建设工程合同管理期末试题

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 48 建设工程合同管理期末试题 篇一：建设工程合同管理考试模拟试题 1 建筑工程合同管理自学考试模拟试题 1 一、单项选择题（在每小题的 4 个备选答案中，只有 1 个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15分） 1企业法人是指 A企业的总经理 B企业的董事长 C企业 D企业的法定代表人 2对可撤销合同，撤销权人行使撤销权 A必须在合同正式签订之日起的 1 年内 B必须在知道或应当知道撤销事由之日起 1 年内 C必 须在合同正式签订之日起的 2 年内 D必须在知道或应当知道撤销事由之日起 2 年内 3甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人，由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可向人民法院请求以自己的名义代替乙向丙主张债权， A是两个债权债务关系，不允许这样做 B作为甲只能向人民法院起诉主张自己的权利 C可以这样做 D不需向人民法院请求，只要经乙同意，甲可直接向丙追精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 48 讨债务 4由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任 A由承 包商承担 B由业主承担 C双方协商解决 D各承担一半的损失 5施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误， A费用由承包商承担，工期不予顺延 B费用由业主承担，工期不予顺延 C费用由业主承担，工期顺延 D费用由承包商承担，工期顺延 6工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进行重新检验，经检验质量不合格，则 A发包人承担全部费用 B承 包商承担全部费用 C工程师承担全部费用 D发包人和工程师共同承担全部费用 7由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是 A由发包人承担 B由承包人承担 C双方以书面形式议定 D合同价款不予调整 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 48 8一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度 A不得超过合同总额的 10%B不得超过合同总额的 30% C不得超过当年工程工作量的 10% D不得超过当年工程工作量的 30% 9施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并 A在 4h 内以书面形式通知工程师 B在 4C在 24D在 2410承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工程交付给发包人？ A 7 天 B 14天 C 21天 D 28天 11被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师收到后 48小时未答复， A承包人可自行复工 B承包人需再等 48小时后自行复工 C承包人应再提出复工要求 D承包人可提出工期索赔 12发包人 收到承包人竣工验收报告后 28天内不组织验收，从第 29天起 A发包人承担工程保管及一切意外责任 B承包人可将工程依法拍卖 C承包人可请求法院依法将工程拍卖 D发包人承担工程精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 48 保管责任但不承担意外责任 13因供电紧张，施工现场被停电 2 天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失 A由承包商自己承担 B由发包人承担 C双方协商解决 D双方各承担一半 14基准日期是指 A投标截止日期 B合同正式生效日期 C投标截止日期前 28天 D合同正式生效前 28 天 15施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程师发出索赔通知？ A 7 天 B 14天 C 21天 D 28天 二、多项选择题（在每小题的 5 个备选答案中，至少有 2个或 2 个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10分） 16合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成？ A通用条款 B专用条款 C主体 D内容 E客体 17合同法的基本原则是 A合同自愿原则 B公平、公正原 则 C诚实信用原则 D合法原则 E鼓励交易原则 18关于合同转让，以下说法正确的是 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 48 A合同一方可将权利转让给第三人 B合同一方不得将义务转让给第三人 C合同一方不能将权利转让给第三人 D合同一方可将权利和义务同时转让第三人 E合同一方不得将权利义务同时转让给第三人 19以下关于工程分包，正确的是 A禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包 B总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位 C总承包合同中未约定分包，即使后来建设单位认 可，也不得进行分包 D建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完成 E分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次分包 20施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内容有 A工期 B费用 C利润 D仅发生费用中的直接费 E仅发生费用中的管理费 三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20分） 21单务合同 22要约 23固定价格合 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 48 24保留金 25预付款担保 四、简答题（本大题共 5 小题，每 小题 5 分，共 25分） 26合同具有哪些法律特征？ 27合同债权具有哪些特征？ 28可撤销合同有哪些法律特征表现？ 29由发包人承担责任的情况有哪几种方式？ 30合同信息系统管理具有哪些特点？ 五、综合分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30分） 31某工程在某次支付工程进度款额为 500 万元，合同规定可按 理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可 5000 元，机械 500 元；调价的基本费用参照价格为人工 20元，材料 4000 元，机械 500 元，试确定支付价款的综合调整系数，并计算本次应支付的金额。 32某工程工期网络如图示 假设由于发包人原因 B 工作延误 5 天， F 工作延误 6 天，承包商提出工期索赔共 11天，费用索赔每天 1000元，共 11000元。工程师接到索赔报告后应如何处置？ 33某工程合同总价 800万元，其中包括利润 5%，公司管理费 80 万元，现场管理费 150 万元，由于设计变更，新增工精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 48 程直接费 50万元，合同约定利润不索赔，但管理费可调整，试计算管理费应调整增加多少？ 工程合同管理模拟试题 1 答案 一、单项选择题（在每小题的 4 个备 选答案中，只有 1 个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15分） 1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15D 二、多项选择题（在每小题的 5 个备选答案中，至少有 2个或 2 个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10分） 1617181920、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20分） 21单务合同（ 22要约（ 23固定价格合同（ 24保留金（ 25预付款担保（ 四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25分） 26合同具有哪些法律特征？（ 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 48 27合同债权具有哪些特征？