合同知识-建筑工程项目施工合同的变更、终止和争议解决(ppt 69页)

v教师：傅佳 v 电话：v E-mail： 335302599QQ.com 建筑工程项目施工合同的建筑工程项目施工合同的 变更、终止和争议解决变更、终止和争议解决 一、施工合同的变更 广义的合同变更包括合同内容的变更与合同 当事人即主体的变更，狭义的合同变更仅指合同 内容的变更。 合同主体的变更在 合同法 中称为合同的 转让，所以在 合同法 中的合同变更仅指合同 内容的变更。 我们这里所说的施工合同的变更指的是狭义 的合同变更，即合同内容的变更。 （一）施工合同变更产生的原（一）施工合同变更产生的原 因因 1. 业主的原因 2. 勘察设计的原因 3. 承包商的原因 4. 监理工程师的原因 5. 合同的原因 6. 其他方面的原因 (二二 ) 施工合同变更的内容和方施工合同变更的内容和方 式式 施工合同变更的内容主要是工程变更，通常 包括以下几个方面： v 工程量的增减 v 质量及特性的变化 v 工程标高、基线、尺寸等变更 v 施工顺序的改变 v 永久工程的删减 v 附加工作 v 设备、材料和服务的变更等 （三）（三） 施工合同变更责任分析施工合同变更责任分析 1设计变更 主要指项目计划、设计的深度不够，项目投资设计失误， 新技术、新材料和新规范的出台、设计错误、施工方案错误或 疏忽引起的变更。设计变更实质是对设计图纸进行补充、修改 。设计变更往往会引起工程量的增减、工程分项的新增或删除 、工程质量和进度的变化、实施方案的变化。 对由于业主要求、政府城建、环保部门的要求、环境的变 化、不可抗力、原设计错误等原因导致的设计变更，应由业主 承担责任。涉及费用增加或工期拖延的，业主应予以补偿并批 准延期。而由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而 导致设计变更，必须由承包商自行负责。 2施工方案变更施工方案变更 （ 1）承包商承担由于自身原因修改施工方案的 责任。 （ 2）重大的设计变更常常会导致施工方案的变 更。如果设计变更由业主承担责任，则相应的 施工方案的变更也由业主负责，反之，则由承 包商负责。 （ 3）对不利的异常地质条件引起的施工方案的 变更，一般应由业主承担。在工程中承包商采 用或修改实施方案都要经业主（或监理工程师 ）的批准。 案例案例 1、合同的履行承担转移还是、合同的履行承担转移还是 合同的债务转移合同的债务转移 1、甲与乙在 2000年 5月 8日签订了一份购销大米的 合同，合同约定：乙供给甲一级大米 3000吨， 2000年 9 月 31日以前交货，货到后付款，每吨 1500元。合同签 订后，乙又与某粮站签订了一份合同，合同规定：由粮 站将 3000吨一级大米于 2000年 9月底以前送至甲处，货 到并经验收后，由乙向该粮站按每吨 1200元支付货款。 该粮站在合同订立以后，四处筹集大米，于 2000年 9月 21日将 3000吨大米送至甲处，经验收因品质不合格甲 拒绝收货。 2000年 11月甲以乙违约为由，向法院提起 诉讼，请求乙承担违约责任。但乙认为他已将债务移转 给粮站，此系粮站违约所致，与己无关。 请问：（ l）乙的理由成立吗？ （ 2）法院应如何认定本案的责任承担问题？ 答：（ l）乙的理由不成立。乙的理由是否 成立关键在于乙是否已将其债务移转给某 粮站。根据我国 合同法 的有关规定， 第三人与债务人订立债务承担合同的有效 要件之一是须有以债务承担为内容的合同 。即债务承担合同中必须具有明确的移转 债务于第三人的内容，且债务承担须经债 权人同意。具体到本案，乙与某粮站签订 的合同中并没有明确的债务移转之规定， 且也未经债权人同意，因而不能据此认为 乙对甲的债务已经发生了移转。 （ 2）乙与某粮站之间的合同，实为履行承 担，而非债务承担。所谓履行承担，是指债务人 与第三人约定，由第三人代为履行债务人的债务 。履行承担为债务人与第三人之间的内部约定， 与债权人无关，债务人仍对债权人负担债务，同 时得请求该第三人向债权人履行债务。第三人处 于债的关系之外，对债权人并不负担债务，债权 人也不得向第三人请求履行。第三人向债权人履 行债务后，自己对债务人负担的债务消灭，债务 人对债权人负担的债务也归于消灭。第三人不履 行或违约履行时，债权人仅能向债务人主张违约 责任。因此。本案中，法院应判定由乙向甲承担 违约责任。当然，乙在承担违约责任之后，可依 法再追究某粮站的违约责任。 (四四 ) 施工合同价款的变更施工合同价款的变更 在施工合同的变更中，主要表现为合同价款 的调整，通常合同价款的调整按下列方法处理： 第一，合同中已有适用于变更工程的价格， 按该价格变更合同价款； 第二，合同中只有类似于变更工程的价格， 可以按照类似价格变更合同价款； 第三，上述两种情况以外的，由承包商提出 适当的变更价格，经监理工程师确认后执行，与 工程款同期支付。 由承包商自身责任导致的工程变更，承包商 无权要求追加合同价款。 新加坡海滩路新加坡海滩路 新加坡以花园城市而著称，新加坡居 民都希望他们这个岛国能够永远接近大自 然。由世界著名建筑设计公司 “培训与合作 伙伴 ”所设计的这栋摩天大楼，既为城市中 心增添了许多住宅和办公室，同时也为该 地区带来了绿色的环境。空中花园、绿色 阳台和地面花园构成一个绿色的立体空间 ，一个巨大的天篷可以为居民提供一个休 憩的场所。 一、变更与转让一、变更与转让 合同的变更 内容的变更 主体的变更 债权人的变更 债务人的变更 合同转让 债权人变更债权人变更 权利的转让权利的转让 1、 禁止转让的法定事由 2、 债权人转让权利的通知及其效力： 1）债权人有通知的义务。未经通知，该转让对债务人 不发生效力。 2）合同权利转让的特别效力： a 从权利的随同转让 b 债务人的抗辩权可以对受让人 c 债务人对受让人可主张抵销权 债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有 债权、并且债务人的债权先于转让的债权到期或者 同时到期的，债务人可以向受让人主张抵销。 案例案例 材料公司与建筑总公司达成债权转让协议 ,将建筑总 公司对大酒店的 250万的债权转让给材料公司。材料 公司将转让协议交给大酒店，要求大酒店支付该部分 债务。大酒店以未接到建筑总公司的通知为理由未履 行，材料公司起诉大洒店。则： 1）法院如何判决？ 2）本案应吸取什么教训 (债权转让要注意什么 )？ 大酒店（次债务人） 材料公司（债权人） 建筑总公司（债务人） 250万 债务人变更债务人变更 债务的转让债务的转让 1、经债权人同意 2、特殊情况下办理审批登记手续 法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办 理批准、登记手续的，依照其规定。 3、合同义务转移的特殊效力 （ 1）债务人的抗辩权随债务的转让而转让 （ 2）从债务随主债务的转让而转让 债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有 关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除 外。 二、施工合同的终止二、施工合同的终止 合同的终止是指因发生法律规定或当 事人约定的情况，使当事人之间的权利义 务关系消灭，而使合同终止法律效力。 二、合同的终止二、合同的终止 1、债务已按照约定履行 2、 合同解除 3、债务相互抵销 4、 债务人依法将标的物提存 5、债权人免除债务 6、债的混同 7、其他 合同的解除合同的解除 v 协议解除 v 法定解除 (通知的方式 ) 1、因不可抗力致使不能实现合同目的； 2、预期违约 3、延迟履行，经催告仍未履行（根本违约） 4、延迟履行，导致不能实现合同目的（根本 违约） 5、法律规定的其他情形。 债务人将标的物提存债务人将标的物提存 v 提存定义： 由于债权人的原因导致债务人无法交付合同标 的物时，债务人将标的物交给提存机构而消灭 债务的制度 v 债务人可以将标的物提存的情形 （书 150页） v 债务人应及时通知债权人或债权人的继承、监 护人 v 提存后损毁、灭失的风险，以及提存费用由债 权人承担。 重庆幻山商业中心区重庆幻山商业中心区 近年来，重庆作为中国最新设立的直辖市， 发展越来越快。很明显，为了顺应城市人口膨胀 的趋势，这个城市需要以一种聪明、有效的方式 进行扩张。 2006年，重庆大学的建筑设计师们提 出了一种绿色商业中心区的设计方案。根据该方 案，城市的社区都将模拟该城市多山的自然地形 而建，住宅建筑也有相应的规划。在山顶之上， 是现代化的住宅区；而在山谷之中，则是传统的 中国住宅。开放的绿色空间将用于生态发电和水 循环。据设计师介绍，这种能源节约型设计方案 总共可以节省 22%的能量消耗，而且还可以利用 可再生能源取代 11%的传统能源。 习题习题 债权人胡某下落不明，债务人沙某难以履行债 务，遂将标的物提存。