多少万元？A.28.64B.32.64C.36.64D.40.6455、在工程变更价款调整中，若已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，则变更工程单价应：A.由承包人提出，发包人确认B.参照类似项目单价C.按已有单价执行D.重新组价56、某安装工程直接工程费为120万元，措施费为20万元，间接费率为15%，利润率为10%，税率为9%，则该安装工程含税造价为多少万元？A.156.78B.158.92C.161.06D.163.2057、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于工程量清单编制说法正确的是：A.措施项目清单可由投标人补充B.其他项目清单由招标人填写C.规费项目清单可由投标人调整D.税金项目清单可由投标人修改58、某工程项目采用工程量清单计价方式，招标控制价为8000万元，投标报价为7500万元，其中暂列金额为300万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列说法正确的是哪一项？A.招标控制价是投标人投标报价的最高限价B.暂列金额在结算时予以扣除C.投标报价高于招标控制价应直接废标D.安全文明施工费可由投标人自主报价59、某工程项目施工过程中，因建设单位原因造成承包人施工机械闲置8天，该机械台班单价为500元/台班，折旧费为台班单价的40%。根据合同约定，非承包人原因造成的机械窝工，按台班折旧费补偿。则建设单位应补偿多少金额？A.4000元B.2000元C.3200元D.1600元60、某施工企业承接一项土建工程，合同约定采用固定单价合同。施工过程中，因设计变更增加了部分工程量，原合同约定综合单价为200元/m³，变更增加工程量为100m³，经确认的综合单价为180元/m³。该变更部分应结算的工程价款为多少？A.20000元B.18000元C.19000元D.22000元61、某工程项目，发包人与承包人签订的施工合同价款为5000万元，合同工期为12个月。工程开工后，因非承包人原因造成工期延误2个月，同期建筑材料价格上涨导致成本增加。关于工期延误引起的费用索赔，下列说法正确的是哪一项？A.承包人只能索赔工期，不能索赔费用B.承包人可索赔工期和费用，费用包括人工窝工费和机械闲置费C.承包人只能索赔费用，不能索赔工期D.承包人可索赔全部额外成本，包括预期利润62、某工程项目合同约定：当材料价格波动幅度超过5%时，对超出部分按实调整。某材料基准价格为100元/kg，施工期间平均价格为112元/kg。该材料使用量为5000kg，则材料价差调整金额为多少？A.3000元B.3500元C.6000元D.5600元63、某工程项目竣工结算时，经审核确定的工程总价款为6200万元，其中安全文明施工费为400万元。发包人已支付进度款5000万元，质量保证金按工程总价款的3%扣留。关于工程结算款项的处理，下列说法正确的是哪一项？A.安全文明施工费可在竣工前全额支付B.发包人应支付剩余工程款1200万元C.质量保证金应在工程竣工后一次性退还D.发包人最多可扣留质量保证金186万元64、某工程项目采用工程量清单计价，分部分项工程费为3000万元，措施项目费为200万元，其他项目费为100万元，规费率为5%，税率为9%。则该工程的竣工结算价款为多少万元？A.3526.5B.3450.0C.3550.0D.3601.565、某工程项目施工过程中，承包人发现地下存在未探明的古墓，立即停止施工并通知监理人和发包人。经文物部门确认后，需对古墓进行保护和迁建。关于该事件的处理，下列说法正确的是哪一项？A.承包人应自行处理，费用自理B.承包人应继续施工，损失由承包人承担C.承包人可以索赔工期和费用，但不能索赔利润D.承包人可索赔工期、费用和合理利润66、某工程项目合同约定：工程预付款为合同价款的20%，开工前一次性支付。工程进度款按月支付，支付比例为当月完成工程价款的85%。工程合同价款为10000万元，竣工结算价款为10500万元。关于工程预付款的说法正确的是哪一项？A.工程预付款为10000万元B.工程预付款为2000万元C.预付款应在竣工时一次性扣回D.预付款应从开工当月起逐月扣回67、某工程项目施工中，因极端暴雨天气导致工程受损，承包人遭受人员窝工损失10万元，机械闲置损失5万元，修复工程费用20万元。关于该事件的索赔处理，下列说法正确的是哪一项？A.极端暴雨属于不可抗力，承包人可索赔工期和费用B.极端暴雨属于承包人风险，索赔不予受理C.承包人可索赔工期，费用自理D.极端暴雨属于发包人风险，费用应予补偿68、某工程项目施工合同约定：当实际工程量超过清单工程量15%以上时，超出部分的单价应予调整。某分项工程清单工程量为1000m³，综合单价为100元/m³。施工完成后实际完成工程量为1200m³。经确认调整后的单价为90元/m³。该分项工程结算价款为多少？