水电安装合同范本（标准）

1、水电安装施工合同同一本书项目名称：雇主：乙方：签署日期：2013年1月建筑和水电安装工程合同协议业主(以下简称甲方):承包商(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及项目所在地管辖范围内的相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将项目承包给乙方施工，经双方协商，达成如下协议条款。一.项目概述项目名称：项目位置：施工内容：图纸范围内的所有室内外水电安装工程。结构类型：混凝土框架-剪力墙结构二。乙方参赛作品数量(附表)乙方应按照国家有关规定和本协议的规定承担本工程的所有水电安装工作，并组织所需工种人员进场。相关工种和特殊工种必须持证上

2、岗，无关人员不得进入现场。三、工期进度要求(一)开工日期：2012年1月(2)总(日历)工期：月(3)具体工期和运营内容必须按照甲方设定的进度节点完成四.合同方法和范围(1)合同方式：合同工作、合同材料、合同质量、合同辅助材料、合同工具、合同期限、合同安全、合同文明施工。(2)合同范围：1.图纸范围内的所有室内外水电安装工程(承包商和承包商)。2.乙方负责现场所有临时水电的安装，不包括材料(甲方每月支付乙方工资4000元)。3.夜间施工时，乙方必须指派专人值班(不支付加班费)。(3)定价方法：1、采用可调价格合同时，合同价格调整方法：A._定额计价方式：建筑、装饰、安装等工程按2008年江西省

3、建筑工程消耗量定额及统一基价表、2008年河南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、2008年河南省安装工程消耗量定额及单位估价表、2008年河南省建筑安装工程费用定额及相关计价文件计价，费用按一类工程收取。类似或类似的定额项目应适用于缺失的项目，并且不应有定额或类似的可安装项目。参考市场价格。b、在施工期间颁布新的定额或出台相关政策文件、规定和措施，按相关政策文件执行2.施工期间每季度驻马店建设工程造价信息对应材料的平均价格作为水电材料和辅助材料的最终结算价格。3、根据总合同进行人工调整。4.水电安装部分，甲方应向乙方支付水电安装工程总造价的10%(不含税)。5.对于签证部分，甲方应向乙方支

4、付签证部分总费用的10%(不含税)。6.水电安装工程，材料检验费由乙方负责。五、工程要求：(1)质量要求：按照ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备与承包工程范围相应的工程技术、组织和管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员还必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须按照国家有关规范和标准、设计图纸(包括书面通知)和施工组织设计要求进行施工。项目各部分验收必须合格，并通过备案，达到资质标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实记录施工过程，接受甲方的质量检查、现场签证和各种测试。4.乙方必须无条件、及时地对检测出的不合格产品(项目)进行整改，直至通过质量检验达

5、到要求。5.乙方必须负责半成品和成品的有效保护，其保护措施必须事先报甲方批准，以确保质量6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。如果乙方的技术不到位或他对图纸的理解导致错误、遗漏和返工。乙方除承担工程费用和工期外，还应赔偿相应的材料费用。7.对于管理进度、质量、安全、文明施工等方面的严重不足。或经建设单位、监理、甲方管理人员提出后仍未整改的，给予相应的经济处罚，情节严重的，予以调离现场。8.保修期为两年。(2)时限要求1.乙方必须按照甲方制定的进度计划组织施工，乙方应接受监理单位、施工方和甲方施工管理人员对进度的检查、整改和监督；如果工程实际进度与施工进度计划不符，乙方应根据施工方、监理工程

6、师或甲方的要求提出整改措施，经确认后实施。2.工期延误(1)乙方应积极主动参与施工。预埋管道不应单独安排，预埋水电应在钢筋安装完成后完成。(2)如因乙方自身原因造成工期延误，所有损失(包括施工方的罚款)由乙方自行承担；甲方将对乙方处以双倍罚款(三)成本控制要求1.乙方必须进行科学管理和合理施工，避免窝工现象。要努力提高工作效率，贯彻节水、节电、节材的原则。2.各种工程材料必须实行定额收集。乙方应承担乙方的所有超额消耗、乙方返工造成的浪费以及返工延误造成的工程损失。3.如果乙方使用甲方的资料，在使用前必须获得甲方的同意和签字。4.如果乙方携带的材料丢失或损坏，乙方将承担双倍赔偿。5.乙方必须遵守

7、甲方的材料管理制度。(4)安全施工要求1.甲方应向乙方提供安全技术交底和安全教育。2.乙方必须遵守和执行安全生产法律、法规、规章和操作规程，严格按照“一标三规范”的要求组织施工检查。3.乙方必须对其员工进行安全教育。未经安全技术交底和安全教育，乙方不得上岗作业，不得违章指挥和操作。4.乙方应做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作人员缴纳意外伤害保险，并将收据交甲方备案。5.乙方在施工过程中的任何工伤、死亡或伤残(包括因乙方原因造成的人员)按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函的规定处理，乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。六.支付方式进度款按业主与甲方签订的总承包合同执行，并根据形象进

8、度：1.甲方应在收到业主支付的工程进度款后7天内向乙方支付工程进度款的80%。参照甲方合同，以甲方合同为准。2.安装调试完成并验收合格后30天内，甲方应向乙方支付项目资金的97%。3.竣工验收后7天内支付3%的保修金。4.保修期内，由于质量问题，甲方通知乙方进行维修。如果乙方未能及时进行维修，甲方有权按比例扣除维修保修，超出维修保修范围的部分仍由乙方承担。5.合同签订后，乙方应向甲方支付质量保证金4万元，并在三个月内一次性退还。七.违约责任的处理(1)有下列情形之一的，视为违约：1.乙方工程的施工质量不符合本协议所列的所有工程要求(三)其他奖惩协议如发生治安案件，除乙方自身责任外，乙方还应接受甲方的处罚，并首次被罚款1万元。如果再次发生，乙方将自动接受无条件退出处理，由此造成的工程损失由乙方负责。九.补充规定：(1)如因本协议产生争议，双方应及时协商。协商不成的，双方可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。但是，在争议解决期间，工程建设在任何情况下都不受影响。如果影响正常施工超过两天，则视为乙方自动终止本协议。乙方应承担所有责任，甲方有权寻找另一个团队。(2)水电团队成员的保险由乙方购买，乙方可购买其他险种作为补充。发生事故时，乙方应与保险公司和当事人(或