（ 28可撤销合同有哪些法律特征表现？（ 29由发包人承担责任的情况有哪几种方式？（ 30合同信息系统管理具有哪些特点？（ 五、综合 分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30分） 31解： Pn?a?b?c?d?n? n?04000500 =次应付金额 =500 25 万元 32解 找出关键线路，确定工期 9， B 和 期后，新的计划如下： 14， 11， 新的计划比原计划延长了 24天 工程师应批准延长工期 4 天，费用 4000元。 33解 因包括利润为 800 万， 设未包括利润的金额为 X X+X5%=800 X（ 1+5%） =800 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 48 20， ， 篇二：建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理 考核题 1203 批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写 题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题 (共 30题，每题 2 分，共 60分。每题 的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 2000 年 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 100 元，合同规定 2000 年 4 月 1 日交货，违约金为每千克 10元，交货后 10日内付款，但卖方直至 2000年 4 月 1 日交货，而政府定价于 2000年 5 月 1 日调整为每千克 120 元，买方直至 2000 年 6 月 1 日才付款，买方应当按照每千克 ( D)元向卖方付款。 A. . 120D. 130 在国爆发罢工是一种 (D)。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 48 A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 B)承担。 生、变更和消灭的客观现象是 (B)。 ( D )是承包人的义务。 B)天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28 C. 7 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 48 于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应 ( C )。 不补偿承包人的费用 场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由 (A)。 0% B)。 未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收 其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 48 其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 包人承担由此发生的费用和工期损失 (C)是最为常用的一种担保方式。 包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还 必须经 (A)签署意见。 果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为 (A)。 期给予顺延 追加合同价款由业主给予补偿 项工作应属于 (B)。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 48 C)。 法成立的合同，自成立时生效 条件成就时生效 条件成就时生效 16. 工合同条件规定，用从 ( B )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 起至颁发履约证书 目经理是 (B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商 (C)。 师做决精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 48 定 (A)属于设计人的责任。 事人应当请求向 ( D )撤销。 B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 的原因中， (A)是最主要和最常见的原因。 纸会审和设计交底应由 (D)组织。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 48 展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由 (A)。 于附加监理费用 于额外监理费用 害国家或者第三人利益 的合同，应当采取 ( C )的措施。 D ）。 期总日历天数也就是招标文件要求的天数 B )。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 48 此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商 (C)。 5% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为 (C)。 包人支付的定金 包人再支付合同价 25% 的设计费 0% 的设计费 包人再支付合同价 50% 的设计费 为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 ( C )。 二、多项选择题 (共 15 题，每题 2 分，共 30 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 ) 事人一方有权请求 人民法院或者仲裁机精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 48 构变更或者撤销 ( 迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 。 件影响消失后恢复监理服务前的准备工作 包人应提供的资料和文件包括 ( )。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 48 ( 属于发包人应当完成的工作。 办公的设施 程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用 此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任 包人收到工程竣工报告后 14 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案 4天内给予认可或提出修改意见 。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 48 篇三：建设工程合同管理 _2012年考试真题 _2013 年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（ ）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案 :A 解析 :参见教材 法人资格 2、关于合同 鉴定的说法，正确的是（ ）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案 :D 解析 :参见教材 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（ ）。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 48 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答 案 :C 解析 :参见教材 实行先履行抗辩权的情形之（ 1）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（ ）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案 :D 解析 :参见教材 倒数第 1 行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 5000万元。该施工企业从 A 银行贷款 3000万元，从 B 银行贷款 2000 万元，并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款 3000 万元用于清偿 A、 B 银行债务。 