大榭开发区文艺馆改造工程施工

大榭开发区文艺馆改造工程施工招标文件招标编号XX2016016（小型项目）招标人宁波大榭工程建设有限公司招标代理人宁波中建投资服务公司2016年7月施工招标文件招标编号XX2016016招标人名称（盖章）法定代表人（签字或盖章）招标代理单位名称（盖章）法定代表人（签字或盖章）招标文件编制日期2016年7月1日备案意见备案单位宁波大榭开发区招标投标领导小组办公室（盖章）备案日期2016年7月日1第1章招标公告大榭开发区文艺馆改造工程招标公告1招标条件本招标项目大榭开发区文艺馆改造工程已由宁波大榭开发区经济发展局批准建设，项目业主为宁波大榭工程建设有限公司，招标人为宁波大榭工程建设有限公司，招标代理人为宁波中建投资服务公司，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2项目概况与招标范围21建设地点宁波大榭开发区22建设规模3340平方米23招标控制价547221元24计划工期90日历天25招标范围大榭开发区文艺馆改造工程施工承包（详见招标人工程量说明及工程预算书编制说明）。26质量要求国家及行业施工验收规范一次性验收合格27安全要求合格3投标人资格要求31投标人须具有合法有效的企业营业执照，须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；32拟派项目负责人资格须具备建筑工程注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质，并具备安全生产考核合格证（B证）。33投标人及拟派项目经理必须在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过审核通过时间必须以开标日之前（不含开标日）的时间为准，且在评标时仍处于“审核通过”。投标人人工工资担保在有效期内。34投标人及拟派项目经理未有宁波工程建设网正在公示且被限制投标的不良行为，在建筑市场活动中不得存有弄虚作假行为（不良行为记录界定的范围为被国家、浙江省、宁波市相关建设行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内，以相关部门的官方网站查询结果为准）。35投标人信用评价等级为C级及以上（以开标之日所在季度的“宁波市建筑市场信用信息系统”信用等级信息为准）。36自2015年1月1日至今，投标人、法定代表人及其拟派项目经理经宁波大榭开发区人民检察院查询无行贿犯罪记录（开标时，投标人提供本招标文件最后一页申请函交给招标代理机构，由代理机构对预中标单位进行查询）。24招标文件的获取凡有意参加投标者，可在本公告附件自行下载本工程施工招标相关文件电子版（电子版内容包括施工招标文件、预算及施工图纸）。招标文件售价每套100元人民币，售后不退。该费用须在提交投标文件时支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。5投标保证金51投标保证金的金额人民币10000元整提交截止时间2016年7月22日1600时前投标保证金的提交符合“关于明确大榭开发区投标保证金提交退还办法的通知”榭招中20121号文件。注投标保证金必须通过投标人的基本帐户，以银行转帐方式提交。详见附件投标保证金递交规定。6投标文件的递交61投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年7月26日9时30分，地点为宁波大榭开发区行政商务区中信广场东楼2楼西侧开评标区（宁波大榭开发区公共资源交易中心）。62逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7发布公告的媒介本次招标公告在大榭开发区管委会网上发布。8联系方式招标人宁波大榭工程建设有限公司地址大榭开发区联系人陈老师联系电话86769673招标代理机构宁波中建投资服务公司地址宁波市广济街31号建行大厦2204室联系人黎晖电话057487306147传真0574873142483第二章投标人须知前附表一项号内容说明与要求1工程名称大榭开发区文艺馆改造工程2建设地点宁波大榭开发区3建设规模3340平方米4招标控制价547221元5承包方式包工包料6分包工程本项目不允许分包7招标工程类别民用建筑三类工程8招标范围大榭开发区文艺馆改造工程施工承包（详见招标人工程量说明及工程预算书编制说明）。9质量等级标准国家及行业施工验收规范一次性验收合格10安全等级要求合格11工期要求90日历天12建设资金来源自筹13投标人及拟派项目负责人资格要求1、投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；2、拟派项目负责人资格须具备建筑工程注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质，并具备安全生产考核合格证（B证）。3、其他要求详见招标公告。14是否接受联合体投标不接受15投标资格审查方式资格后审16合同价格类型固定总价17投标有效期投标截止期结束后60天418投标保证金投标保证金的金额人民币10000元整提交截止时间2016年7月22日1600时前投标保证金的提交符合“关于明确大榭开发区投标保证金提交退还办法的通知”榭招中20121号文件。注投标保证金必须通过投标人的基本帐户，以银行转帐方式提交。详见附件投标保证金递交规定。19投标文件份数书面格式一份正本，二份副本20封套上写明项目名称商务标投标人（单位盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）21投标文件提交提交地点宁波大榭开发区行政商务区中信广场东楼2楼西侧开评标区（宁波大榭开发区公共资源交易中心）截止时间2016年7月26日93022开标开始时间2016年7月26日930地点宁波大榭开发区行政商务区中信广场东楼2楼西侧开评标区（宁波大榭开发区公共资源交易中心）23评标委员会组建评标委员会构成3人及以上。评标专家确定方式由招投标中心在区小型工程评标专家库中随机抽取。24评标方法及标准详见第五章评标细则25是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数1家。