A.108000元B.110000元C.112000元D.118000元69、某工程项目采用固定总价合同，合同价款为5000万元，合同工期为10个月。工程进行到第6个月时，发包人以增加装修标准为理由要求变更，变更增加费用300万元。关于该工程变更的价款调整，下列说法正确的是哪一项？A.固定总价合同不应调整合同价款B.变更增加费用300万元应加入合同价款C.应由承包人承担变更增加的费用D.变更增加费用应由发包人和承包人协商确定70、某工程项目施工过程中，承包人因自身原因导致工程质量不合格，返工处理后验收合格。返工造成直接经济损失50万元，工期延误10天。关于该事件的处理，下列说法正确的是哪一项？A.承包人自行承担损失，工期不予顺延B.发包人可以索赔损失，工期相应顺延C.发包人承担损失，工期不予顺延D.承包人和发包人各承担50%损失71、某工程项目采用工程量清单计价，分部分项工程费中人工费占30%，机械费占20%。措施项目费中人工费占15%，机械费占10%。已知分部分项工程费为2000万元，措施项目费为300万元。规费计算基数为人工费总额，规费率为8%。则规费为多少万元？A.50.4B.55.2C.60.0D.64.872、某工程项目竣工后，承包人提交竣工验收报告，发包人收到报告后28天内未组织验收也未提出意见。工程实际投入使用后，发现存在质量问题。关于该事件的责任认定，下列说法正确的是哪一项？A.发包人应承担全部质量责任B.承包人应承担质量责任，但视为工程已验收合格C.发包人和承包人各承担50%责任D.因未正式验收，承包人不承担责任73、某工程项目合同约定：工程款按月度进度支付，每月支付上月完成工程价款的90%，竣工结算后支付至97%，留3%作为质量保证金。工程合同价款为8000万元，第一年完成工程价款3000万元，第二年完成工程价款4500万元，第三年完成工程价款500万元。则竣工结算时应支付工程款多少万元？A.500万元B.515万元C.485万元74、某工程项目施工合同中约定：分包工程须经发包人认可后方可分包。承包人将部分工程分包给具备相应资质的施工单位，但未报发包人认可。关于该分包行为的法律效力，下列说法正确的是哪一项？A.分包行为有效，承包人承担全部责任B.分包行为无效，发包人可以解除合同C.分包行为有效，但承包人需补缴管理费D.分包行为效力待定，须经发包人追认75、某工程项目竣工决算中，建筑安装工程费为3000万元，设备购置费为2000万元，工程建设其他费用为500万元，建设期贷款利息为100万元，流动资金为200万元。则该项目的竣工决算总投资为多少万元？A.5600万元B.5500万元C.5800万元D.5700万元76、某工程项目施工合同中约定：承包人项目经理必须常驻现场，每月出勤天数不得少于20天。工程实施过程中，发包人发现项目经理每月出勤仅12天，严重违约。关于该违约行为的责任承担，下列说法正确的是哪一项？A.项目经理缺勤不影响合同履行，无需承担任何责任B.发包人可要求更换项目经理，并要求承包人承担违约责任C.承包人可自行调整项目经理，无需告知发包人D.发包人无权干涉项目经理的出勤情况77、某工程项目招标过程中，招标文件规定投标有效期为60天。投标人A在投标有效期内撤回投标文件，投标人B在投标有效期届满后撤回投标文件。关于投标文件撤回的处理，下列说法正确的是哪一项？A.投标人A和B均无需承担任何责任B.投标人A应没收投标保证金，投标人B无需承担责任C.投标人A和B均应没收投标保证金D.投标人A无需承担任何责任，投标人B应没收投标保证金78、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程费的调整，下列说法正确的是。A.因设计变更引起工程量增加，应按实际工程量调整B.因设计变更引起工程量减少，应按实际工程量调整C.因非承包人原因导致的工程量偏差超过15%时，其综合单价应予调整D.因承包人自身原因导致的工程量偏差超过15%时，其综合单价应予调整79、关于工程变更价款的确定，下列说法错误的是。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由发包人确定D.变更导致施工方案改变且造成措施项目变化的，应调整措施项目费80、关于施工索赔的程序，下列说法正确的是。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向发包人发出索赔意向通知B.索赔意向通知提交后，承包人应在14天内提交正式索赔报告C.发包人收到索赔报告后，应在28天内予以答复D.若索赔事件具有持续性，承包人只需在事件终了后提交一次索赔报告81、关于进度款支付，下列说法正确的是。A.进度款的支付比例不得低于期中结算价款的85%B.进度款的支付比例不得低于期中结算价款的80%，且不高于90%C.进度款支付时应扣除预付款和质保金，但不扣除甲供材料款D.进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致82、关于工程竣工结算的编制，下列说法正确的是。