山东省监理协会监理员考试题库.pdf

概论工程监理法律法规(单项选择题 ) 1、下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是 （B） 。 A.平等、自愿原则B.等价有偿原则 C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则 2、依照合同法理论，狭义的合同是指（C） 。 A.劳动合同B.物权合同 C.债权合同D.身份合同 3、下列协议中，适用合同法的是（C） 。 A.收养协议B.监护协议 C.工程承包协议D.婚姻关系协议 4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同 与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B） 。 A.买卖合同B.赠与合同 C.勘察设计合同D.施工合同 5、宪法是由（ D）制定和修改的居于最高的、核心的地位 的根本大法。 A.最高国家行政机关B.最高国家司法机关 C.国务院D.最高国家权力机关 6、狭义的法律，是指（A）按照法定程序制定的规范性文 件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者 基础。 A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府 7、行政法规， 是指（ C）按照法定程序制定的规范性文件。 A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府 8、有权利制定地方性法规的主体是（A） 。 A.设区的市的权利机关B.设区的市的行政机关 C.法院D.检察院 9、下列（ D）不是工程建设法的特征。 A.行政隶属性B.经济性 C.政策性D.时代性 10、建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调 整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（A）关系。 A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任 11、下列（ C）不是工程建设法律关系的客体。 A.财B.物C.债D.行为 12、 能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（C） 。 A.法律关系B.法律行为C. 法律事实D.法律效力 13、表见代理的法律后果由（B）承担。 A.代理人B.被代理人C. 第三人D.视情况而定 14、下列关于代理的表述，不正确的是（C） 。 A.代理人应在代理权限范围内行使代理权 B.代理人应亲自进行代理活动 C.可以实施双方代理 D.不得滥用代理权 15、下列（ D）不是物权当中所有权的权能。 A.占有B.使用C.收益D.放弃 16、下列（ A）不属于代理的种类。 A.双方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理 17、垫资条款的效力为（D） 。 A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效 18.约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应 （D） 。 A.减半支付 B.按照约定支付 C.不应支付利息 D.超过部分无效 19.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.15.0 B.30.0 C.45.0 D.60.0 20.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同 与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（B） 作为结算工程价款的根据。 A.阴合同B.备案的中标合同 C.双方约定为准D.阳合同或阴合同 21、下列（ C）不是无效合同的法律后果。 A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿 22、下列（ D）不是无效合同的情形。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.违反法律、行政法规的强制性规定 D.重大误解 23、下列（ C）不是建设部124 号令规定的参照认定挂靠 的情形。 A.转让、出借企业资质证书的 B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的 C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义 的 D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人 员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的 24、勘察、设计、 监理等服务采购， 单项合同估算价在（ B） 人民币以上。 A.100 万元B.50 万元C.200万元D.3000 万元 25.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的 广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能， 则此广告不构成要约的原因是（D） 。 A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定 C.受要约人不特定D.要约内容不明确 26、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标， 但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑 公司的两个标书均不构成要约的原因是（C） 。 A.不具有订立合同的意思表示 B.要约人不特定 C.受要约人不特定 D.要约内容不明确 27、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约 的生效时间是（B） 。 A.该电子邮件发出的时间 B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间 C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间 28.下列情形中，构成承诺的是（D） 。 A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内 容 B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 C.甲向乙发出要约，明确7 天内不答复则视为承诺，乙未 如期答复 D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定 的产品 29.某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是 合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用 （D） 。 A.在履行义务一方所在地履行 B.在收受水泥一方所在地履行 C.在签订合同地点履行 D.补充协商决定交货地点 30.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地 点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据 交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（D ） 。 A.将钢材送到施工现场 B.将钢材送到发包人的办公所在地 C.将钢材送到发包人的仓库 D.通知发包人自提 31.