26履约担保金额不少于投标总价的10提交时间签订本招标工程承发包合同前提交形式银行保函/保证金担保收件人招标人27投标人代表出席开标会开标时投标人的法定代表人或其委托代理人准时到场参加开标会议，否则视为自动放弃投标。28中标公示在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在大榭开发区管委会网上予以公示，公示期为3个工作日。29其他1、2015年1月1日至今，投标人、法定代表人及其拟派项目经理经宁波大榭开发区人民检察院查询无行贿犯罪记录，如有，则其投标文件作废标处理。2、在开标时投标人应向招标人提交以下原件供评审委员会审查单位安全生产许可证、项目经理建筑工程注册建造师（含临时建造师）资质证书及安全生产考核合格证（B证）、投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中信用等级情况（打印网站页面并加盖投标人公章）。其中营业执照、单位资质证书、基本账户开户许可证无需提交原件、若投标文件中复印件与提供原件不一致或5原件未提交的，则投标文件资格初步评审不予通过。3、根据省厅建建发（2015）421号文件相关规定，2016年7月1日起，旧版资质证书失效。此次投标各单位须使用新版资质证书，否则资格评审不予通过。4、建筑业实施“营改增”后，本项目招标控制价按转发浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率等文件的通知，（甬建价（2016）23号、甬建价（2016）24号）（采用一般计税方法计价）。前附表二序号项目内容说明与要求备注1施工准备时间签订合同后3天2提前合同工期奖励标准/3延误合同工期赔偿标准1000元/天4延误合同工期赔偿限额合同价款的35未达到承诺工程质量标准违约金限额合同价款的36未履行项目负责人到场承诺违约金限额合同价款的37未履行主要机械设备到场承诺违约金限额合同价款的058未履行安全文明施工承诺违约金限额合同价款的059工程保修担保金额结算价的1010是否同意招标文件其它内容要求投标人承诺“同意”11是否同意合同协议条款要求投标人承诺“同意”6（一）总则1、工程说明11本招标工程项目的说明详见本须知前附表一；12本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等法律、行政法规及省、市有关规定，通过招标方式选定承包人。2、招标范围、质量、安全及工期21本招标工程项目的范围详见本须知前附表一第8项；22本招标工程项目的质量等级标准详见本须知前附表一第9项；23本招标工程项目的安全等级要求详见本须知前附表一第10项；24本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表一第11项。3、资金来源31本招标工程项目的资金来源详见前附表一第12项所述的方式获得。4、合格的投标人41投标人及其报名参加投标的项目负责人必须满足前附表一第13项所要求的相应的施工资质等级、执业资格。42投标人合格条件详见本招标工程招标公告。43本招标工程项目采用本须知前附表一第15项所述资格审查方式确定合格投标人。44投标人不得存在下列情形之一441为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位；442为本标段的设计人；443为本标段的监理人；444为本标段的代建人；445与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；446与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；447与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；448被责令停业的；449被暂停或取消投标资格的；4410财产被接管或冻结的。75、踏勘现场本项目不组织现场踏勘。6、投标费用61投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。（二）招标文件组成内容7、招标文件的组成71招标文件包括以下内容第一章招标公告第二章投标人须知及投标人须知前附表第三章合同条款第四章投标文件部分格式第五章评标细则72投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺，应在获得招标文件后及时向招标人提出，否则引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。8、招标文件的澄清、修改、补充81投标人应仔细阅读招标文件，根据图纸核对招标控制价，若对招标文件（包括招标控制价）有疑问的，应在2016年7月22日1600前，将要求澄清和解答的问题书面传真至宁波中建投资服务公司（投标人单位须同时写明联系人及联系电话）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、修改、补充，招标（代理）人都将以书面形式报宁波大榭开发区招标投标领导小组办公室备案后，上传至宁波大榭开发区网站（HTTP/WWWDAXIEGOVCN/CN/F1243HTML）告知所有投标人。投标人应及时到网上获取书面补充通知，未及时获取书面补充通知的，责任自负。该书面补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。本次招标过程中网上获取的资料均视同书面资料。8（三）投标文件的编制9、投标文件的语言及度量单位91投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。92除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。10、投标文件的一般组成投标文件由商务标部分组成，主要包括下列内容101商务标封面；102法定代表人授权委托书；103投标函；104投标函附录；105投标保证金银行转账回单及基本帐户开户许可证；106工程总报价一览表及预算确认书；107其它资料（包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证、项目经理建筑工程注册建造师（含临时建造师）资质证书及安全生产考核合格证（B证）、投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中信用等级情况（打印网站页面并加盖投标人公章）。