沙某将标的物提存以后 ，该标的物如果意外毁损、灭失，其损失应由 谁承担？ A应由胡某承担 B应由沙某承担 C应由沙某与胡某共同承担 D应由提存机关承担 （ A） 案例案例 1、合同的解除及后果、合同的解除及后果 兴达公司与山川厂于某年 12月 30日签订了一份 财产租赁合同。合同规定兴达公司租用山川厂 5台翻 斗车拉运土方，租赁期为 1年，租金必须按月付清， 逾期未付，承租人承担滞纳金；超过 30天仍不付清租 金的，出租方有权解除合同。次年 2月 1日兴达公司接 车后。未付租金。山川厂两次书面通知兴达公司按约 付租金，并言明逾期将依约解除合同。但兴达公司仍 未付。同年 6月 10日，山川厂单方通知解除与兴达公 司的合同，并向兴达公司提起诉讼，要求赔偿其损失 12000元。问： 1山川厂是否有权解除合同？ 2山川厂的损失应由谁承担？ 答： 1、山川厂有权解除合同。 合同法 第 93条规定，当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同 的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中 双方当事人在合同中约定，租金必须按月付清， 逾期未付，承租人承担滞纳金，超过 30天仍不付 清租金的，出租方有权解除合同。兴达公司 1992 年 2月 1日起接车后，未付租金，山川厂两次通知 其给付租金，并言明逾期将依约解除合同，兴达 公司仍未付，至 1992年 6月 10日长达四个月时间 ，合同约定的解除条件已成就，故山川厂有权单 方解除合同。根据 合同法 第 96条规定，当事 人一方依照本法第 93条第 2款、第 94条的规定主 张解除合同的，应当通知对方。山川厂通知兴达 公司解除合同的做法也是合同的。 2、山川厂的损失应由兴达公司承担 赔偿责任。 合同法 第 97条规定，合同 解除后，尚未履行的，终止履行；已经履 行的，根据履行情况和合同性质，当事人 可以要求恢复原状，采取其他补救措施， 并有权要求赔偿损失。据此，山川厂有权 要求兴达公司赔偿损失。兴达公司应承担 山川厂损失的赔偿责任。 新加坡新加坡 EDITT绿塔绿塔 新加坡 EDITT绿塔方案可能是所有绿色城市 规划中最简单的一种。这个方案是专门为新加坡 量身定做的，它将在城市中心增添一栋美丽的绿 色居住建筑。这栋大楼有 26层，它最具特色的地 方体现在光电板、沼气发电站和自然通风系统等 设计。外部的绿色墙壁覆盖了一半的建筑，它既 可以起到自然遮阴和空气过滤的效果，同时也可 以提高能源利用效率。水循环利用系统可以满足 大楼 55%的用水需求，太阳能电池板可以为大楼 提供 40%的所需能量。绿塔由国际著名的生态建 筑大师杨经文和东姑 -汉沙共同设计。 合同的违约责任合同的违约责任 三、违约与争议三、违约与争议 （一） 违约责任 违约责任是指当事人违反合同义务所 应承担的民事责任。 合同法 第 107条规定，当事人一方 不履行合同义务或履行合同义务不符合规 定的，应当承担继续履行、采取补救措施 或者赔偿损失的违约责任。当事人双方都 违反合同的，应当各自承担相应的责任。 （二）（二） 争议的解决争议的解决 承包商和业主在履行合同时如果发生争议，可以和 解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解 或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定通 过仲裁或采取法律途径解决。 通常的程序是： 1出现争端和纠纷，双方应先进行协商。 2协商不成，可以提请有关主管部门进行调解。 3当事人不愿意和解的，如果合同中约定有仲裁方式的 ，可以提请仲裁机构进行裁决。 4合同中没有约定仲裁方式或当事人不服仲裁结果的， 可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。 合同赔偿小复习合同赔偿小复习 违约责任违约责任 违 约 责 任 违约责任的构成要件 违约行为 的表现 违约责任的承担 违约责任的免除 不可抗力 违约责任的构成要件违约责任的构成要件 v 违约责任的构成要件： 1、积极要件：当事人有违约行为，客观上造成 了违约的事实 2、消极要件：不存在免责事由（法定或约定的 免责事由） 迪拜朱美拉花园公园大门迪拜朱美拉花园公园大门 迪拜以无数神奇的建筑而著称，这个 公园大门的设计方案就体现了这一点。这 个大门由三对巨塔组成，每对巨塔在顶部 以悬空花园相连在一起，形成三重大门的 形状。