一级实务案例题

1、、简答题：1、某工程包括四幢完全相同的砖混住宅楼，以每个单幢为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知：地面土 0.000m 以下部分有四个施工过程：土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土，四个施工过程流水节拍 均为 2 周。(2)地上部分有三个施工过程：主体结构、装饰装修、室外工程，三个施工过程的流水节拍分别为4 周、4 周、2 周问题：1 地下部分适合采用何种形式的流水施工方式？简述该种流水施工方式的组织过程，并按此方式计算地下部分流水施 工工期。2 地上部分适合采用何种形式的流水施工形式？简述其特点，并按此方式计算地上部分流水施工工期。3 如果地上、地下均采用相应适合的流水施工组织方

2、式，现在要求地上部分与地下部分最大限度地搭接，各施工过程 间均没有间歇时间，计算最大限度搭接时间。4 试按第 3 问的条件绘制流水施工进度计划，并计算总工期。标准答案：1 地下部分适合采用等节奏流水施工。组织过程：第一，把项目划分为若干个施工过程；第二，把项目划分为若干施工段；第三，组建专业工作队，并确定其 在每一施工段上的持续时间；第四，各专业工作队依次连续地在各施工段上完成同样的作业；第五，各专业工作队的工 作适当地搭接起来。施工过程：N = 4施匚段數：财mi就总歩用:K = 2T1HAK=“+4一阖.瓷地上邯分适合果用成借节拍洗水施眦倍苜拍流水施I的特点:同一施匚垃畳在卷个NSTM水段

3、上的逹水存拍讯此HI静, 不同施工段上的潦水啊tl之问存兀-个址大舍的散.it术垢距聊于各个流水廿舶的触大公 的 ft 毎牛专业I作认郁能连续作业*施T国圖都没箱间龜时间，业作职敦目丈尸施 H 过稈數口.施rSHtN3施段故：S!木步用：ZCmint -L U2)总业SMBh Ai =4/2=2总敲数V = 2+2+l=5期 丁和=(4為U 1+5- DX2-163 最大限度的搭接时间，即最早的施工段地下部分最后一个施工过程完成后，迅速开始此施工段地上部分后续施二r此时其他施工段地下部分仍继续施1.1，这一段时间即为最大限度的搭接时间。地下部分最后的施工过程为回填土，回填土施工过程在四个流水段

4、上的流水节拍为：2、2、2、2 周，其中第一个施工段施工 2 周结束后，即开始进入地上部分施工，故最大限度搭按时间为剩余三个施工 段施工时间：2+2+2=6 周。4 当第一幢地下工程完成后即可进行地上工程，则总工期应按如下式计算：工=(14-6)十 16=24 周工程整体施工进度计划如下所示：2、某工程项目合同工期为 18 个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作 H 和工作 J 需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。问题：1 绘出调整后的网络进度计划图（在原图上作答即可）。2 如果各项工作均按最早

5、时间安排，起重机械在现场闲置多长时间？为减少机械闲置，工作3 该计划执行 3 个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D,安排在工作 A 完成之后开始，在工作 E 开始之前完成。因而造成个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提岀如下索赔：施工机械停滞费；机上操作人员人工费；某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理？为什么？4工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I 停工待图 1 个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少（已知工作 I 赶工费每月 15 万元）？并简述理由。标准答案：1 调整后的网络进度计划如下图：2 .

6、（1）如果各项工作均按最早时间开始，工作 C 最早完成时间为 5 月，工作 H 最早开始时间为 7 月，则工作 C 与工作 H之间机械闲置 2 个月；工作 H 的最早完成时间是 10 月，工作 J 最早开始时间为 10 月，则工作 H 与工作 J 之间机械不闲 置；所以，该起重吊装机械共闲置2 个月。(2)为了减少机械闲置时间，如果工作C 开始时间往后推 2 个月开始，则机械可连续使用无闲置时间。C 应作如何安排?Ft3关于以上事件的补偿问题如下：(1) 补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。(2) 补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞

7、费用之中。(3) 窝工补偿要求合理。因为业主原因造成施工单位的损失。4 .施工单位不应向业主索赔赶工费。工作 I 总时差为 6 个月，目前停工待图 1 个月，并不影响总工期，故工作 I 不需要赶工也能按合同工期完工。3、某写字楼为剪力墙结构，因工程需要，在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：(1) 室温为 25C，相对湿度为 50%;(2) 清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中