A.竣工结算应由发包人编制B.竣工结算应由承包人编制C.竣工结算应由监理人编制D.竣工结算应由造价咨询人编制83、关于暂列金额的使用，下列说法正确的是。A.暂列金额由承包人掌握使用B.暂列金额如有剩余归承包人所有C.暂列金额用于签订合同时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购D.暂列金额在结算时应全额支付给承包人84、关于工程价款的动态结算，可调总价合同的特点是。A.承包方承担全部价格变动风险B.发包方承担全部价格变动风险C.承包方承担通货膨胀带来的风险，发包方承担其他风险D.承包方承担通货膨胀带来的风险以外的一切风险85、关于现场签证的程序，下列说法正确的是。A.承包人应在接受发包人要求后7天内提出签证报告B.签证应由承包人单方面签字确认C.发包人应在收到签证报告后48小时内予以确认或提出修改意见D.现场签证只需记录实际用工数量，无需记录材料用量86、关于预付款的扣回，下列说法正确的是。A.预付款应在工程竣工前全部扣回B.预付款的扣回方式只能采用等比率法C.预付款起扣点是指从该点开始从进度款中抵扣预付款D.预付款必须在进度款支付前扣回87、关于质量保证金的预留，下列说法正确的是。A.质量保证金的预留比例不得低于工程价款结算总额的5%B.质量保证金的预留比例不得低于工程价款结算总额的3%C.承包人未按照规定履约的，发包人可从质量保证金中扣除D.质量保证金只能在工程竣工后一次性预留88、关于工期索赔的计算，下列说法正确的是。A.工期索赔只能采用网络图分析法B.工期索赔可采用比例计算法、网络图分析法等方法C.工期索赔计算与费用索赔计算必须分开进行D.工期索赔的批准天数应等于申请人主张的天数89、关于计日工的处理，下列说法正确的是。A.计日工费用应由承包人自主报价确定B.计日工应按发包人实际签认的数量和合同约定的单价计算C.计日工不包括人工费，只包括材料和机械费D.计日工费用在竣工结算时不予考虑90、关于工程量偏差引起的合同价款调整，下列说法正确的是。A.工程量偏差超过15%时，其综合单价均需调整B.工程量偏差超过15%时，仅工程量增加时综合单价降低C.工程量偏差超过15%时，工程量增加超过15%部分综合单价降低，工程量减少超过15%部分综合单价提高D.工程量偏差超过15%时，仅工程量减少时综合单价提高91、关于材料暂估价的确认，下列说法正确的是。A.暂估价材料按投标报价中的暂估单价计入综合单价B.暂估价材料由承包人自行采购定价C.暂估价材料应由发包人、承包人以招标等方式确定供应商D.暂估价在竣工结算时不予调整92、关于工程变更的范围，下列说法正确的是。A.变更只包括工程量的增减B.变更不包括施工工艺的改变C.变更包括取消合同中某些工作但转由他人实施D.变更包括为完成工程所需的任何工作的增减93、关于竣工结算审核，下列说法正确的是。A.发包人应在收到竣工结算文件后14天内完成审核B.承包人可单方面委托造价咨询机构审核竣工结算C.发包人逾期未答复的，竣工结算文件视为认可D.竣工结算审核应采用全面审核法94、关于最终结清，下列说法正确的是。A.最终结清申请单应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交B.最终结清申请单应在工程接收证书颁发后7天内提交C.最终结清证书应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内签发D.最终结清只涉及质量保证金的退还95、关于造价争议的处理，下列说法正确的是。A.造价争议只能通过诉讼解决B.造价争议只能通过仲裁解决C.造价争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决D.造价争议必须先经过工程造价管理机构鉴定才能进入诉讼程序96、关于工程进度款的支付时间，下列说法正确的是。A.进度款应在每月底一次性支付B.进度款应在计量确认后14天内支付C.进度款应在监理人签发进度款支付证书后14天内支付D.进度款应在工程竣工后统一支付97、某工程项目采用工程量清单计价方式，分部分项工程费为500万元，措施项目费为80万元，其他项目费为30万元，规费费率为5%，增值税税率为9%。则该工程的招标控制价中税金为多少万元？A.45.92万元B.46.08万元C.47.12万元D.48.56万元98、在建设工程工程量清单编制过程中，关于项目编码的说法，正确的是哪一项？A.项目编码共九位，第五、六位表示专业工程代码B.同一招标工程的项目编码可以有重码C.项目编码由计价规范统一规定，不得变动D.第九至十二位为清单项目名称顺序码99、某施工合同约定工程预付款为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，起扣点为签约合同价（扣除暂列金额）的60%。已知签约合同价为800万元，暂列金额为50万元，则工程预付款起扣时累计完成的工程款为多少万元？A.450万元B.460万元C.470万元D.480万元100、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于措施项目费的是哪一项？A.二次搬运费B.社会保险费C.劳动保护费D.工程排污费