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导 价，于 2004 年 6 月 1 日前交付完毕， 6 月 1 日的政府指导 价是 2500 元吨，但甲方直至2004 年 8 月 1 日才交货， 此时的政府指导价是2800 元吨，结算时应按照（C ） 计算。 A.2800 元吨B.2650 元吨 C.2500 元吨D.2200 元吨 32.某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了 约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则 法定的处理方法是（B） 。 A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付 B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算 C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算 D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付 33.下列关于合同无效的表述中，正确的是（C） 。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 34.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（D） 。 A.损害社会公共利益的合同 B.以合法形式掩盖非法目的 C.不慎造成误解的合同 D.显失公平的合同 35.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑 公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售 给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（C） 。 A.申请法院或仲裁机构变更该合同 B.申请法院或仲裁机构撤销该合同 C.申请法院确认该合同无效 D.继续认可该合同 36.下列（D）不属于合同的生效要件。 A.合同主体适格B.意思表示真实 C.内容合法D.完全行为能力人 37.勘察、 设计、 监理等服务采购，单项合同估算价在（ D） 万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。 A.100.0 B.200.0 C.60.0 D.50.0 38.招标投标法规定，投标人不得少于（B）个。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.0 39.开标由（ A）主持，邀请所有投标人参加。 A.招标人B.投标人C.评标委员会D.招标代理 40.评标委员会成员总数应当为（B）人以上单数。 A.3.0 B.5.0 C.7.0 D.9.0 41. 侵权责任法 规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼， 适用（B）归责原则。 A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.公平原则 42.下列（ D ）不是侵权免责事由。 A.无过错B.不可抗力C.第三人过错D.受损害人无过错 43.共同危险行为适用侵权责任法规定的（A）归责原 则。 A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.公平原则 44.高空抛物适用侵权责任法中的（D）原则。 A.过错推定原则B.无过错原则C.过错原则D.公平原则 45.下列（ C ）不是发包人行使法定单方解除权的条件。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性 标准的 D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 46.下列（ D）不是承包人行使法定单方解除权的条件。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性 标准的 C.不履行合同约定的协助义务的 D.非法转包、违法分包 47.建设工程合同解除后（A）结算。 A.应当按照约定B.应当参照约定 C.不应D.根据法律规定 48.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人A） 变更。 A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定 49.下列（ C）不是发包人行使法定单方解除权的条件。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性 标准的 D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 50.下列（ D）不是承包人行使法定单方解除权的条件。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性 标准的 C.不履行合同约定的协助义务的 D.非法转包、违法分包 51.建设工程合同解除后（A）结算。 A.应当按照约定B.应当参照约定 C.不应D.根据法律规定 52.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（A ） 变更。 A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定 53.施工合同纠纷 （质量、 工程款、 工期）的诉讼时效为 （ B） 年。 A.1.0 B.2.0 C.4.0 D.20.0 54.权利最长保护期限为（D ）年。 A.2.0 B.4.0 C.10.0 D.20.0 55.诉讼时效起算时间点为从（A）起计算。 A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日 B.权利受到侵害之日 C.权利人主张权利之日 D.权利人行使权利之日 56.工程结算款请求权的诉讼时效从（C）之日开始计算。 A.结算B.提交结算文件 C.应付工程款D.发包人认可 57.当事人约定， 发包人收到竣工结算文件后，在约定期限 内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。 承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（D） 。 A.根据法律规定处理B.按照约定处理 C.不予支持D.应予支持 58.一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未 用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的， 可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者 （A ）的情况下，才可以视为意思表示。 A.当事人双方有约定B.一方当事人主张 C.对方当事人同意D.法律不禁止 59.建筑工程的承包人的优先受偿权（ B）抵押权和其他债 权。 A.后于B.优于 C.根据法律规定确定D.按照双方预定确定 60.建设工程承包人行使优先权的期限为（C） ，自建设工 程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 A.1 个月B.3个月C.6个月D.1 年 61.2013 版施工合同示范文本的实施日期是（A） 。 A.2013 年 7 月 1 日B.2013 年 8 月 1 日 C.2014 年 1 月 1 日D.2013 年 10 月 1 日 62.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（C28）天 内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件 的事由。 A.7 天B.14 天C.28 天D.56 天 63.争议评审小组作出的书面决定（B ）对双方具有约束 力，双方应遵照执行。 A.自然B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都D.