A、 B 银行债 权的分配数额应为（ ）。 A:000万元， B 银行 2000万元 B:800万元， B 银行 1200万元 C:A， B 银行各项工作 1500万元 D:000万元， B 银行 1000万元 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 48 答案 :A 解析 :参见教材 抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案 :B 解析 :参见教材 施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（ ）。 A:内容具体 明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案 :C 解析 :参见教材 要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（ ）。 A:行使权利的时间要求相同 B:行使权利的条件要求相同 C:通知到达对方的时间要求相同 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 48 D:行为生效的条件不同 答案 :D 解析 :参见教材 9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（ ）。 A:合同 无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B:合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C:诉讼解决合同争议 D:合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争议 答案 :B 解析 :仲裁协议独立存在，合同的无效，不影响仲裁协议的效力。 10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。 A:中标通知书发出日 B:施工合同协议书签字日 C:保险合同签字日 D:工程材料运抵施工现场日 答案 :D 解析 :参见教材 险期限 11、关于施工合同当事人 名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（ ）。 A:合同应加盖变更后名称的公精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 48 章方可继续有效 B:合同需要重新登记备案后继续有效 C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D:合同的效力不受影响 答案 :D 解析 :参见教材 倒数第 4 行 12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为 4000 元 /吨，合同约定 2011 年 3月 1 日提货，但施工企业愈期至 2011年 4 月 10日才提货，而此时政府指导价已调整为 4500元 /吨。该施工企业给供应商的钢材款应按（ ）。 A:4500元 /吨计算并追加违约金 B:4000 元 /吨计算并追加违约金 C:4500 元 /吨计算 D:4000 元 /吨计算 答案 :C 解析 :参见教材 第 1013行 13、关于合同转让的说法，正确的是（ ）。 A:债权人转让权利，不需经债务人同意 B:债权人转让权利，不需通知债务人 C:债务人转移义务，不需经债权人同意 D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务 答案 :A 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 48 解析 :参见教材 8行 14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则 该合同解除日应为（ ）。 A:不可抗力发生日 B:发出通知日 C:通知到达对方日 D:对方同意日 篇四： 2013年建设工程合同管理真题及答案 2013年监理工程师建设工程合同管理真题及答案 一、单项选择题（共 50题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1、 关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。 A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C、医院可以作为保证人 D、学校不得作为保证人 2、 关于连带责任保 证的说法，正确的是（ ）。 A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任 C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 48 D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证 人承担责任 3、关于抵押的说法，证券的是（ ）。 A、抵押的财产不转移占有 B、抵押的财产应当为抵押人所有 C、徒弟所有权可以作为抵押物 D、抵押合同应自登记之日起生效 4某施工企业从银行借款 1000 万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息 200万元，违约金 200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款 2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用 50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。 A、全部归银行所有 B、返还施工企业 550 万元 C、返还施工企业 600万元 D、返还施工企业 750万元 5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。 A、投标保证有效期应从投标时算起 B、投标保证有效期应从开标日起算 C、投标保证有效期不得延长 D、投标保证有效期应长于投标有效期 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 48 6、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。 、合同法对合同形式的要求是以要是为原则 、建设工程合同可以采用口头形式 、建设工程施工合同不能通过传真方式订立 、电子邮件不是合同的书面形式 7、关于要约的说法，正确的是（ ）。 、要约必须以缔结合同为目的、要约的内容可以是不确定的 、要约的相对人必须是特定的人、商业广告是要约 、关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。 、撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人、要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 、要约人确定承诺期限的要约可以撤销、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 、关于承诺的说法，正确的是（ ）。 、所有知道要约内容的人都可以作出承诺 、承诺可以对要约的数量作出变更 、承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺 、承诺不得撤销 10、关于合同效力的说法，正确的是（ ）。 、合同无效但仲裁条款可以有效、当事人不能通过约定让合同生效 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 48 、当事人的意思是否真实不影响合同效力 、当事人的民事权利能力对合同效力无影响 11、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立 1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了 2000万元 的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。 A、不成立 B、无效 C、不撤销 D、效力待定 12、下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。 A、当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 B、以虚假资质签订的合同 C、通过串通投标订立的合同 D、在订立时显失公平的合同 13、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。 