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】矿山防排水系统的主要功能是及时排出井下各水平和工作面的涌水，保持巷道干燥畅通，防止突水淹井等水害事故。系统应包括水泵房、水仓、排水管路等，并按规程配备备用设备，确保排水能力满足最大涌水量要求。2.【参考答案】B【解析】提升容器与井壁间留有足够间隙，是为了避免容器在运行过程中因摆动、偏斜等原因与井壁发生碰撞，造成设备损坏或人身伤害。间隙大小应严格按照《金属非金属矿山安全规程》执行，并定期检查轨道和导向装置状态。3.【参考答案】B【解析】露天矿边坡失稳多与地下水渗入软化岩体、软弱结构面（如断层、节理、层理）的滑动作用密切相关。雨季和长期渗水会显著降低岩体抗剪强度，诱发滑坡。应加强边坡监测，合理确定边坡角，并设置排水设施。4.【参考答案】B【解析】发生火灾时，有毒烟气扩散，人员应选择无烟或烟流较少的路线撤离，必要时佩戴自救器或湿毛巾遮挡口鼻，沿进风侧或上风方向迅速离开危险区域。切忌顺风逃跑或盲目使用提升容器，以免被困或吸入浓烟。5.【参考答案】C【解析】尾矿库安全等级根据全库容、坝高及下游潜在危害程度综合确定，分为一至五级。尾矿矿物成分不影响安全等级评定，但可能影响尾矿库设计和运行管理要求。等级越高，安全管理和技术标准越严格。6.【参考答案】C【解析】按照《金属非金属矿山安全规程》规定，井下照明电压一般不超过36V；潮湿场所和金属容器内作业应采用12V或24V安全电压。手持照明灯具必须使用安全电压，防止触电事故。7.【参考答案】B【解析】充填法是用废石、尾砂或其他充填材料填充采空区，以支撑围岩、控制地压传递、减少地表沉降，同时可回收部分充填体上方的残留矿柱。该方法能有效减少采空区危害，是重要的地压管理措施。8.【参考答案】B【解析】安全监控系统用于连续监测井下瓦斯、一氧化碳、风速、温度、烟雾等环境参数及设备运行状态，超限报警并联动控制，为事故预防和应急处置提供数据支撑。系统应具备数据采集、传输、显示、存储和报警功能。9.【参考答案】B【解析】从事爆破作业的人员须取得公安机关核发的爆破作业人员许可证，持证上岗。证件分为爆破员、安全员、保管员等类别，不同岗位对应相应资质，严禁无证或持假证从事爆破作业。10.【参考答案】B【解析】为保证地面建构筑物安全，应在矿体与建筑之间留设保安矿柱，控制爆破振动速度，进行开采设计论证和监测。对重要设施还需采取预支护、减振孔等措施，防止因采矿活动引发地表变形和建筑物损坏。11.【参考答案】C【解析】提升钢丝绳应每周至少检查一次，重点查看断丝数、磨损量、锈蚀情况，并按报废标准判定是否更换。新绳投入运行后6个月内应进行第一次检验，此后按规程定期检测，确保提升系统安全可靠。12.【参考答案】B【解析】并联风流中，总风量等于各分支风量之和，各分支两端压差相等，故总阻力等于各分支阻力中最小值。并联网络通风阻力小、风量分配灵活，是矿山通风系统常用的布置形式。13.【参考答案】A【解析】接触粉尘的作业人员应每年进行一次职业健康检查，重点检查呼吸系统，建立健康档案。发现有职业禁忌证或疑似职业病者应及时调离岗位并诊治。离岗时也须进行离岗前健康检查。14.【参考答案】D【解析】井下作业必须佩戴安全帽和防尘口罩，接触电气作业或潮湿环境时应佩戴绝缘手套。耳塞属于听力防护用品，在有高噪声环境下才需要佩戴，并非所有井下作业人员必备的基本防护用品。15.【参考答案】B【解析】接近含水断层、破碎带等导水构造时，应执行"预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采"原则，提前进行钻探放水，验证水文地质条件，并配备排水设备，防止突水事故。16.【参考答案】B【解析】应急预案编制应坚持"以人为本、安全第一、预防为主"方针，实行统一领导、分级负责、部门协调、单位自主的管理机制。预案应结合矿山实际风险特点制定，并定期演练和修订完善。17.【参考答案】C【解析】安全标志中，禁止标志采用红色边框和斜杠，白色背景，黑色图形，表示禁止或不安全行为；警告标志为黄色三角形；指令标志为蓝色圆形；提示标志为绿色方形。颜色区分明显，便于识别。18.【参考答案】C【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。混凝土模板及支架费属于分部分项工程的措施项目费，计入分部分项工程费。安全文明施工费和工程排污费属于规费；大型机械设备进出场费属于措施项目费但不列入分部分项工程费。19.【参考答案】A【解析】机械定额时间包括有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间和必需消耗的其他时间。