8、吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；(3) 清洁后的基材一般在 lh 内注胶完毕；(4) 从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm 的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：(1) 设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；(2) 材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；(3) 进口材料的检验检疫证明；(4) 隐蔽工程验收文件；(5) 幕墙物理性能检验报告；(6) 幕墙部分及分项检验记录；(7) 外观质量评定表；(8) 幕墙工程出厂合格证。问题：1安装后埋件前要对

9、剪力墙该部位做岀什么处理？后埋件安装完毕后要做哪方面的检查工作？2 .施工单位提供的竣工验收资料的内容是否齐全？如果不齐全，还需要补充什么？3注胶工序的工艺是否合理？4 防火材料的填充工艺是否合理？如有不妥的地方应如何处理？5 .玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？标准答案：1 安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰打掉，后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后还要抹灰，而且后埋件的固定螺母不能外露，所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时，抹灰层对螺母的外端还应该有一定的覆盖厚度，当抹灰层厚度满足不了以上要求时，就要把墙面剔进一定的深度，以保证后埋件安装完毕后，抹灰层 能覆盖螺母并且

10、不外露。后埋件安装完毕以后要对锚栓进行拉拔试验，试验的数据必须满足设计要求；同时，还要对后埋件表面进行防腐处理。2 .幕墙工程竣工验收资料的内容有缺项，缺少：(1) 硅硐结构胶的认证证书、质量保证书、合格证书；(2) 硅硐结构密封胶相容性及粘结性能检测报告。3 对于注胶工艺，部分步骤不合理，具体如下：(1) 室温合理，相对湿度合理。(2) 清洁溶剂为二甲苯合理， 但白色棉布不应蘸入溶剂中，而应将溶剂倒在棉布上， 并采用“二次擦”的工艺进行清洁。(3) 清洁后的基材应在 1530min 内注胶完毕。(4)从注胶完毕到现场安装，其总的养护期应达到1421d。4 防水材料填充工艺不合理，具体如下：(

11、1) 防火材料不能用铝板固定，因为铝板不耐高温，应该用不小于1. 5 mm 厚的镀锌钢板固定。(2) 防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙，必须安放严实，否则一旦起火，下层的浓烟便沿着间隙往上蹿，失去了 防火的作用。5 玻璃幕墙安装施工时应对如下项目进行隐蔽检验：(1) 构件与主体结构的连接节点的安装。(2) 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。(3) 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角悔点的安装。(4) 幕墙防雷接地节点的安装。4、 某高层建筑外立面采用隐框玻璃幕墙，幕墙的立柱、横梁和玻璃板块都由加工厂制作。玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结，玻璃板块安排在专用的注胶

12、间制作，注胶间的温度控制在2025C，相对湿度保持在 45%以上。玻璃板块打胶完成后，移送到室外养护。养护6d 后，即运到现场安装。工程完成后，施工单位提供了玻璃板块注胶记录和玻璃板块安装的隐蔽工程验收记录，提供了注胶过程中蝴蝶试验记录。竣工验收时发现玻璃板块底部没有安装金属托条，经检查施工技术资料，未发现隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的隐蔽工程验收记录。问题：1 玻璃板块制作和养护的环境温度和相对湿度是否符合要求？为什么？2 采用双组分硅酮结构密封胶注胶和养护过程中，除了做好注胶记录和蝴蝶试验记录外，还有哪些试验记录缺项或没 有进行？3 幕墙玻璃板块的安装时间是否正确？说明理由。4 隐框玻璃幕墙板

13、块安装是否应进行隐蔽工程验收？为什么？标准答案：1 玻璃板块制作的环境温度符合要求，但相对湿度不符合要求。湿度应保持在50%以上；板块在室外养护的条件不符合要求，规范要求板块注胶后，应在温度20C湿度 50%以上的干净室内养护。2 还应进行双组分硅酮结构密封胶的拉断(胶杯)试验和剥离试验。3 .不正确。双组分硅酮结构密封胶的固化时间一般需要710d，本案养护时间只有 6d,所以不符合要求。4 .应进行验收。因隐框玻璃幕墙玻璃板块安装是一项重要工序，如不进行隐蔽一翻呈验收，一些影响幕墙使用安全的节点如压板间距、 玻璃金属托条等不能及时检查发现，一旦嵌缝隐蔽后，就成为质量隐患。5、某公司新建一办公

