2026年江西九江招标采购从业人员专业技术能力考试（招标采购合同管理中级）测试题库及答案

2026年江西九江招标采购从业人员专业技术能力考试（招标采购合同管理中级）测试题库及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，共40分）1.根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价达到多少人民币以上的，必须进行招标？A.200万元B.300万元C.400万元D.500万元答案：C解析：依法必须招标的施工单项合同估算价为400万元人民币以上；重要设备、材料等货物采购为200万元以上；勘察、设计、监理等服务采购为100万元以上。2.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多少日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同？A.15日B.20日C.30日D.60日答案：C3.履约保证金不得超过中标合同金额的多少？A.2%B.5%C.10%D.15%答案：C4.投标保证金一般不得超过招标项目估算价的多少？A.1%B.2%C.3%D.5%答案：B5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A.10日B.15日C.20日D.30日答案：C6.依法必须招标的项目，评标委员会成员人数应当为多少人以上单数？A.3人B.5人C.7人D.9人答案：B解析：评标委员会由5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。7.招标公告在合同订立过程中一般属于何种法律性质？A.要约B.承诺C.要约邀请D.新要约答案：C8.投标文件在合同订立过程中一般属于何种法律性质？A.要约邀请B.要约C.承诺D.反要约答案：B9.中标通知书在合同订立过程中一般属于何种法律性质？A.要约邀请B.要约C.承诺D.缔约意向答案：C10.合同生效后，当事人对价款没有约定或者约定不明确，且不能达成补充协议的，应当如何确定？A.由法院直接定价B.按照订立合同时履行地的市场价格履行C.按照交付时履行地的市场价格履行D.按照买方所在地市场价格履行答案：B11.不可抗力是指下列哪种客观情况？A.可以预见、可以避免但难以克服B.不能预见、不能避免且不能克服C.不能预见但可以克服D.可以预见但不能避免答案：B12.因不可抗力不能履行合同的，当事人在及时通知对方并在合理期限内提供证明后，可以如何处理？A.必须全部继续履行B.一律不承担责任C.根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任D.仅免除迟延履行责任答案：C13.同一专业的单位组成联合体投标的，其资质等级应当如何认定？A.以资质等级最高的单位为准B.以资质等级最低的单位为准C.以联合体牵头人的资质为准D.以联合体各方资质平均值认定答案：B14.下列哪项不属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人的行为？A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.以特定行政区域或者特定行业的业绩作为加分条件答案：B15.下列哪种情形一般会导致合同无效？A.合同履行迟延B.合同内容违反法律、行政法规的强制性规定C.一方当事人履行困难D.合同价款约定不明确答案：B16.合同约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以采取下列哪种法律救济措施？A.自动解除合同B.请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少C.请求对方承担双倍返还责任D.请求确认合同无效答案：B17.根据现行建设工程质量保证金管理规定，质量保证金预留比例一般不得高于工程价款结算总额的多少？A.2%B.3%C.5%D.10%答案：B18.下列哪项不属于民事争议解决方式？A.协商B.调解C.仲裁D.行政复议答案：D19.固定总价合同最适用于下列哪种情形？A.工程量不确定、工期长、技术复杂的项目B.工程量较小、工期较短、技术不复杂的项目C.主要材料价格波动剧烈的项目D.需要频繁设计变更的项目答案：B20.普通民事诉讼时效期间为多少年？A.1年B.2年C.3年D.5年答案：C二、多项选择题（每题2分，共10题，共20分）1.依法必须招标项目的招标公告应当载明哪些内容？A.招标人的名称和地址B.招标项目的性质、数量、实施地点和时间C.获取招标文件的办法D.招标代理机构的盈利情况答案：ABC解析：招标公告应载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间，以及获取招标文件的办法等事项；招标代理机构的盈利情况不属于法定公告内容。2.根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的情形包括哪些？A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件未按要求密封但已提前说明答案：ABC解析：未按要求密封的投标文件，招标人应当拒收，而非进入评标后否决；其他三项均属于评标委员会应当否决投标的法定情形。3.招标文件一般应当包括哪些内容？A.投标人须知B.评标标准和方法C.合同条款及格式D.招标人内部审计报告答案：ABC解析：招标文件应包含投标邀请书、投标人须知、评标标准和方法、合同条款及格式等内容；招标人内部审计报告不属于招标文件组成部分。4.根据《民法典》，合同权利义务终止的情形包括哪些？A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务答案：ABCD解析：合同权利义务终止还包括债务已经履行、合同解除、债务相互抵销、提存、免除、混同等情形。5.承担违约责任的方式主要有哪些？A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金答案：ABCD解析：违约责任形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金以及适用定金罚则等。6.发生不可抗力后，当事人应当履行哪些义务？A.及时通知对方B.在合理期限内提供证明C.采取适当措施防止损失扩大D.