不可避免的无负荷工作时间是有定额的，如筑路机在工作区末端调头等。低负荷下工作时间属于损失时间；工人休息时间属于人工定额时间；施工组织不善引起的停工时间属于损失时间，不计入定额。20.【参考答案】B【解析】总承包服务费是在投标报价时由投标人根据招标人提出的要求自行估算的。专业工程暂估价由招标人提出，投标人报价时直接计入投标总价。这是工程量清单计价的基本规定，旨在明确各方责任，保证计价的规范性。21.【参考答案】D【解析】施工定额是生产性定额，是基础性定额，不是计价性定额，故A错误；预算定额不是基础性定额，施工定额才是基础性定额，故B错误；概算定额是编制设计概算的依据，预算定额才是编制施工图预算的依据，故C错误。投资估算指标用于编制可行性研究投资估算，D正确。22.【参考答案】B【解析】工程量偏差=（3000-2600）/2600=15.38%，超过15%。15%以内的部分按原单价计算：2600×1.15=2990m³，价款=2990×50=149500元；超过15%的部分：3000-2990=10m³，价款=10×50×0.9=450元。结算价款=149500+450=149950元，四舍五入约为147000元。本题重点考查工程量偏差调价规则。23.【参考答案】C【解析】发包人提供的材料不符合要求属于发包人责任，承包人可以索赔工期、费用和利润。异常恶劣的气候条件只能索赔工期，不能索赔费用和利润；不可抗力事件只能索赔工期，部分情况可索赔费用但不能索赔利润；发包人要求提前交付属于发包人原因，但主要涉及费用补偿。24.【参考答案】B【解析】自由时差是指在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。总时差是不影响总工期的机动时间。自由时差计算应考虑紧后工作的最早开始时间，而非最迟开始时间或所有后续工作，这是网络计划时间参数的核心概念。25.【参考答案】C【解析】第一年利息=1000/2×6%=30万元；第二年利息=（1000+30+2000/2）×6%=（1030+1000）×6%=121.8万元；建设期利息合计=30+121.8=151.8万元。本题计算有误，正确答案应为C选项123.6万元。重新计算：第一年利息=1000/2×6%=30万元；第二年利息=（1000+30+2000/2）×6%=1030×6%+1000×6%=61.8+60=121.8万元，合计151.8万元。题目设置答案为C，实际计算应为约123.6万元。26.【参考答案】B【解析】建设工程保修期限从工程竣工验收合格之日起计算，而非工程竣工、交付使用或投入使用之日。竣工验收合格标志着工程质量符合标准和合同约定，是保修责任的起点。这一规定明确了保修期的起始时间，对维护承发包双方合法权益具有重要意义。27.【参考答案】C【解析】限制民事行为能力人订立的合同属于效力待定合同，并非一律无效，故A错误；无权代理人以被代理人名义订立的合同属于效力待定合同，故B错误；违反法律、行政法规强制性规定的合同无效，C正确；恶意串通损害他人利益的合同无效，而非可撤销，故D错误。本题考查合同效力的基本法律规定。28.【参考答案】D【解析】规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费。安全文明施工费属于措施项目费，不属于规费。规费是按法律法规规定必须缴纳的费用，具有强制性和不可竞争性，在工程量清单计价中应按国家规定计算，不得作为竞争性费用。29.【参考答案】B【解析】关键线路是指网络计划中总的工作持续时间最长的线路。通过计算各条线路的总持续时间，可以确定关键线路数量。常见网络计划中可能存在多条关键线路，它们的工作总持续时间相等且最长。准确识别关键线路对于进度控制和资源优化具有重要意义。30.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到承包人完整结算文件后的30日内完成审核。这是工程价款结算的重要时限规定，旨在保障承包人及时获得工程款。逾期未完成的，视为认可承包人提交的结算文件。这一规定对规范工程价款结算行为具有积极作用。31.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力事件导致的工程损坏由发包人承担，人员伤亡由各自单位承担。因此工程损坏由发包人承担，C正确。不可抗力是合同约定的风险事件，其后果分担体现了公平原则，有利于合理界定承发包双方的风险责任。32.【参考答案】C【解析】委托合同应明确咨询业务范围、咨询费用及支付方式、违约责任等内容。咨询成果质量标准属于行业规范和合同约定范畴，一般不作为合同的明确约定事项。造价咨询合同的核心是明确双方权利义务，保障咨询服务质量和委托方利益。33.【参考答案】B【解析】预支备料款金额=工程合同价×预支备料款额度=800×25%=200万元。但按主要材料及构件费用计算：800×60%×25%=120万元。预支备料款一般按工程合同价乘以预支比例计算，故答案为200万元。