住宅装饰施工合同样本

1、住宅装修施工合同样本家庭装修是把生活的各种情况“物化”到房间里。土建工程完工后，房间的室内装修设计从清水房转变为简单精装修的豪华装修。那么如何撰写住宅装修施工合同呢？以下是为边肖每个人编制的住宅装修施工合同范本。谢谢你的欣赏。住宅装修施工合同范雇主：承包商：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议，以资共同遵守。一.概述1.承包人是经工商行政管理部门核准登记并经有关部门批准的具有装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工现场3.房屋结构：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4.装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5.合同方式：_ _ _ _ _ _ _(合同、合同、部分合同)。6.总价：元，大写(人民币):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7.工期：从_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _天开始施工。二、材料供应1.业主提供的材料：详见附件2 发包方提供材料、设备表。本工程发包人采购供应的材料和设备应是符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，承包人应办理验收手续。发包人提供的材料和设备出现质量问题或规格差异时，承包人应及时以书面形式向发包人提出，发包人仍指示使用该材料和

4、设备，造成工程损失的，责任由发包人承担。发包人提供的材料到达现场后，经承包人验收后，由承包人保管。承包人可以对发包人提供的材料收取保管费，费用由双方商定。承包商应负责赔偿因储存不当造成的损失。2.承包商提供的材料：详见附件三主材料报价单。3.承包人为发包人采购的装饰材料和设备应用于本合同规定的装饰，未经发包人同意，不得挪作他用。如果承包人违反这一规定，应赔偿发包人被挪用材料和设备价格的两倍。4.如果承包商提供的材料和设备不符合质量要求或规格不同，应禁止使用。如果已经使用，承包商应对给工程造成的损失负责。如果承包人提供的材料和设备是假冒伪劣商品，应向发包人赔偿材料和设备价格的两倍。三、关于工程质

5、量和验收的协议：1.本工程应符合DBJ08-62-97 住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999 住宅装饰装修验收标准等地方标准和市建设行政主管部门制定的质量评定验收标准。2.本项目施工方案由_ _ _ _ _设计。3.如果发包人提供的材料和设备质量不合格，影响工程质量，返工费用由发包人承担，工期顺延。4.如因承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，工期不变。5.在施工过程中，发包人在提出设计修改意见和增减工程时，应提前与承包人联系，并在工程项目变更单(详见附件)签字后方可施工，从而影响双方约定的竣工日期。发包人与工人私下约定改变因施工内容造成的一切后果，发包人自行承担责任并

6、给承包人造成损失的单身”)。发包人未能在规定时间内组织验收的，应及时通知承包人并重新确定验收日期。竣工验收合格后，发包人应确认原竣工日期，并承担承包人的保管费用及其他相关费用。四、安全生产：发包人和施工现场提供的施工图纸和做法应满足防火和防事故的要求，主要包括畅通、合格的电气线路、燃气管道、自来水等管道。承包商应在施工期间采取必要的安全保护和消防措施，以确保操作人员和附近居民的安全，并防止附近居民住宅发生管道堵塞、漏水、停电和货物损坏等事故。出现上述情况，如属发包人责任，发包人应负责赔偿；如果是承包商的责任，承包商应负责修理和赔偿。V.项目价格1.工程付款的支付方式如下表所示：2.工程结算：详

7、见工程结算单。3.该项目的保修期为一年。双方签字工程保修单，保修期从签字和竣工验收签字之日开始。4.双方的资金交易应开具收据，发票应在施工结束时开具。六.其他事项1.发包人的工作：(1)发包人应在开工前一天向承包人提供_ _ _ _ _份经物业管理部门批准的施工图纸或作业指导书，并向承包人进行现场交底。清空全部或部分房屋，清除影响施工的障碍物。应对滞留在只能部分腾空的房屋中的家具和陈设采取保护措施。向承包商提供施工所需的水和电的必要条件，并说明使用中的注意事项。(2)做好施工过程中公共部位临时使用的操作及对邻里关系的影响的协调工作。(3)如确需拆除原有建筑结构或设计管线，应向当地房管部门或物业

8、管理部门办理相应的审批手续，并承担相关费用。2.承包商的工作：(1)参与业主组织的施工图纸或做法的现场披露。(2)任命_ _ _ _ _为承包商的现场代表，负责合同的履行。按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，解决承包人负责的一切事宜，承包人应认可其行为。人员更换时，承包人应及时书面通知发包人。(3)未经发包人同意和当地房管或物业管理部门批准，不得随意拆除原有建筑承重结构和各种共用设备及管道。七.违约责任：1.因发包人原因造成开工延迟或中途停工的，发包人应赔偿承包人停工或窝工造成的损失，发包人每停工或窝工一天应向承包人支付_ _元；发包人未按合同约定付款的，每逾期一天，应按逾期付款的%支付

9、违约金。2.如因承包人原因造成竣工延误，承包人应按每延误一天已支付金额的%向发包人支付违约金。3.发包人未办理相关手续，将迫使承包人拆除和改变原建筑物及共用设备和管线的承重结构，由此造成的损失或事故(包括罚款)由发包人负责。4.因擅自拆除和改变原有建筑承重结构或共用设备和管道而造成的损失或事故(包括罚款)，由承包商负责。八.争议解决双方同意，因履行本设计协议而产生的任何争议应由双方协商解决。30天内协商不成的，任何一方均可向用人单位所在地人民法院提起诉讼。在争议谈判或诉讼期间，承包商应继续本合同签订于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _本合同附件是本合同不可分割的一部分。雇主(签名):承包商(签名):委托代理人：法定代表人：年月日：住宅装修施工合同范文二雇主(简称甲方):承包商(简称乙方):根据建设部中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、上海市合同格式条款监督条例、上海市建筑市场管理条例、家庭居室装饰装修管理试行办法等相关法律法规规定的原则，结合本项目具体

11、情况，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。第1条项目概述1.甲方装修的房屋被合法占用。乙方是经本市工商行政管理部门批准注册的企业，持有建设委员会核发的建筑业企业资质证书。2.装修施工现场：3.房屋结构：房型、建筑面积、平方米。4.装修施工内容：(见附件一装饰施工内容表)。5.合同方式：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(劳务和材料承包、劳务结算和部分承包)。6.项目成本：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(双方同意，如果施工内容和材料发生变化，这部分工程款将根据实际情况另行计算。 (7.工期：从开工之日起至竣工之日止。限期二、材料供应的规定：1.甲方提供的资料：(见附件2，甲方提供材料、设备表。(甲方负责材料和设备的采购和供应，材料和设备应符合设计要求并按时供应到现场，双方应办理交接手续。如乙方发现甲方提供的材料设备存在质量问题或规格差异，应及时向甲方报告，因使用该材料设备造成的工程损失由甲方承担。甲方提供