2027年备考二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题练习试题高频卷附答案

2027年备考二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题练习试题高频卷附答案

单选题（共75题）1.（2021年第1批真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是()。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】B2.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理，该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】D3.关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】B4.关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权仅具有财产性这一单一属性C.知识产权具有专有性、地域性和永久性特点D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A5.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报相关部门备案，该部门是指（）。A.省政府?B.省文物保护单位?C.国务院?D.国家文物保护单位【答案】C6.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告【答案】C7.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】B8.关于工程勘察，下面说法错误的是（）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件【答案】C9.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格B.为职工办理工伤保险C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】D10.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】D11.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】B12.以下不属于用益物权的是（）。A.建设用地使用权B.宅基地所有权C.地役权D.土地承包经营权【答案】B13.依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，《消防法》规定，由住房和城乡建设主管部门，消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，处罚款，下列罚款金额符合要求的是（）。A.15万元B.2万元C.1万元D.50万元【答案】A14.关于联合体共同承包的说法中，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】A15.根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】C16.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》,关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的说法,正确的是（）。A.应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改D.应当由注册建造师本人自行修改【答案】A17.（2015年真题）关于合同示范文本的说法，正确的是()。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【答案】A18.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】C19.关于合同成立时间的说法，正确的是()。A.口头合同自交付标的物时成立B.合同书自生效时成立C.承诺生效时合同成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立【答案】C20.下列构成工程重大安全事故罪的行为是()。A.某工地安全防护网损坏，致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未做防护措施，造成人员摔伤C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，死伤多人的严重后果D.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益【答案】C21.根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是()A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】C22.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】A23..根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则()A.由当事人诉请人民法院裁决B.由当事人申请仲裁委员会裁决C.推定为未变更D.视为已变更【答案】C24.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2031年3月5日B.2031年3月15日C.2031年5月15日D.2033年2月13日【答案】B25.2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D.甲应当向乙承担违约责任【答案】D26.根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为（）。A.本案审判员B.本案的鉴定人员C.本案翻译人员D.本案被告的代理人【答案】D27.（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】D28.二级注册建造师不能（）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人【答案】D29.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权【答案】B30.当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法【答案】B31.施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当（）。A.按规定重新审核和论证B.重新组织专家论证C.由项目技术负责人签字D.直接施工【答案】A32.场景(二）A.吴某与张某B.吴某与设计院C.甲公司与张某D.甲公司与乙设计院【答案】D33.下列关于给水与污水处理厂试运行描述错误的是（）。A.对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定，以作为单机试运行的依据B.通过发现土建工程和设备安装存在的缺陷，以便及早处理，避免事故发生C.通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性D.结合运行进行一些现场测试，以便进行技术经济分析【答案】A34.以下属于行政处分的是（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.责令停业停产【答案】A35.地表水中杂质按颗粒大小以及存在形态分不包括（）。A.悬浮物质B.胶体C.颗粒态物质D.溶解物质【答案】C36.（2020年12月真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】C37.根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位B.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】A38.关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是（）。A.须行为人告知被代理人B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由C.须本人存在过失D.须相对人为善意【答案】A39.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生较大事故的，处上一年年收入（）的罚款A.40%B.45%C.50%D.60%【答案】D40.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日【答案】C41.（2021年真题第2批）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】A42.甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司【答案】C43.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取的正确做法是()。A.按照建设单位的要求，适当放宽了质量标准?B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商?C.简要描述了建筑材料、设备的性能?D.注明规格、型号、性能等技术指标【答案】D44.企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。A.1B.2C.3D.5【答案】A45.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【答案】A46.（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查【答案】D47.下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标【答案】A48.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】B49.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】A50.（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】C51.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.24B.12C.36D.48【答案】A52.（2021年真题第1批）某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】D53.下列选项中，属于非法分包的是（）。A.分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了具有相应资质的劳务分包单位B.总承包人将劳务作业分包给了以自然人为包工头的农民工建筑队C.总承包人将设备安装任务分包给了具有相应资质的设备制造厂家D.总承包人将合同额200万元的模板工程施工作业任务分包给了有相应资质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司【答案】B54.2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是()。A.后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B.后签订的合同属于无效的合同，应当以与乙建设单位原合同为结算依据C.应当以两个合同的平均价作为结算依据D.不以任何一份施工合同为准，应当重新协商签订施工合同【答案】B55.根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。A.5日B.10日C.15日D.20日【答案】C56.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【答案】D57.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】D58.甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙（）要求甲支付运费。A.能要求甲支付运费B.不能要求甲支付运费C.可要求甲支付一半运费D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费【答案】B59.下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人【答案】B60.关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】D61.（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会D.重新组成的评标委员会【答案】C62.（2021年第1批真题）关于建设工程合同变更说法正确的是()。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B63.关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是()。A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险【答案】D64.按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工伤保险费。A.工资总额B.企业净资产C.注册资金D.年收益总额【答案】A65.关于工伤医疗停工留薪期的说法中，正确的是（）。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】B66.甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权【答案】D67.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】C68.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】C69.下列不属于承揽合同的是（）。A.修理合同B.定作合同C.监理合同D.测试合同【答案】C70.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】A71.监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B72.关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的,代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】A73.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.15日B.10日C.5日D.7日【答案】C74.关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年【答案】C75.关于劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招用未成年工C.用人单位可以安排17岁的周某担任仓库管理员D.用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工从事夜班劳动【答案】C多选题（共15题）1.下列关于建设施工项目投标文件的表述中，正确的有（）A.投标文件应该对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B.投标文件的内容应当包括拟派出的全部工作人员的简历、业绩C.投标文件中应当确定公司拟安排直接管理招标项目的企业负责人的简历、业绩D.投标文件中应包括拟用于完成招标项目的机械设备E.投标文件中应当确定公司拟安排用于招标项目的流动资金的额度【答案】AD2.某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A.建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B.施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C.由此延误的工期由施工单位承担违约责任D.只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺E.从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更【答案】ABD3.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】AB4.下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法【答案】BD5.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.必须缴纳意外伤害保险B.管理人员和作业人员每两年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.建立、健全安全生产责任制E.有生产安全事故应急救援预案【答案】CD6.《招标投标法》对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有（）。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重的，取消其2至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【答案】BD7.关于投标人资格审查的说法中，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D