11、投标文件格式111投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式表格可以按同样格式扩展。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利招标人的承诺。12、投标报价121投标报价应为在投标文件中提出的各项支付金额的总和。本招标工程的施工地点为本须知前附表一第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标中所报的单价和合价，以及投标总价均包括该工程项目的成本、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。122投标报价应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程的范围、质量、安全及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。123本工程的投标报价为固定总价合同价格类型。图纸范围内价格不作任何调整。91231本招标工程编制报价依据见预算编制说明1232投标人应对招标人提供的预算书认真复核，如发现错误，且预算书累计错误金额大于3或某子项合价错误金额大于10，应于投标截止日前3天以书面形式提出，由招标人进行确认，并于投标截止日前2天重新提供预算书。如投标人未于投标截止日前3天以书面形式提出，则视为预算书正确，今后不作调整。124投标人应认真掌握招标文件和施工图纸等，投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，了解一切可能影响投标报价的资料，凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入，中标后，不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工图预算书、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或索赔或工期延长等要求。13、投标报价单位131本工程投标报价单位采用元表示（按四舍五入原则保留至个位数）。14、投标文件的编制内容141本工程的投标文件编制主要包括下列内容商务标1411商务标编制内容至少包括（见前述10内容）15、投标有效期151投标有效期见本须知前附表一第17项规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。152在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期要求的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。16、投标文件的份数和签署161投标人应按本须知前附表一第19项规定的份数提交投标文件。162投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。163投标文件包括商务标的封面及有投标人的落款处应加盖投标人印章并经法定代10表人或其委托代理人签字或盖章。164除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的递交17、投标文件的密封与标志171投标人应将投标文件密封在1个包封中。172投标文件的包封应密封完好。173投标文件的包封上应清楚标明招标项目名称、投标人名称。18、投标文件的提交181投标人应按本须知前附表一第21项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。19、投标截止期191投标文件提交的截止时间见本须知前附表一第21项规定。192招标人可按本须知第8条规定以网上发布补充纪要的方式，酌情延迟投标截止时间。在此情况下，投标人的权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的投标截止时间为准。20、迟交的投标文件201招标人在本须知第21条规定的投标截止时间后收到的投标文件，将被拒绝并原封退还给投标人。21、投标文件的补充、修改与撤回211投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。212投标人对投标文件补充、修改，应按本须知第17、18条的规定密封、标明和提交，并在包封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。213在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。214在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。11（五）开标22、开标221招标代理人按本须知前附表一第22项所规定的时间和地点公开开标。开标时，投标人法定代表人（或其委托代理人）必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。222验证投标人应在投标截止时间之前向招标（代理）人按下列2221条、2222条、2223条规定提交原始证件供招标（代理）人进行验证，违反2221条、2222条、2223条规定的投标人将被视作自动放弃投标。2221按投标人须知前附表一第221规定的开标应到人员的身份证原件；2222委托代理人参加的还需提交法定代表人的授权委托书；2223申请函（格式详见本招标文件最后一页）。223资格后审本工程采取资格后审，在开标后先对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效履行合同义务。如投标人未达到以下任何一条要求，其投标将被拒绝，投标文件不予评审。（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证，其证书真实、合法、有效。