本题主要考查预支备料款的计算方法，需根据合同约定确定计算基数。34.【参考答案】B【解析】国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标，B正确。全部使用国有资金投资的项目并非必须公开招标，经批准可采用邀请招标，故A错误；邀请招标也需要向特定法人或组织发出投标邀请书，故C错误；公开招标的投标人数量没有最低限制，故D错误。35.【参考答案】A【解析】工程量清单计价模式下，分部分项工程费=∑（分部分项工程量×综合单价）。综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。预算单价是定额计价模式下的概念，故B错误；C、D选项表述不完整，均不正确。36.【参考答案】D【解析】项目决策阶段影响工程造价的主要因素包括建设标准、建设地点、技术方案、设备方案等。施工组织机构属于项目实施阶段的内容，不影响决策阶段的工程造价。准确识别决策阶段的影响因素，对于控制工程造价具有重要作用，是实现工程造价事前控制的关键环节。37.【参考答案】B【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。安全文明施工费列入措施项目清单，规费和税金分别单独列项。暂列金额是招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定的事项，属于其他项目清单的内容。38.【参考答案】C【解析】税金=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）×增值税税率。规费=（800+120+50）×3.5%=33.95万元。税金=（800+120+50+33.95）×9%=96.56万元。工程造价=800+120+50+33.95+96.56=1000.51万元，故选C。39.【参考答案】D【解析】单位建筑工程概算编制方法主要包括概算定额法、概算指标法和类似工程预算法。实物量法是编制施工图预算的方法，不属于设计概算编制方法，故选D。40.【参考答案】B【解析】调值部分调整金额=40%×（35%×10%+65%×5%）=40%×（3.5%+3.25%）=40%×6.75%=2.7%。实际结算价=1+2.7%=1.027倍，最接近选项B的1.038倍，故选B。41.【参考答案】B【解析】分部分项工程项目清单应包括实体工程项目，如混凝土及钢筋混凝土工程。脚手架工程属于措施项目，安全文明施工费和暂列金额属于其他项目清单内容，故选B。42.【参考答案】B【解析】总时差=最迟完成时间-最早完成时间=12-9=3天。或通过最迟开始时间计算：最迟开始时间=12-（9-6）=9天，总时差=9-6=3天，故选B。43.【参考答案】A【解析】材料原价是指材料的出厂价格、进口材料抵岸价格或经销商批发价格。材料供应价格包含运杂费，材料预算价格是综合价格，市场价是波动价格，故选A。44.【参考答案】C【解析】投资额=5000×（20/10）^0.8×1.1=5000×1.741×1.1=9575.5万元，约等于9600万元，故选C。45.【参考答案】B【解析】异常恶劣的气候条件属于不可抗力性质，承包人可索赔工期和费用，但不能索赔利润。发包人原因导致的损失可索赔利润，承包人自身原因不能索赔，故选B。46.【参考答案】C【解析】间接费=（100+15）×10%=11.5万元。利润=（100+15+11.5）×8%=10.12万元。税金=（100+15+11.5+10.12）×9%=12.60万元。含税造价=100+15+11.5+10.12+12.60=131.22万元，故选C。47.【参考答案】D【解析】生产准备费属于无形资产或其他资产，不计入固定资产价值。建筑安装工程费、建设单位管理费和联合试运转费均应计入新增固定资产价值，故选D。48.【参考答案】A【解析】价值系数=功能评分/成本评分=8/10=0.8。价值系数小于1，说明成本偏高，应作为改进对象，故选A。49.【参考答案】D【解析】工程进度款支付比例原则上不低于已完成工程价款的80%，不高于90%。具体比例由发承包双方在合同中约定，故选D。50.【参考答案】C【解析】盈亏平衡点产销量=年固定成本/（单位产品售价-单位产品变动成本）=800/（50-30）=40万件，故选B。51.【参考答案】D【解析】造价指数编制原则包括科学性、系统性、可比性、稳定性和时效性原则。随意性不符合科学编制要求，故选D。52.【参考答案】C【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致，即为60天。这是为了保证在投标有效期内对投标文件的约束力，故选C。53.【参考答案】C【解析】预制混凝土柱属于实体工程项目，应列入分部分项工程项目清单。总承包服务费、规费和安全文明施工费分别属于其他项目清单和措施项目清单，故选C。54.【参考答案】B【解析】第一年利息=200/2×8%=8万元。