根据整个设计方案，该地区还将包 括另外四对巨塔。这四对巨塔主要是用于 住宅和商业区。朱美拉花园区的每一栋建 筑都将是环境友好型的建筑，都能够产生 和利用可替代能源。 违约行为违约行为 违 约 行 为 实际违约 不履行 合同义务 不完全 履行 预期违约 迟延履行 质量不符合约定 履行数量不足 履行方法不当 违反附随义务 地点不符合约定 违约责任的承担违约责任的承担 违 约 责 任 的 承 担 赔偿损失 违约金 其它补救措施 : 修理、更换、重作、退货、 减少价款或者报酬 定金制裁 与违约金选择适用 约定性 补偿性 一旦约定则有效， 非经法定程序不得调整 缔约过失责任缔约过失责任 - 违约责任产生于合同成立生效后的合同履行阶段 ，是因合同义务人没有忠实履行合同义务而应承担 的责任。 （ 2） 责任性质不同 。 - 违约责任是违反有效合同而产生的责任 ; - 缔约过失责任是违反先契约义务而产生之责任。 （ 3） 责任形式不同。 违约责任可以由当事人约定 形式，可以包括违约金、损害赔偿、实际履行、 修理更换、定金责任等。而缔约过失责任是法定 责任，当事人不能约定，且责任形式仅是损害赔 偿。 （ 4） 赔偿范围不同。 违约责任通常要求赔偿期待 利益的损失，赔偿后受害人到达了合同如期履行 一样的状态。缔约过失责任是赔偿信赖利益的损 失，是使社会关系恢复到缔约之前的良好状态。 （ 5） 损害赔偿性质不同。 违约责任中的损害赔偿 法律一般作了一定限制。而缔约过失责任没有限 制。 日本日本 XSeed 4000摩天巨塔摩天巨塔 XSeed 4000摩天巨塔由日本大成建设株式 会社所设计，是一种理想化的 “智能建筑 ”。尽管 摩天巨塔听起来相当神奇，具有梦幻色彩，但是 它却是一种不切实际的设计方案。根据设计方案 ，巨塔高达 13123英尺 (约合 4000米 )。如果能够 建成，它将成为世界上最高的建筑，将能够容纳 50万到 100万居民。这栋建筑的 “智能 ”体现在它 对内部气候的自动控制功能。因此，它或许将在 “后天启 ”时代派上用场。如果暂时不考虑实际操 作的可能性，建造这样的一栋建筑估计大约需要 3000亿美元到 9000亿美元。我们根本无法想象 这栋建筑能够成为现实。 习题习题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同 义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续 履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 该规定采用的民事责任归责原则是什么？ A过错责任原则 B过错推定原则 C公平责任原则 D无过错责任原则 v （ D） 习题习题 v 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交 付 20万公斤苹果，货款为 40万元，乙向甲支付定金 4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金 6万元 。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出 的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益 ，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？ A、请求甲双倍返还定金 8万元 B、请求甲双倍返还定金 8万元，同时请求甲支付违 约金 6万元 C、请求甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的 定金 4万元 D、请求甲支付违约金 6万元 (A) 冯系养鸡专业户，为改建鸡舍和引进良种需资金 20万元。冯向陈借款 10万元，以自己的一套价值 10 万元的音响设备抵押，双方立有抵押字据，但未办理 登记。 冯又向朱借款 10万元，又以该设备质押，双方立 有质押字据，并将设备交付朱占有。 冯得款后，改造了鸡舍，且与县良种站签订了良 种鸡引进合同。合同约定良种鸡款共计 2万元，冯预 付定金 4千元，违约金按合同总额的 10%计算，冯以 销售肉鸡的款项偿还良种站的货款。合同没有明确约 定合同的履行地点。后县良种站将良种鸡送交冯，要 求支付运费，冯拒绝。因发生不可抗力事件，冯预计 的收入落空，冯因不能及时偿还借款和支付货款而与 陈、朱及县良种站发生纠纷。 