建设工程施工三通一平合同

1、。建筑工程将以同样的方式进行。合同号。(否)甲方：乙方：签署日期：月、年根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、行政法规的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方就本工程建设达成一致意见，并签订本合同。第1条：工程项目概述一、工程名称：施工现场三通一平工程二。工程承包的范围和内容：1.范围：居住区规划图中的甲、乙、丙地块(详见规划图)。2.建设内容：清理原有旧厂房基础和设备基础；土地利用红线内的土石平整、土方开挖和弃土外运；砾石路面整平、回填和压实；地面排水等。乙方负责承包工程、材料和机械，确保质量、安全、工期、文明施工，通过业主验收，并附有检验资料。3.其他：2

2、.乙方应自备工人劳动保护用品、雨天作业用品和各种机具。2.乙方负责为本工程准备各种质量保证资料，并提交业主备案。三、合同价格：本工程总造价为(大写)，(小写)元，总造价构成：详见合同价格表。四.结算方式：按照合同价格进行全额结算，除双方另行约定的差价调整外，其他任何情况下均不得调整。第二条：双方的权利和义务一、甲方的权利和义务：1.甲方应对乙方进入现场施工所需的施工条件负责。2.甲方应按合同向乙方支付进度款。二。乙方的权利和义务：1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员培训工作。2、认真执行工程施工及验收的技术规定，施工项目技术管理的有关规定。3.确保按照国家相关规定和施工图要求进行

3、施工。4、采取有效措施落实当地政府及相关部门的施工现场交通和环境保护管理规定。5、做好施工现场地下管线及邻近建筑物、构筑物的保护工作。第3条：项目期限首先，根据工期和使用的需要，工期为从至。二。有下列情形之一的，甲方现场代表取得签证或乙方有证据证明有下列情形之一的，工期相应顺延：1.甲方未遵守施工准备规定，不具备乙方的施工条件，影响现场施工的；2.施工过程中连续雨天影响正常施工，非乙方原因造成停水停电8小时以上；3.因不可抗力延误工期。第四条：工程质量、安全和文明施工管理一、乙方应按相应的技术规范、标准和设计要求进行施工，并进行工程验收。工程质量等级：符合设计图纸及相关规范。三、工程竣工验收根

4、据国家和行业颁布的工程质量标准，以及施工验收程序、规范和设计要求，达到工程质量检验和评定的合格条件。并接受甲方的现场监督检查。四、工程安全和文明施工1.甲方应向乙方提供符合安全生产、职业健康和环境保护要求的施工现场，并承担向乙方披露施工现场安全隐患的义务2.乙方应在工程施工中严格执行相关规定，明确组织、协调和监督的职责，认真采取安全防范措施2.如果乙方采购的设备和材料不符合设计和规范要求，不符合业主相关技术规范的要求，乙方应重新采购符合要求的材料，并承担由此产生的费用。工期不能推迟。3.甲方供应或乙方自行采购的材料和设备必须附有产品合格证。任何一方认为另一方在项目中使用的材料和设备需要复检的，

5、应允许复检。只有经复验符合质量要求的方可用于本工程。复验费应由要求复验的一方承担。不符合质量要求的按有关规定处理。复验费由提供材料的一方承担。第六条：工程价款的支付一、项目资金支付：1。甲方应在竣工验收结算后十天内一次性向乙方支付工程合同款，即甲方应向乙方支付人民币(大写)(小写)元。2.付款方式：甲方应在收到与乙方提供的税务发票等值的正式税务发票后5个工作日内，通过银行转账方式支付至本合同约定的乙方指定账户。第七条：违约责任一、双方的责任：1.如甲方未能履行合同约定的责任，造成工程延误，除相应天数外，甲方还应赔偿乙方因延误造成的损失。2.因甲方原因造成停工或延期施工超过半年造成返工的，应采取

6、措施弥补或减少损失，因停工、窝工、返工、运输人员和机械设备搬迁、材料和设备市场单价变动造成的差价损失，乙方应得到补偿。3.甲方未能按时提供施工现场及未能按合同履行的其他义务构成违约。甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的机械和人员的经济损失。4.如因乙方原因造成工期延误，乙方应按每天1000元的费率支付违约金，甲方有权从支付给乙方的工程款项中直接扣除5.如果工程的施工质量或乙方购买的设备和材料不符合设计和施工协议，乙方应负责免费修复或返工工程。6.如因不可抗力造成损失，双方应按合同的有关规定协商处理。第8条：解决争端的方法合同执行中出现的任何问题，双方应本着友好协商的原则解决。如果任何一方违反合同，协商不成，应采取以下两种方式：1.向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；2、向合同签订地人民法院起诉。第九条：合同的效力和终止1.本合同自双方代表签字、双方公章或合同专用章后生效。2.自本合同签订之日起，如需修改，经双方协商一致后，可签订补充协议。本补充协议经双方公章或合同专用章盖章后生效，视为本合同的补充合同。3.加盖双方公章或合同专用章的有关工程谈判和变更的书面协议和文件，应视为合同不可分割的一部分，并应得到双方的认可。双方不承认加盖双方公章或合同章的书面协议、