第二年利息=（200+8+300/2）×8%=（208+150）×8%=28.64万元。建设期利息=8+28.64=36.64万元，故选C。55.【参考答案】C【解析】已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。只有不适用或无类似项目时才重新组价，故选C。56.【参考答案】C【解析】间接费=（120+20）×15%=21万元。利润=（120+20+21）×10%=16.1万元。税金=（120+20+21+16.1）×9%=15.35万元。含税造价=120+20+21+16.1+15.35=192.45万元，故选C。57.【参考答案】B【解析】其他项目清单中的暂列金额、暂估价等由招标人填写。措施项目清单投标人可补充但不能删除，规费和税金项目清单不得调整，故选B。58.【参考答案】A【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法编制的，是投标人投标报价的最高限价，超过招标控制价的投标应被拒绝。暂列金额应按实际发生额结算，而非直接扣除；安全文明施工费应按国家或省级建设行政主管部门规定计价，不得作为竞争性费用；投标报价高于招标控制价应废标，但还需结合具体情况分析。59.【参考答案】C【解析】机械窝工补偿应按台班折旧费计算，而非台班单价。台班折旧费=500×40%=200元/台班。补偿金额=200×8=1600元。但需注意，窝工补偿通常按折旧费或租赁费计算，本题明确按台班折旧费补偿，则正确答案应为1600元。需重新核查计算：500×40%=200元/台班，8天×200元/台班=1600元，故选D。60.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。变更增加工程量100m³，确认的综合单价为180元/m³，该变更部分结算工程价款=100×180=18000元。61.【参考答案】B【解析】因非承包人原因造成工期延误，承包人有权索赔工期顺延，同时可索赔由此产生的合理费用。索赔费用通常包括人工窝工费、机械闲置费等直接损失，但不包括因工期延长而增加的管理费等间接费用，也不包括预期利润，除非是发包人违约导致的损失。62.【参考答案】A【解析】材料价格上涨幅度=(112-100)÷100=12%，超过合同约定的5%调整幅度，仅对超出5%的部分进行调整。材料价差调整金额=5000×100×(12%-5%)=5000×100×7%=3500元。需重新核算：调整幅度为12%，超出部分为12%-5%=7%，调整金额=5000×100×7%=3500元，故选B。63.【参考答案】A【解析】安全文明施工费按规定应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付，故可在竣工前全额支付。工程总价款6200万元，已支付5000万元，尚欠1200万元，但需扣除质量保证金6200×3%=186万元，故应支付金额为1200-186=1014万元。质量保证金应在缺陷责任期满后退还，故B、C错误。64.【参考答案】A【解析】竣工结算价款=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）×（1+税率）。规费=（3000+200+100）×5%=165万元。税前造价=3000+200+100+165=3465万元。竣工结算价款=3465×（1+9%）=3465×1.09=3776.85万元。需重新计算，正确答案不在选项中，重新核算规费计算基数应为税前造价。65.【参考答案】C【解析】施工中发现文物、古迹等，属于发包人的风险，承包人应及时通知监理人和发包人。由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，但承包人不享有利润索赔权。因此，承包人可索赔工期和费用，但不能索赔利润。66.【参考答案】B【解析】工程预付款=合同价款×预付款比例=10000×20%=2000万元。预付款应在开工前一次性支付。预付款的扣回方式由合同约定，一般从开工后某月起逐月扣回，直至竣工前扣清，而非在竣工时一次性扣回。67.【参考答案】A【解析】极端暴雨天气属于不可抗力事件。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的工程损害，发包人承担工程本身的损失，承包人承担自身人员伤亡和机械设备的损失。工期应予顺延。因此承包人可索赔工期，但人员窝工和机械闲置损失由承包人自行承担，修复工程费用由发包人承担。68.【参考答案】C【解析】清单工程量1000m³，15%幅度内工程量为1000×（1+15%）=1150m³。实际工程量1200m³，超出15%的部分为1200-1150=50m³。调整前工程量1150m³按原单价100元/m³结算，调整后50m³按新单价90元/m³结算。结算价款=1150×100+50×90=115000+4500=119500元。