诉至法院后，法院查证上述事实后又查明：朱在 占有该设备期间，不慎将该设备损坏，送蒋修理。朱 无力交付修理费 1万元，该设备现已被蒋留置。 问： 1.冯与陈之间的抵押关系是否有效？为什么？ 2.冯与朱之间的质押关系是否有效？为什么？ 3.朱与蒋之间是何种法律关系？ 4.对该音响设备陈要求行使抵押权，蒋要求行使留置 权，应由谁优先行使其权利？为什么？ 5.冯无力支付县良种站的货款，合同中规定的定金条 款和违约金条款可否同时适用？为什么？ 6.县良种站要求冯支付送鸡运费，该请求应否支持？ 为什么？ 7.冯对县良种站提出不可抗力的免责抗辩，能否成立 ？为什么？ 1、有效。冯、陈双方立有抵押字据，且抵押物并非必 须办理登记的财产，故该字据有效。 2、有效。双方立有质押字据，且质物已移交质权人占 有 3、朱与蒋之间是留置关系。 4、应由蒋优先行使留置权。 5、不可以同时并用。 6、不应支持，合同的履行费用的负担不明确的，由履 行义务一方负担。在 合同法 第 62条中有明确的规 定， （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务 一方负担。 7、不能成立。其经营风险应由自己承担，不能作为免 责事由。题中的 “不可抗力 ”不属于合同履行中的不可 抗力，而属于经营风险范畴。 迪拜金字塔可持续城市迪拜金字塔可持续城市 迪拜金字塔可持续城市由迪拜的一家 名为 “时间链接 ”的环境设计公司所设计。 这种金字塔形的独特设计方案自然成为了 公众关注的焦点。利用清洁能源和其他一 些环境友好型设计，这个城市社区几乎可 以完全实现自给自足，可以容纳 100万人 居住于其中。在城市社区内部，有一个 360度的全方位运输网络，可以实现水平 和垂直运输。 1.背景背景 v 某酒店对客房进行改造装修，装修面积 4000 。 某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图， 利用低价投标策略并中标。该施工单位（承包商 ）于 2004年 11月 18日与业主（发包方）签订了 固定总价施工合同，总价包干，合同工期为 90天 （日历天）。合同造价为 248万元，其中已包含 风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工 现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变 化和工程量增减都不得调整合同价格。 v 施工单位于 2004年 11月 25日按照业主的开工指 令进场施工，开工后 10天，业主对客房的装修设 计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工 ，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位 收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进 行预算，增加工程造价约 30万元。该施工单位及 时向业主提出 30万元的索赔要求。工程进行了一 个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程 进度款，口头要求承包商暂停施工 20天，承包商 也口头答应。恢复施工后不久， 2005年元月 14日 至 21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的 几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进 场，导致停工 7天。施工单位春节期间按有关规 定放假 7天，没有施工。施工单位向业主提出顺 延工期 34天。 2.问题问题 v 1）该工程采用固定总价合同是否合适？ 为什么？ v （ 2）该合同的变更形式是否妥当？为什 么？ v （ 3）因设计变更引起造价增加承包商提 出的索赔要求是否合理？说明原因。 v （ 4）承包商可以提出的工期索赔应为多 少天？说明理由。 隐藏分析与答案隐藏分析与答案 v （ 1）该工程项目采用固定总价合同是合适的。 固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计 算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、 风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。 