（2）项目经理要求具备建筑工程注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质，并具备安全生产考核合格证（B证）。（3）投标保证金真实、合法、有效。（4）投标人及拟派项目经理无不良行为记录。（5）投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中须具有C级及以上信用等级；（以开标当日信用系统提供的信息为准）。（6）投标人在大榭开发区施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。注（1）以上要求必须提供有效证书如安全生产许可证、项目经理建筑工程注册建造师（含临时建造师）资质证书及安全生产考核合格证（B证）等原件（其中营业执照、单位资质证书、基本账户开户许可证无需提交原件供原件）。若未提供原件，或未将上述所有12复印件编入投标文件或复印件与提供原件不一致的，资格审查不予通过。（2）投标人如遇特殊情况不能提交相关原始证件，须在开标前办妥相关证明资料，经招标人同意并经招标办备案，否则招标人将拒绝其投标。224开标程序2241开标由招标代理人主持；2242由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；2243开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺；2244做好开标记录，招标人代表、投标人代表（由各投标人的法定代表人或其委托代理人）、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；2245开标结束。225招标代理人在招标文件要求的投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。23、投标文件的有效性231投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初步审查后作废标处理，不得进入详细评标2311投标人名称或组织结构与资格审查时不一致；2312未按本须知第163款规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；2313投标文件未按规定标注正副本且投标文件内容不一致的；2314投标截止时间后送达的投标文件；2315投标文件关键性内容不全或字迹模糊、无法辨认的；2316投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效或投标文件中有两个或两个以上不同的大写报价，未声明哪一个有效。（六）评标24、评标委员会与评标241评标委员会由招标人组建，负责评标活动。242开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。25、评标过程的保密13251开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。252在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。253中标候选人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或相关工作人员索问评标过程的情况和材料。26、投标文件的澄清、说明或补正261为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确、对除了总报价以外的同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正，投标人应采用书面形式进行澄清、说明或补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。对同类问题表述不一致的内容，投标人应作出有利于招标人的澄清、说明或补正。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修正不在此列。262投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会可以否决其投标。27、投标文件的详细评审271开标后，经评标委员会初步审查符合招标文件规定的投标文件，可进行详细评审。272在详细评标之前，评标委员会将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件、要求和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，而且纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。28、投标报价形式的确认281采用明标招标方式的以投标报价金额为准。29、投标文件计算错误的修正291评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有算术性错误，修正错误的原则如下142911如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。2912如果投标函中的内容与其它附表、附录中的内容不一致时，以投标函中的内容为准。292按上述修正错误的原则和方法调整和修正投标报价，投标人以书面形式确认同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保将被没收，并不影响其他投标文件的评标。30、投标偏差301在详细评审之前，评标委员会应审查并逐项列出投标文件的投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。302有下列情况之一的，属于重大偏差1投标人所提供的投标保证金不符合招标文件要求；2投标工期超过招标文件规定的期限；3投标文件未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章且未加盖单位公章的；4投标文件中有招标人不能接受的条件；5不符合招标文件规定的其他实质性要求303细微偏差是指投标文件在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的影响。304有重大偏差的投标文件属于实质上不响应招标文件要求，应作废标处理。