14、大楼，框架结构，烧结普通砖填充墙。基础形式为大放脚基础，施工组织设计原定先采用机械开挖，然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中，机械开挖由于在夜间施工，导致超挖0.2m 深。主体结构施工.过程中，由于钢筋放样员识图错误，钢筋下料尺寸超岀模板尺寸，需返工处理，施工单位拟将直径 16mm 以下的钢筋弯折处直开，然后重新加工制作。屋面梁施工时，混凝土浇筑后 12d 所有梁模板均拆除完毕，质量检查员发现部分梁岀现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后，用与梁浇筑时所用一模一样的混凝土进行填充捣实，并认真养护。本工程外立面原设计为涂料饰面，主体结构施工完毕后，业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与

15、主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，部分后置埋件连接位置在填充墙上。问题：1 对于基底超挖部分应如何处理？2 .施工单位对于钢筋返工的处理是否正确？简述理由、正确做法。3施工单位关于梁上岀现孔洞的处理是否妥当？简述理由、正确做法。4 普通砖墙上是否可作幕墙的支承点？如必须在砖墙上设置支承点，应采取什么措施？标准答案：1.当基底超挖时，应会同设计人员共同商定处理方法；通常可采用回填夹砂石或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7 或 2 : 8 灰土等，并夯实。2 .施工单位对于钢筋返工的处理不正确。返工时如需将弯折处直开，仅限于 HPB235 级钢筋，且只能返一次，并应在弯折处仔细检查。发现变形过

16、大或出现裂纹 等情况时，严禁使用。3 施工单位关于梁上岀现孔洞的处理不妥当。孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。通常在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)，以便 浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。如遇孔洞比较大需支立模板后才能浇筑混凝土。4普通砖墙上不可以作幕墙的支承点。如因构造要求，必须在砖墙上设支承点时，应加没钢筋混凝土柱、梁等构件埋件作为支承点，并须上报原建筑主体结构 设计单位认可。6、某高层剪力墙结构住宅工程，第十八层楼面板混凝

17、土浇筑过程中，由于存在局部死角，布料杆不能覆盖，故需临时采用 塔吊吊运料斗进行辅助作业。塔吊吊运料斗下放过程中，由于下降速度过快，导致料斗直接下降到要求高度，此时塔臂发生晃动，吊斗击打到旁边的 外脚手架立杆，致使脚手架最上层作业面上 2 名操作人员从架体上掉落， 幸好被下面水平兜网接住，未发生人身伤亡事故，2 人都只是轻微受伤。项目经理组织相关人员对事故进行调查，发现塔吊操作人员并非专业塔吊司机，现场普工临时担当信号工， 而且也未对相关作业人员进行“三级安全教育”。问题：1 本案例中，人员上岗问题存在哪些不妥？简述理由。2 何谓“三级安全教育”？简述三级安全教育的内容及学时要求。3 .建筑施工

18、安全教育与培训有哪些规定？4 建筑工程施工现场常见的职业伤亡事故类型有哪些？标准答案：1 人员上岗问题存在如下不妥之处：不妥之一：塔吊操作人员系非专业塔吊司机；塔吊司机作为特种作业人员，必须经专门培训、考试合格并取得相应特种 作业上岗证，方可独立进行特种作业。不妥之二：现场普工临时担当信号工；起重机的指挥人员必须持证上岗，作业时应与起重机司机密切配合，执行规定的 指挥信号。2 三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。(1) 公司级安全教育的内容应包括：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。教育培训时间不少于15 学时。(2) 项目级安

19、全教育的内容应包括：现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。教育培 训时间不少于15 学时。(3) 班组级安全教育的内容应包括：本工种安全技术操作规程、本工种易发安全事故剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。教育培训对问不少于20 学时。3 建筑施工安全教育与培训的规定：管理与操作人员应具备安全生产的基本条件与素质；经过安全教育培训，考试合 格后方可上岗作业；特种作业人员，必须经专门培训、考试合格并取得相应特种作业上岗证，方可独立进行特种作业。4 .建筑工程施工现场常见的职业伤亡事故类型有：高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故五

20、种。7、某住宅工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。检查评井汇总裏项号名称図分值单位工程:施工名称面枳类型总计（满分100分）理（满分分值山分）文明施工 f 満值 20脚手架（M#值w w基坑支护与模极工程i 満分分）a二“ EQ护（满分分值施工用电满分分值LD 分）升机与外用电满分分值10 分）思吊满分分值 5分）起重吊辕 f 满 分分值5 分3 3施工机 具（满分 分值 5 分）X X住宅塔构8.Z3. 3.5问题：1 该工程“安全管理检查评分表”、“三宝、四口防护检查评分表”、“施工用电检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“起重吊装安全检查评分表”等分表的实得