无条件承担全部损失答案：ABC解析：不可抗力发生后，当事人有及时通知和举证义务，并应采取减损措施；未采取减损措施导致损失扩大的，扩大的损失由该方承担。7.下列哪些行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人？A.设置与项目实际需要不相适应的过高资质要求B.就同一项目向不同潜在投标人提供有差别信息C.限定特定专利、商标、品牌D.依法设置安全生产许可证要求答案：ABC解析：依法设置与项目相关的安全生产许可证要求不属于不合理限制；ABC三项均构成限制、排斥潜在投标人的行为。8.关于履约保证金，下列哪些说法是正确的？A.履约保证金不得超过中标合同金额的10%B.中标人拒绝提交履约保证金的，可视为放弃中标C.履约保证金可以采用银行保函形式D.履约保证金必须在合同签订后满5年才能退还答案：ABC解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，形式可以为现金、银行保函等；具体的退还时间和条件应按合同约定执行，并非一律满5年才退还。9.依法必须进行招标的项目，有下列哪些情形之一的，可以不进行招标？A.涉及国家安全、国家秘密B.抢险救灾C.需要采用不可替代的专利或者专有技术D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供答案：ABCD解析：上述情形均属于依法可以不进行招标的特殊情形，但应当符合法定条件和审批程序。10.合同价款在履行中可以调整的常见因素包括哪些？A.法律法规变化B.工程变更C.物价波动D.合同当事人一方单方面意愿答案：ABC解析：合同价款调整应基于法律规定或合同约定，常见因素包括法律法规变化、工程变更、物价波动、工程量清单漏项等；当事人单方意愿不能直接导致价款调整。三、判断题（每题1分，共10题，共10分）1.招标公告在合同订立过程中属于要约邀请。答案：正确2.招标代理机构可以将其承接的全部招标代理业务再委托给其他机构。答案：错误解析：招标代理机构不得转让招标代理业务。3.投标有效期从提交投标文件截止之日起计算。答案：正确4.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担违约责任。答案：正确解析：中标通知书是承诺，发出后合同成立，招标人改变中标结果构成违约。5.建设工程质量保证金预留比例最高可以达到工程价款结算总额的5%。答案：错误解析：现行规定为不超过结算总额的3%。6.合同中约定违约金后，守约方不能再就违约金不足部分请求赔偿。答案：错误解析：违约金低于造成的损失的，守约方可以请求人民法院或仲裁机构予以增加。7.开标时所有递交投标文件的投标人必须全部到场，否则开标无效。答案：错误解析：开标时投标人可派代表参加，但法律未要求必须全部到场；不参加不影响开标效力。8.因不可抗力不能履行合同的，一律可以免除全部责任。答案：错误解析：应根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任；法律另有规定的除外。9.依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标截止日止，最短不得少于15日。答案：错误解析：法定最短期限为20日。10.履约保证金只能以现金形式提交。答案：错误解析：履约保证金可以采用现金、银行保函、担保公司保函等形式。四、简答题（每题5分，共3题，共15分）1.简述招标采购合同履行的基本原则。答案：(1)全面履行原则：当事人应当按照约定全面履行自己的义务；(2)诚实信用原则：根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等附随义务；(3)适当履行原则：履行的主体、标的、数量、质量、价款、时间、地点和方式等应当符合约定；(4)协作履行原则：双方相互配合、互尽协助义务，共同促成合同目的实现。2.依法必须招标的项目，中标候选人公示应当符合哪些要求？答案：(1)招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人；(2)公示期不得少于3日；(3)公示内容应包括中标候选人名称、投标报价、工期/服务期、质量标准、项目负责人等；(4)投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内提出。3.简述合同变更应当具备的条件。答案：(1)原合同合法有效存在；(2)合同变更须经当事人协商一致；(3)变更的内容应当具体明确；(4)变更后的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定；(5)法律法规规定变更应办理批准、登记手续的，应当依法办理。五、案例分析题（本题15分，共1题，共15分）某市医院住院楼施工项目依法招标，中标人与发包人签订固定总价施工合同。施工期间发生如下事件：事件一：发包人提出在该楼顶部增加两层住院病房，要求承包人配合施工。事件二：当地发生罕见暴雨，导致基坑被淹，承包人停工15天，并产生抽排水费用。事件三：招标文件提供的场地标高数据与实际不符，导致土方工程量大幅增加。承包人向发包人提出：增加两层工程应另行计价并顺延工期；罕见暴雨导致的15天停工和抽排水费用应予以补偿；场地标高错误导致的土方工程量增加应调整合同价款。请回答以下问题：1.发包人要求增加两层病房属于何种法律性质？应如何处理？2.罕见暴雨是否构成不可抗力？承包人的工期顺延与费用补偿要求能否成立？3.场地标高数据错误导致工程量增加，承包人可以提出什么主张？4.承包人与发包人若对费用索赔和工期调整产生争议，可采取哪些解决方式？答案：1.发包人要求增加两层病房属于合同内容变更。增加两层属于对原施工合同工程范围、合同价款的实质性变更。依法应由双方协商一致，签订补充协议，明确新增工程的计价方式、工期顺延和价款调整等事项；承包人有权拒绝不合理的变更要求，但应配合依法协商。2.罕见暴雨通常属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。承包人因不可抗力不能履行义务的，可以根据影响程度主张部分或全部免除工期违约责任，并顺延工期；但抽排水等费用属于工程自身损失，一般由承包人自行承担，除非合同另有约定或发包人存在其他过错。3.场地标高数据错误属于发包人提供的招标文件和基础资料存在瑕疵。若该错误并非承包人施工中应当发现且能够避免，承包人可以依据合同约定主张增加土方工程的价款和相应工期顺延；因发包人提供资料错