305细微偏差不影响投标文件的有效性，在评标结束前评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人予以书面补正。31、投标文件的评审、比较和否决311评标委员会将按本须知第27、28、30条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。312评标委员会依据本须知前附表一第24项规定的评标方法和标准，对投标文件进行投标报价、工期、质量标准等内容进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。32、评标办法和标准详见第五章评标细则15（七）合同的授予33、合同授予标准331本招标工程的施工合同将授予按本须知第31款所确定的中标人。34、中标通知书341招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。342中标通知书为合同的组成部分。35、履约担保351中标人应在签订合同前按本须知前附表一第26项规定金额向招标人提交履约担保。352若中标人不能按本须知第351款规定提交履约担保,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。36、合同协议书的签署361招标人按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。362合同在中标人向招标人提交了有效的履约担保后才正式生效。363中标人如不按本须知第361条规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。364中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让转包给他人。（八）不再招标37不再招标371投标报名单位小于等于1家时，则重新发布招标信息，如重发后，第二次投标报名单位仍小于等于1家时，由招标人协商相关部门（单位）后直接确定承包单位。16第三章合同条款及合同附件格式发包人（全称）承包人（全称）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1工程名称。2工程地点。3工程立项批准文号。4资金来源。5工程内容。二、合同工期计划开工日期2016年月日。计划竣工日期2016年月日。工期总日历天数90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1签约合同价为人民币（大写）元；2合同价格形式固定总价。五、项目经理承包人项目经理。17六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2016年7月日签订。十、签订地点本合同在签订。18十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章生效。十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。发包人公章承包人公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码组织机构代码地址地址邮政编码邮政编码法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱开户银行开户银行账号账号191、通用合同条款通用合同条款直接引用建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201）第二部分“通用合同条款”的内容。2、专用合同条款以下主要专用合同条款根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201）第三部分“专用合同条款”的主要内容确定。本专用合同条款须与建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201）结合使用。1一般约定16图纸和承包人文件161图纸的提供发包人向承包人提供本工程承包范围内图纸。164承包人文件需要由承包人提供的文件，包括施工组织设计、工程进度计划、施工方案等；2发包人22发包人代表发包人对发包人代表的授权范围如下代表发包人履行发包人对工程建设管理的权力和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。242提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括按通用条款执行。3承包人31承包人的一般义务（10）应履行的其他义务无。32项目经理321项目经理姓名；身份证号；联系电话；关于项目经理施工现场的要求及违约责任（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建20设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、等资料应当在合同协议书中载明。（2）承包人对项目经理的授权范围如下在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。（3）承包人没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任处违约金1000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人（如有）对项目经理的考勤结果进行。323承包人擅自更换项目经理的违约责任处违约金10000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。324承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发整改通知书，承包人在收到整改通知书后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。33承包人人员331承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。