v （ 2）该合同变更形式不妥。根据 中华人民共 和国合同法 的有关规定，建设工程合同应当采 取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。本 案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答 应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形 式确认，所以该合同变更形式不妥。 v （ 3）因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是： v 1）承包商应该对自己就合同文件的解释负责； v 2）承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责； v 3）该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更 、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格， 因设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包 商承担。 v （ 4）承包商可以提出的工期索赔为 27天，原因是： v 1）因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要 求停工 20天，业主对停工承担责任，顺延工期是合理 的。 v 2）罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期 7 天。 v 3）春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验 的承包商能够预见的，是承包商应承担的风险，不应 考虑其延长工期要求。 1.背景背景 v 某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢 筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工 程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获 得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标 ，确定了某建筑工程公司为总承包单位。 v 业主与承包方鉴订施工合同时，由于设计未完成 ，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通 过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同 ，以减少双方的风险。 v 合同条款中有下列规定： v （ 1）工程合同额为 1200万元，总工期为 10个月。 v （ 2）本工程采用固定价格合同，乙方在 报价时已考虑了工程施工需要的各种措 施费用与各种材料涨价等因素。 v （ 3）甲方向乙方提供现场的工程地质与 地下主要管网资料，供乙方参考使用。 v （ 4）乙方不能将工程转包，为加强工程 进度，但允许分包，也允许分包单位将 分包的工程再次分包给其他单位。 v 在工程实施过程中，出现下列问题： v （ 1）钢材价格从报价时的 2800元 /t上涨 到 3500元 /t，承包方向业主要求追加因钢 材涨价增加的工程款。 v （ 2）工程遭到百年罕见的暴风雨袭击， 工程被迫暂停施工，部分已完工程受损 ，施工场地与临时设施 遭到破坏，工期 延长了 2个月。业主要求承包商承担拖延 工期所造成的经济损失。 2.问题问题 v （ 1）工程施工合同按承包工程计价方式不同分 哪几类？ v （ 2）在总承包合同中，业主与施工单位选择总 价合同是否妥当？为什么？ v （ 3）你认为可以选择何种计价形式的合同？为 什么？ v （ 4）合同条款中有哪些不妥之处？应如何修改 ？ v （ 5）本工程合同执行过程中出现的问题应如何 处理？ 隐藏分析与答案隐藏分析与答案 v （ 1）工程施工合同按记价方式不同分为 总价合同、单价合同、成本加酬金合同三 种形式。 v （ 2）选用总价合同形式不妥当。因为施