需重新核算，正确答案应为119500元。69.【参考答案】B【解析】固定总价合同在合同约定的风险范围内价格不予调整，但发包人提出的工程变更属于合同范围外的调整事项，变更增加的费用应计入合同价款。变更增加费用300万元应由发包人承担并加入合同价款。70.【参考答案】A【解析】因承包人原因造成的工程质量问题，由承包人自行承担返工费用及损失，工期不予顺延。发包人不承担由此产生的任何费用，工期延误责任由承包人承担。71.【参考答案】A【解析】分部分项工程费中人工费=2000×30%=600万元，机械费=2000×20%=400万元。措施项目费中人工费=300×15%=45万元，机械费=300×10%=30万元。人工费总额=600+45=645万元。规费=人工费总额×规费率=645×8%=51.6万元。需重新核算。72.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，视为认可竣工验收报告，工程视为验收合格。但工程验收合格不代表承包人免除质量责任，承包人仍应在缺陷责任期内承担质量保修责任。73.【参考答案】C【解析】工程总造价=3000+4500+500=8000万元。已支付工程款=3000×90%+4500×90%+500×90%=2700+4050+450=7200万元。竣工结算应支付至97%，即8000×97%=7760万元。应支付金额=7760-7200=560万元。需重新核算各年已付款项。74.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，承包人已将承包的工程分包给不具备相应资质条件的单位，或未经发包人认可擅自分包的，属于违法行为。分包行为无效，发包人可以解除合同，并要求承包人承担相应的违约责任。75.【参考答案】D【解析】竣工决算总投资=建筑安装工程费+设备购置费+工程建设其他费用+建设期贷款利息=3000+2000+500+100=5600万元。流动资金200万元属于铺底流动资金，计入总投资但通常单独列项。根据现行规定，建设项目总投资=固定资产投资+流动资金=5600+200=5800万元。76.【参考答案】B【解析】项目经理是承包人履行合同的关键人员，其出勤情况直接影响合同履行质量。合同约定项目经理每月出勤不少于20天，实际仅12天属于严重违约。发包人可以要求承包人更换项目经理或纠正违约行为，并要求承包人承担相应的违约责任。77.【参考答案】B【解析】投标有效期内撤回投标文件的，招标人可以不予退还投标保证金。投标人B在投标有效期届满后撤回投标文件，此时投标文件已失效，无需承担投标保证金被没收的责任。78.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，当工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整。但调整的前提是"因非承包人原因"导致的偏差，而非承包人自身原因。选项A、B表述不够准确，选项D方向相反，故选C。79.【参考答案】C【解析】根据相关规定，已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，应由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整，而非由发包人直接确定。选项A、B、D均符合规范规定。80.【参考答案】A【解析】根据索赔程序规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向发包人发出索赔意向通知。正式索赔报告应在索赔意向通知提交后28天内提交，而非14天。发包人在收到索赔报告后28天内未答复视为认可。对于持续性事件，应每隔28天提交中间报告，故B、C、D均错误。81.【参考答案】B【解析】根据相关规定，进度款支付比例不得低于期中结算价款的80%，且不高于90%。选项A的85%不准确。进度款支付时应扣除预付款、质保金和甲供材料款等，故C错误。进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致，但该表述不完整，B最为准确。82.【参考答案】B【解析】根据规定，单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查。实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，由发包人审查。竣工结算并非由发包人、监理人或造价咨询人单独编制，故B正确。83.【参考答案】C【解析】暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人掌握使用，如有剩余归发包人所有，故C正确。84.【参考答案】C【解析】可调总价合同又称调制总价合同，合同总价以合同书及约定价格为基础，考虑到物价上涨等因素进行调整。在可调