333承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发整改通知书。承包人在收到整改通知书后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。334承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情21况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任处违约金1000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任处违约金500元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。37履约担保（1）承包人提供的履约担保形式为履约保函或履约保证金。如提供履约保函的，将向发包人提供符合要求的银行保函一份。如提供履约保证金的，承包人在签订合同前向发包人提交履约保证金。（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人（如有）向承包人出具工程接收证书之日止。（3）本合同履约担保金额为签约合同价的10。（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。5工程质量51质量要求国家及行业施工验收规范一次性验收合格。53隐蔽工程检查532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人（如有）检查。6安全文明施工与环境保护61安全文明施工611项目安全生产的达标目标及相应事项的约定合格。614关于治安保卫的特别约定按通用条款执行。615文明施工应按宁波市建设工程文明施工管理规定、“宁波市城市管理局关于印发市市政公用（轨道交通）工程扬尘综合整治专项行动实施方案的通知（市政安质监【2013】16号）”及大榭开发区有关文件要求执行。7工期和进度71施工组织设计711合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容各分部分项施工方案与技术22措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。75工期延误752因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为1000元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限根据“投标函附录”承诺确定，为合同金额的3。10变更101变更的范围关于变更的范围的约定1、工程变更；2、现场签证。104变更估价1041变更估价原则10411关于变更单价的约定（1）已标价的预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定，并按中标浮动率下浮；（2）已标价的预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）认定，并按中标浮动率下浮；（3）已标价的预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率（中标价/招标控制价1）100。（4）已标价的预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应包发包人确认后调整。注现行计价依据、规则参照招标人施工图预算相关内容确定。其中税率按一般计税方法计价。12合同价格、计量与支付121合同价格形式本合同采用固定总价。122预付款的约定本工程预付款为合同价的20。124工程进度款支付合同签订后支付合同价的20工程预付款；工程竣工验收合格并提交完整竣工结算资料后付至合同价的70（含工程预付款）；经结算审核完毕并报经有关单位核准后支付至审定价款的90。余款10作为保修金。2313验收发包人代表应在收到竣工验收报告后7日内组织验收。14竣工结算本工程合同价款及结算办法参照关于明确宁波大榭开发区政府投资项目工程签证有关规定的通知（甬榭财基（2009）26号）和关于加强大榭开发区政府投资项目竣工结算报审工作的通知（甬榭财基（2013）18号）文件执行。建筑业实施“营改增”后，本项目招标控制价按转发浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率等文件的通知，（甬建价（2016）23号、甬建价（2016）24号）（采用一般计税方法计价）编制。相对应，本项目结算按照上述文件（采用一般计税方法计价）执行。141竣工付款申请承包人应当在工程竣工验收合格后14日内向发包人提供竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。142竣工结算审核发包人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后56日内完成审查。144最终结清1441最终结清申请单承包人应在缺陷责任期满后7日内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单中应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。1442最终结清证书和支付发包人应收到承包人提交的最终结清申请书单后21日内完成审批并支付相应价款。发包人对最终结清内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。15缺陷责任期与保修152缺陷责任期24个月。153质量保证金合同价款的10。154质量保证期限质量保证期限从2016年月日起至201年月日止。防水保修为5年，保修金在2年保修到期后全额退还，但承包人仍承担防水保修相关的保修责任。16违约161发包人违约发包人应在合同约定的期限内支付合同款，超出期限的，以应当支付当日计，每逾期支付一天，按银行同期活期存款利率（不计复利）支付未支付部分合同款的利息。24162承包人违约1621承包人违约的情形按通用条款确定。1622承包人违约的责任承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。