必须经法院判决才 64.下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法 规 65.关于法的形式，下列表述不正确的是( B)。 A.切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指宪法调整的各类法的规范性文 件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性 文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法 的形式 66.下列属于行政法规的是（D） 。 A.合同法B.北京市招标投标条例 C.建筑法D.建设工程质量管理条例 67.下列属于民法商法的是（B） 。 A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.劳动法 工程监理法律法规（多选题） 1、建设工程合同的性质是（BDE ） 。 A.单务合同B.有名合同C.实践合同 D.诺诚合同E.要式合同 2、 合同法中规定的基本原则有（ABCDE ） 。 A.平等原则B.自愿原则C.公平原则 D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则 3、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ABCD ） 在内的一切规范性文件。 A.宪法 B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律 C.国务院制定的行政法规 D.地方人大制定的地方性法规 E.地方行业主管部门出台的规定 4、部门规章的效力低于（AB ） 。 A.宪法 B.法律 C.地方性法规 D.地方规章 E.司法解释 5、工程建设法律规范的调整对象为（ABC ） 。 A.工程建设管理关系 B.工程建设协作关系 C.工程建设主体内部劳动关系 D.民事法律关系 E.行政法律关系 6、工程建设法律规范的基本原则有（ABCDE ） 。 A.确保工程建设质量与安全 B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准 C.遵守法律法规 D.不损害社会公共利益及他人合法权益 E.合法权利受法律保护 7、法人的成立条件有（ABCD ） 。 A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称、组织机构和成果 D.能够独立承担民事责任 E.具备公益属性 8、债消灭的原因有（ABCDE ） 。 A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除 9、垫资利息的支付方式为（AB） 。 A.有约定时支付 B.无约定时不支付 C.任何情况下都应支付 D.任何情况下都不应支付 E.视情况而定 10、工程实践中，建设单位（ACE ）规避阴阳合同。 A.进行合法有效的招标投标 B.与对方当事人协商 C.签补充协议，并备案 D.诉讼 E.重新进行招标投标，并重新签订合同 11.非法转包的情形有（ABCD ） 。 A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位 的 B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意， 承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位 的 D.分包单位将其承包的建设工程再分包的 E.将其承包的全部工程发包给他人 12.建设工程合同无效的情形有（ABCDE ） 。 A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义 的 C.非法转包 D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 E.违法分包 13.下列关于要约撤销的表述中，正确的是（BD） 。 A.要约生效之前可以撤销 B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销 C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人 D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达 E.撤销要约必须经过受要约人的同意 14.下列情况中，不得撤销的要约包括（ABD E ） 。 A.要约人约定了承诺期限 B.要约人明示要约不可撤销 C.受要约人认为要约不可撤销 D.情形并已为履行合同做了准备工作 E.通知在承诺发出之后到达受要约人 15.A 市甲厂与 B 市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定 由甲厂供应乙公司苗木1000 棵，乙企业支付货款5 万元。 但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠 纷，付款地点和交货地点应为（AB） 。 A.付款地点为A 市 B.交货地点为A 市 C.付款地点在B 市 D.交货地点在B 市 E.交货地点和付款地点均在B市 16.甲房地产开发商拖欠乙施工单位15 万元工程款，丙设 计院又拖欠甲20 万元已到期的购房款，于是乙便对丙行 使代位权，拿到了15 万元的工程款。则下列说法正确的 有（ ABCDE ） 。 A.乙只能以自己的名义行使代位权 B.乙行使代位权的费用应当由甲承担 C.乙行使代位权的范围应当以15 万元为限 D.乙可以直接向丙行使代位权 E.乙必须向法院请求行使代位权 17.14 岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合 同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的 表述中正确的是（CDE ） 。 A.此合同属于有效合同 B.此合同属于无效合同 C.此合同属于效力待定合同 D.王某可催告张某父母确认 E.合同被追认前王某可撤销 18.下列关于合同生效的要件中，正确的是（ABDE ） 。 A.当事人的主体资格要合格 B.当事人的意思表示要真实 C.合同不违反法律、行政法规 D.合同不损害社会公共利益 E.具备法律要求的合同形式 20.招标投标法规定，招标投标活动应当遵循（ABCD ） 原则。 A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 E.等价有偿 21.招标投标法规定，强制招标投标的项目范围包括 （ABCDE ） 。 A.大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全 的项目 B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目 C.使用国际组织贷款、援助资金的项目 D.使用外国政府贷款、援助资金的项目 E.部分用国有资金投资或者国家融资的项目 22.法律责任的构成要件有（ABCD ） 。 A.有损害事实 B.存在违法行为 C.损害事实与违法行为之间具有因果关系 D.有过错 E.有过失 23.侵权责任法中规定的规则原则有（ABCE ） 。 A.过错原则 B.过错推定原则 C.无过错原则 D.平等原则 E.公平原则 24.发包人行使法定单方解除权的条件有（ABCDE ） 。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D.非法转包 E.违法分包 25.合同法规定的法定赔偿范围包括（ACE ） 。 A.实际损失 B.预算 C.预期利益 D.预计损失 E.防止损失扩大而支出的合理费用 26.发包人行使法定单方解除权的条件有（ABCDE ） 。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D.非法转包 E.违法分包 27.合同法规定的法定赔偿范围包括（ACE ） 。 A.实际损失 B.预算 C.预期利益 D.预计损失 E.防止损失扩大而支出的合理费用 28.