A、两者订立的情形不同 B、两者的法 律后果不同 C、当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同 D、当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同 14、关于合同终止的说法，正确的是（ ）。 A、合同终止是指当事人暂时停止合同履行 B、合同终止并不表示合同关系消灭 C、债权人不得通过免除债务使合同终止 D、债权债务同归于一人导致合同终止 15、关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 48 A、行使抗辩权方仍然承认合同有效 B、行使抗辩权是解除合同的必要条件 C、行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务 D、行使抗辩权表明合同更变 16、关于 违约金的说法，正确的是（ ）。 A、约定违约金必须明确具体的数额 B、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加 C、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可以要求违约方另行赔偿 D、只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少 17、关于定金罚则的说法，正确的是（ ）。 A、合同中支付的预付款可按定金处理 B、债务人履行债务后定金必须收回 C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金 D、收受定金一方不履行约定债务的， 应双倍返还定金 18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是（ ）。 A、申请仲裁的意思表示 B、仲裁事项 C、选定的仲裁委员会名称 D、适用的仲裁规则 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 48 19、关于必须招标项目的说法，正确的是（ ）。 A、必须招标的项目仅指施工项目 B、项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定 C、全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为 100万元的施工项目必须招标 D、同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标 20、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容 的是（ ）。 A、投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 B、投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历 C、投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历 D、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要 21、关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。 A、招标人代表 2 人，专家 6 人 B、招标人代表 2 人，专家 5 人 C、招标人代表 2 人，专家 4 人 D、招标人代表 2 人，专家 3 人 22、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）。 A、偏差一律不准澄清 B、所有偏差均允许 澄清 C、允许对细微偏差进行澄清 D、澄清不限于投标文件的范围 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 48 23、 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（ ）。 A、按评标价确定中标人，按评标价订立合同 B、按评标价确定中标人，按投标价订立合同 C、按投标价确定中标人，按投标价订立合同 D、按投标价确定中标人，按评标价订立合同 24、关于定标的说法，正确的是（ ）。 A、确定中标人的权利归评标委员会 B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人 C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人 D、中标通知书发出后，招标人 有权拒绝订立合同 25、关于设计招标的说法，正确的是（ ）。 A、招标文件中应有具体的工作量 B、评标时不考虑设计资历 C、评标时应进行投入，产出经济效益的比较 D、开标时应按报价高低排定标价次序 26、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。 A、负责青苗树木的损坏赔偿 B、拆除地上障碍物 C、提供勘察工作的劳动保护用品和装备 D、提供水上勘察作业用船 27、根据建设工程设计合用示范文本，合同有效期是精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 48 （ ）。 A、从合同签字日起 ，至提交设计文件之日止 B、从合同签字日起，至工程竣工验收之日止 C、从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D、从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止 28、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能 在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是（ ）。 A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同 B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度 C、设计人应负责另一设计单 位的设计质量审查 D、设计人不对变更部分的设计质量负责 29、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。 A、固定价格 B、可调价格 C、综合单位 D、成本加酬金 30、某施工合同过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 32 / 48 处理方法，正确的是（ ）。 A、承包人负责拆除，供货商承担费用 B、承办人负责拆除，发包人承担费用 C、供货商负责拆除，发包人承担费用 D、供货商负责拆除，并承担费用 31、某工程项目，承包人于 2012年 5 月 1 日提交了工程竣工报告， 5 月 15 日通过了工程师组织的工程预验收， 5 月 25 日发包人组织工程验收， 5 月 28 日参加验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（ ）。 A、 5 月 1 日 B、 5 月 15日 C、 5 月 25日 D、 5 月 28日 32、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进 行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔， 认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（ ）。 A、承包人承担工期和费用的损失 B、延长合同工期，费用不予补偿 C、工期不予顺延，给予相应的费用补偿 D、延长合同工期并给予相应的费用补偿 33、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 33 / 48 验相应合同义务的说法，正确的是（ ）。 A、承包人负责试验并承担相应费用 B、发包人负责试验并承担相应费用 C、承包人负责试验，发包人承担相应费用 D、发包人负责试验，发包人承担相应费用 34、在施工合用履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工 程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人 将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（ ）。 A、承包人应获得工期顺延和费用补偿 B、工程不予顺延，费用也不予补偿 C、工程不予顺延，费用应适当补偿 D、工期应予顺延，费用不予补偿 35、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工 方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应