1623关于因承包人违约解除合同的约定执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。20争议解决双方协商解决，协商不成的，按下列第1种方式解决（1）向宁波仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。21其他约定1、承包人在施工期间必须做好施工区域的围挡防护，防治无关人员进入施工现场，相关费用已含在投标报价的安全文明施工措施费中，如未做好围挡防护，则发包人有权扣除相关费用。2、在施工期间必须派出专职专业电工负责施工用电管理、按规范操作，如果发生事故由承包方自行负责；承包人应在将工程移交招标人前，做好原有设施、设备、绿化等工程的保护工作，如发生承包人原因的损坏，须按原价进行赔偿。25第四章投标文件部分格式目录（一）商务标封面；（二）法定代表人授权委托书；（三）投标函；（四）投标函附录；（五）投标保证金银行转账回单及基本帐户开户许可证；（六）工程总报价一览表及预算确认书；（七）其它资料（包括营业执照、资质证书（按住房城乡建设部建市（2014）159号“关于印发建筑业企业资质标准的通知”中新资质标准取得资质的施工企业）、安全生产许可证、基本账户开户许可证、项目经理建筑工程注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质证书及安全生产考核合格证（B证）、投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中信用等级情况（打印网站页面并加盖投标人公章）。26一封面正本副本项目施工招标投标文件项目名称投标文件内容商务标部分投标人盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章日期年月日27二法定代表人授权委托书本授权委托书声明我姓名系投标人名称的法定代表人，现授权委托单位名称的姓名为我公司的招标工程名称项目的法定代表人授权委托人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认该授权委托人全权代表我参加本工程的开标、评标等相关事宜并签署相关文件。代理人无转委权，特此委托。代理人性别年龄身份证号码电话投标人盖章法定代表人签字或盖章授权委托日期年月日28三投标函致1、根据你方的招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元整（元）的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改、补充文件如有时及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，并确保工程质量达到标准，安全达到标准。5、如果我方中标，我方将按照投标函附录中承诺的履约担保金额在规定时间内提交,如未能按时提交履约保证金,贵单位有权另选中标单位。6、我方同意所递交的投标文件在投标须知第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。8、我方已提交你方人民币大写整的投标担保。投标人盖章单位地址法定代表人或其委托代理人签字或盖章邮政编码电话传真日期年月日29（四投标保证金银行转账回单及基本帐户开户许可证（此处复印投标保证金银行转账回单）（此处复印企业基本账户开户许可证）投标人（盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）日期年月30日31（五投标函附录序号项目内容投标承诺备注履约担保金额投标总价的101担保方式银行保函或保证金履约担保金额与5、6、7、8、9条的金额保持一致2施工准备时间签订合同后3天3提前合同工期奖励标准/4延误合同工期赔偿标准1000_元/天5延误合同工期赔偿限额合同价款的36未达到承诺工程质量标准违约金限额合同价款的37未履行项目负责人到场承诺违约金限额合同价款的38未履行主要机械设备到场承诺违约金限额合同价款的059未履行安全文明施工承诺违约金限额合同价款的0510工程保修担保金额结算价的1011是否同意招标文件其它内容同意12是否同意合同协议条款同意注1、本表须对应前附表一、二提供的内容在“投标承诺”栏中填报，投标人必须按国家规定并结合评标办法作出承诺意见。2、本表中的每一栏目必须填报，否则视作实质上不响应招标文件要求，不予评审。投标人盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章日期年月日32（六）工程总报价一览表项目名称预算价格（元）浮动率（）投标报价（元）总报价合计（元）注1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。2、预算确认书应视为投标文件的组成部分。投标人（盖章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）日期年月日33施工图预算确认书宁波大榭工程建设有限公司我方经对你方提供的工程施工图预算书认真研究审核，确认该工程施工图预算总价元，并确认该施工图预算总价为招标人本次招标范围内容的体现，我方将遵守招标文件相关条款的约定，以固定报价一次性包干本工程。我方将保质保量的完成承包范围的工作，若出现违反国家相关规定、规范等情况，我方将承担相关违约责任并就由此给招标人造成的损失进行赔偿。投标单位（公章）年月日投标单位法定代表人（签章）年月日3435（七其它资料包括营业执照、资质证书（按住房城乡建设部建市（2014）159号“关于印发建筑业企业资质标准的通知”中新资质标准取得资质的施工企业）、安全生产许可证、基本账户开户许可证、项目经理建筑工程注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质证书及安全生产考核合格证（B证）、投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中信用等级情况（打印网站页面并加盖投标人公章）。36第五章评标细则一、总则评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施