21、分分别为81、86、79、82、82 分。换算成汇总表中实得分各为多少？2 该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82 分，悬挑式脚手架实得分为80 分，计算汇总表中“脚手架”分项分值是多少？3 “文明施工检查评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20 分，保证项目总分为 72 分），其他各项检查实得分为 68 分，试计算文明施工检查评分表得分。换算到汇总表中应为多少分？另外，在“现场防火”缺项的情况下，如果其他“保证项目”检查实得分合计为20 分（应得分值为 40 分），计算该分项检查表的得分？4本工程总计得分为多少？标准答案：1 汇总表中各项分数计算如下：分项实得分=

22、（该分项在汇总表中应得分x该分项在检查评分表中实得分）/100;则：“安全管理”分项实得分=10X81/100=8.1分；“三宝、四口防护检查评分表”分项实得分 =10X86/100=8.6分；“施工用电”分项实得分=10X79/100=7.9分；“起重吊装”分项实得分 =5X82/100=4.1 分；“施工机具”分项实得分 =5X82/100=4.1 分2 在汇总表的各分项中，如有多个检查评分表分值时，则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。脚手架实得分=（82+80）/2=81 分；换算到汇总表中的分值=10X81/100=8.1分3 分项表中有缺项时，分表总分计算方法：缺项的分表得分

23、=（实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和）X100。保证项目缺项时，保证项目小计得分不足40 分，评分表得零分。文明施工分表得分 =68 心 00- 20）X100=85 分；汇总表中文明施工分项实得分=20X85/100=17 分；如果其他“保证项目”检查实得分合计为20 分，20/40=50%o40/72=55.5%，则“文明施工分项检查表”不能得分，即该分项检查表得零分。4本工程总计得分为：8.1+17+8.1+8.2+8.6+7.9+8.2+8.5+4.1+4.1=82.8 分。&某高层住宅工程，使用一台 QTZ63 塔吊（塔吊臂长 50m,远端吊重 1.6t ）进行起重

24、吊装作业2010 年 10 月 9 日，使用塔吊吊运木方时，木方用铁丝捆扎后再托底兜着吊起。正好木材堆场旁边有一块大钢模也要吊运到同一地方进行清理，现场生产经理考虑大钢模加木方重量远未达到此时塔臂的安全载重量，便指挥直接将大钢模用长钢丝绳加挂在木方下面约 3m 处，一次性完成转场作业。由于大钢模所处位置不在吊钩正下方，木材已吊离地面，看不清是否存在斜拉起吊，直接提升吊钩时，形成斜拉吊物，大钢模离地后发生大幅摆动，带动塔臂上下晃动严重，导致捆扎木方的铁丝松脱，木料从约30m 处高空散落，将下面施工人员 3 人砸成重伤。经查，该工程起重吊装作业没有编制专项施工方案，也没有持证上岗的信号工。问题：1

25、.该事故的主要责任人是谁？简述理由。2 .起重吊装作业专项施工方案编制的主要内容有哪些？3 吊装工程安全隐患的主要表现形式有哪些？4 简述预防高处落物伤人的安全技术措施。5 简述起重吊装“十不吊”的具体内容。标准答案：1 该事故的主要责任人是项目经理，根据相关法律法规规定，项目经理是项目施工安全的第一责任人，对整个项目的安全生产负领导组织责任。2 起重吊装作业专项施工方案的主要内容应包括：现场环境、工程概况、施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳及索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护 措施。3 吊装工程安全隐患的主要表现形式如下

26、：(1)吊装设备的技术性能不能可靠地满足吊装要求，其负载能力没有足够的安全备量；(2)吊装设备与吊点布置不能完全确保吊装的安全要求；(3) 缆风绳和地锚的设置不安全、可靠；(4) 牵拉就位和吊装措施不安全、有效；(5) 共同作业的多种设备在性能和动作配合上存在不够协调的问题；(6) 施工组织、指挥和信息系统不完备，存在薄弱环节；(7) 构件或设备的加固措施有缺陷；(8) 吊装作业架子和设施不完备，不能为工人提供安全、可靠的作业条件；(9) 吊装作业场地狭窄，或有影响吊装作业安全的障碍物；(10) 结构拼装质量存在缺陷。4 预防高处落物伤人的安全技术措施如下：(1) 吊装作业人员必须正确佩戴安全

27、帽；(2) 现场人员应避免在高空作业面的正下方停留或通过，禁止在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通行；(3) 吊装作业应商团安全警戒区，禁止与吊装作业无关的人员进入；(4) 吊装作业人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩戴的工具袋内，不得向下抛掷；(5) 在高处用气割或电焊切割物件时，应采取措施，防止火花飞落伤人；(6) 构件或设备安装完毕后，必须认真检查连接质量，只有证实连接确实安全、可靠时，才能松钩或拆除临时固定工具。5 起重吊装“十不吊”具体指：吊物重量不明或超负荷不吊、指挥信号不明不吊、违章指挥不吊、吊物捆绑不牢不吊、吊物上有人不吊、起重机安全装置不灵不吊、 吊物被埋在地下不吊、

28、 作业场所光线阴暗或视线不清不吊、斜拉吊物不吊、有棱角的吊物没有采取相应的防护措施不吊。9、某工程由 A 建筑集团公司土建总承包、土方由B 基础公司分包，工地现场正在进行深基坑土方开挖。下午18 时 15分，B 基础公司项目经理将 11 名普工交给现场工长；19 时左右，工长向 11 名工人交代了生产任务，11 人全部下基坑, 在轴至轴间平台上施工(领班未到现场，电工未到现场)。20 时左有，轴处土方突然发生滑坡，局部迅速垮塌，当即有 2 人被土方掩埋，另有 2 人埋至腰部以上其他 6 人迅速逃离至基坑上。现场项目部接到报告后，立即组织抢险营救。20 时 10 分，轴至轴处第二次发生大面积土方

29、滑坡。滑坡土方由轴开始冲至轴，将另外2 人也掩埋，并冲断了基坑内水平钢支撑二道。事故发生后，虽经项目部极力抢救，但被土方掩埋的4 人终因窒息时间过长而死亡。问题：1 什么是工程建设重大事故？本工程的安全事故可定为哪个等级？2此事故发生后，与 A 建筑集团公司是否有关系？如果你是A 公司项目，你会如何处理？3 什么是危险源？危险源的控制方法有哪些？4 深基坑土方挖掘工作的技术交底要注意哪些问题？标准答案：1工程建没重大事故多指在工程建设过程中由于责任过失造成倒塌、机械设备毁坏和安全设施不当造成 人身伤亡或者重大经济损失的事故。本起工程事故按生产安全事故报告和调查处理条例中对事故的分类，应为较大事

30、故，具备以下条件之一者为较大事故：(1) 死亡 3 人以上，10 人以下；(2) 重伤 10 人以上，50 人以下；(3) 直接经济损失 1000 万元以上，5000 万元以下。2 虽然基坑土方开挖为 B 基础公司承包范围，但 A 公司作为总承包单位，应和 B 公司一起对分包工程的安全生产承担 连带责任。作为 A 公司的项目经理，事故发生后应迅速组织人员保护好事故现场，做好危险地段人员和撤离， 在确保安全的前提下积极排除险情、抢救伤员，并立即向企业上级主管领导、主管部门、地方安全生产监督管理部门、地方建设行政主管部 门等有关部门进行报告。事故调查处理过程中，项目经理要积极配合好事故调查组的调查

31、，认真吸取事故教训落实好 现场各项整改和防范措施，妥善处理善后事宜。3 危险源及其控制方法：(1) 危险源是可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境或这些情况组合的危险因素和有害因素。危险因素强调突 发性和瞬间作用的因素，有害因素强调在一定时期内的慢性损害和累积作用。(2) 危险源的控制方法主要有以下几项：1防止事故发生的方法：消除危险源，限制它；2避免和减少事故损失的方法：隔离、个体防护、设置障碍；3减少故障：增加安全系数，提高可靠性，设置安全生产设施；4故障安全设计：包括故障积极方案、故障正常方案。4 安全技术交底工作在正式作业前进行，应有书面的文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产

32、班组和现场安全 员三方各留一份。安全技术交底时施工负责人向施工工作人员进行责任落实的法律要求，要严肃、认真地进行。深基坑挖掘的安全技术交底要按照施工方案的要求进行，并在此基础上对施工方案进行细化和补充；对具体的操作者(新来的普通工人)讲明安全注意事项，保证操作者的人身安全，并对这些人进行上岗培训。10、某钢筋混凝土框架结构的办公楼，其中地下面积为18000.，地上面积为 10000。计算其承包成本得出：人工费为350.15 万元.材料费为 3200.85 万元，机械费为 308.76 万元，措施费为直接费的 7.8%.间接成本为直接成本的 9 . 0% 问题：1.什么叫直接成本和间接成本？它们

33、的构成分别为哪些？2 .请简述制造成本的定义及制造成本法的优点。3 当以直接费为计算基础时，请列表计算该项目的建安工程造价以及单方造价(保留到小数点后三位)。标准答案：1 直接成本是指施工过程中消耗的构成工程实体或有助于工程实体的形成的各项费用支岀。直接成本由人 工费、材料费、机械使用费和施工措施费组成。间接成本是指为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支岀，是非 直接用于也无法直接计算入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用。间接成本的主要构成包括： 发生在项目经理部的管理人员的人工费、现场办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具使用费、保险费、工程保修费和其他现场管理费。2 制造成本

34、指项目经理部的施工成本，它只将与施工项目直接相关的各项成本和费用计人施工成本，而将与项目没有 直接关系，却与企业经营期间相关的费用(企业总部的管理费)作为期间费用，从当期收益中一笔冲减，而不计入施工 成本。制造成本法相比完全成本法有以下优点：避免了成本和费用的重复分配，从而简化了成本的计算程序；制造 成本法反映了项目经理部的成本水平，便于对项目经理部的成本状况进行分析与考核；剔除了与成本不相关的费用， 有利于成本预测和决策。3本案例计算详见下表。成本计算表计骨方法(1)人工费350 15350.153200.8S3200 850)机槻便用烫309 7&3&S. 76( (4)

35、)措施费h 相应费率二350. 15+3200. 65+300,76)17.弾3Qi.i直捲成本 (1)+0+0)+(4)4160. &21(6)闾極成本47417)总成本(&)4535.翠 5单方成本为：4535.295 万元/( 18000+10000 厂:J =1619.748 元/11、某政府机关计划投资 2000 万元进行办公大楼的装饰改造，由于工程工期紧，建设单位要求招标代理公司采用邀请招标的方式确定中标单位，共有 A、B、C、D E、F 六家投标单位参加了投标，工程评标和开标时发现以下情况：(1) A 投标单位投标报价书某分项工程报价出现遗漏；(2) B 投标单位

36、投标文件未按照招标文件要求进行密封；(3) C 投标单位施工组织设计附图用纸显示企业水纹背景；(4) D 投标单位承诺的工程竣工日期晚于招标文件要求的完成期限；(5) E 投标单位投标文件部分页码装订顺序发生颠倒；(6) F 投标单位投标文件所附营业执照未在有效期内。为了更多体现建设单位的意见，建设单位要求评标委员会由 6 人组成，其中 3 人分别为建没单位的总工程师、总经理和 行政主管，另 3 人从评标专家库中抽取。经过评标，建设单位确定低于成本价的最低投标价E 投标单位为中标单位。问题：1 建设单位要求采取邀请招标的方式是否妥当？请说明理由。2 .六家投标单位的投标文件是否有效？请分别说明

37、理由。3 评标委员会的组建是否妥当？请说明理由。4.建设单位确定 E 单位中标是否妥当，请说明理由。标准答案：1 建设单位要求采用邀请招标方式不妥。招标投标法明确规定国有投资项日必须采用公开招标方式选 择施工单位.特殊情况可以采用邀请招标，但必须经过相关部门的批准。2 A 单位投标为有效标，个别漏项属于细微偏差，投标人根据要求可以进行补正；B 单位投标为无效标，投标文件必须按照招标文件的要求密封；C 单位投标为无效标，其形成了明显的标示，影响了公平评标；D 单位投标为无效标，属于重大偏差，未对招标文件的要求作实质性响应；E 单位投标为有效标，属于细微偏差；F 单位投标为无效标，属于重大偏差，不

38、满足符合性审查条件。3 评标委员会的组成不妥。按照招标投标法的规定，评标委员会人员的总数应该是5 人以上的单数，且招标人以外的专家数量不得少于成员总数的 2/3，本案项目总数为偶数，且招标人代表人数超过1/3。4 建设单位直接确定 E 单位中标不妥，因为其投标报价低于成本价，按照招标投标法的规定，应为废标。12、某综合办公楼广程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合 同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和工建筑工程公司签汀了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公

39、楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定工根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。 上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给工，工根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成 的。后甲就工程质量损失提岀索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。问题：1 本案中，甲与乙、乙与丙、乙与工分别签订的合同是否有效？请说明理由。2 本案工程岀现的质量问题责任应如

40、何划分？3 甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？请说明理由。标准答案：1 合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发 包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给 第三人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须

41、由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。2 本案工程岀现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承 担连带责任。3 甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。13、 某单位（甲方）与施工单位（乙方）签订了厂房建设施工合同，合同签订后乙方将厂房钢架结构安装分包给安装公司（丙方）施工，甲乙双方共同确

42、定了施工方案和进度计划。如下图所示：施工过程中，发生下列事件：事件 1:施工中，业主要求修改设计，使A 工作停工待图 0.5 个月，乙方提交费用 2 万元。事件 2 :施工中，B 工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期0.5 个月和费用 2 万元的要求。事件 3:施工中，由于 H 工作施工方技术方案的错误，导致工程因质量问题而返工，工程进度拖后1 个月，乙方要求顺延工期 1 个月，补偿费用 5 万元。事件 4 :因丙方钢屋架制作 F 下作滞后，导致晚进场 1 个月，乙方提岀索赔费用 3 万元，工期顺延 1 个月的要求。事件 5:施工中，出现台风，现场工作全部停止，为

43、此乙方要求补偿因台风破坏现场的清理费用12000 元，并给予顺延工期 0.5 个月。问题：1 施工网络中的关键线路是哪条？2 上述事件中，哪些事项可以索赔？索赔的内容有哪些？3工程实际工期是多少？标准答案：1 根据持续时间最长法，本案工程关键线路有两条：A D E H L 和 A DF I L，计算工期为 17 周。2 各事件索赔原则如下：事件 1:业主责任，发生在关键线路上，工期和费用都应予以补偿。事件 2 :业主责任，但由于发生在非关键线路上，故只补偿费用，不补偿工期。事件 3 和事件 4 :都属于施工单位自己原因，故不能索赔。事件 5 :不可抗力的影响，工期予以顺延，现场清理费用予以赔偿

44、。3 工程实际工期是在原合同工期基础上考虑双方责任及不可抗力原因对工期影响的新工期， 经核算实际工期为 17+0.5+1+0.5=19 个月。14、海城住宅小区工程占地南北宽 400m 东西长 200m 有一栋高层住宅结构为 28 层全现浇钢筋混凝土结构， 使用两台塔式 起重机。工地环行道路一侧设临时用水、用电，不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。问题：1 施工平面图的设计原则是什么？2 进行塔楼施工平面图设计时，以上设施布置的先后顺序是什么？3 如果布置供水，需要考虑哪些用水？如果按消防用水的低限（10L/S）作为总用水量，流速为 1.5m/s，管径应选多大？4 .布置道路的宽度应如何决策？

45、5 最少要设置几个消火栓？消火栓与路边距离应为多少？6 .按现场的环境保护要求，提岀对噪声施工的限制，停水、停电、封路的办理，垃圾渣土处理办法。7 .电线、电缆穿路的要求有哪些？标准答案：1 原则：少占地；少二次搬运；少临建；利于生产和生活；保安全；依据充分。2 布置顺序是：这是一个单位工程的施工平面图，应按下列顺序布置：确定起重机的位置，定材料和构件堆场，布置 道路，布置水电管线。3 用水种类：施工用水，机械用水，现场生活用水，消防用水。消防用水低限为 10L/S，管径计算如下：it? IT -，) =、X 0/ (3, -1X i.1000)5=0.因此，选 100mm 管径的水管。4 .布置道路宽度如下：单行道 3 3.5m;双车道 5.5 6.0m;木材场两侧有 6m 宽通道，道路端头设 12nK12m 回车场5 .按 120m 间距计算，如果沿路设消火栓，按周长计算，设消火栓数量为9 个。消火栓离路边应不大于 2m6 晚 10 时至晨 6 时，不进行混凝土浇筑和产生强噪声作业；渣土、垃圾外运；按要求办理停电、停水、封路手续。7 .电线、电缆穿路的要求：电线穿路用直径51 76mm 的钢管，电缆穿路用直径 102mm 钢管，埋入地下 60cm 处。15、 某施工单位承建某工程建筑与装修施工，1