诉讼时效期限为一年的情形有（ABCD ） 。 A.身体受到伤害要求赔偿的 B.延付或拒付租金的 C.出售质量不合格的商品未声明的 D.寄存财物被丢失或损毁的 E.涉外合同 29.承包人因以下（ABDE ）事由，请求发包人支付工程价 款的，不受诉讼时效的限制。 A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的 B.工程价款数额尚未确定的 C.发包人未收到竣工结算文件的 D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核 或者答复的 E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的 30.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ABC ） 。 A.约定结算答复期限 B.约定“逾期不答复视为认可结算” C.发包人在“结算答复期间”没有答复 D.法律规定“逾期不答复视为认可结算” E.承包人确定工程款数额 31.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人 在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建 设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包 人协议将该工程（BE ） ，也可以申请人民法院将该工程 （ ） ，就所得价款优先受偿 A.变卖B.折价C.抵消D.提存E.拍卖 32.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履 约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付 担保说法正确的是（ABCD ） 。 A.支付担保可以采用银行保函的形式 B.支付担保可以采用担保公司担保的形式 C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约 定 D.合同可以不约定支付担保。 E.采用2013 版施工合同示范文本签订合同必须约定支付 担保 33.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履 约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付 担保说法正确的是（ABCD ） 。 A.支付担保可以采用银行保函的形式 B.支付担保可以采用担保公司担保的形式 C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约 定 D.合同可以不约定支付担保。 E.采用2013 版施工合同示范文本签订合同必须约定支付 担保 34.应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE ） 。 A.发包人 B.监理人 C.发包人为履行合同聘请的第三方 D.承包人 E.分包人 35.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成 后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产 生的法律关系，下列说法中正确的是（ABDE ） 。 A.该施工企业与医院之间是民事法律关系 B.该施工企业与医院之间法律地位平等 C.审计机关与该医院之间是民事法律关系 D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系 E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等 36.与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属 于与工程建设相关法规的形式的有（ABC ） 。 A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例 B.建设部发布的注册建造师管理办法 C.某省人民政府制定的招标投标管理办法 D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知 E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知 工程监理法律法规（判断题） 1、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、 变更、终止民事权利义务关系的协议。A.正确 2、合同是一种民事法律行为。A.正确 3、并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。 B.不正确 4、婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他 法律的规定。A.正确 5、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于 法律、地方性法规。B.不正确 6、国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经 过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约 束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴， 是我国法律的重要渊源。A.正确 7、宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和 基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。 A.正确 8、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法 规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行 政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A.正确 9、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法 规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行 政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A.正确 10、建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和 违约消灭。 A.正确 11、民事法律行为本质上是合法的法律行为。A.正确 12、法律事实包括事件和行为两种类型。A.正确 13、建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成， 但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。 B.不正确 14、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立 享有民事权利和承担民事义务的组织。A.正确 15、法定代表人是法人的最高领导人。B.不正确 16、表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人 实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权， 因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。A.正确 17、法定代表人的变更即法人的变更。B.不正确 18、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格， 承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A A.正确 19.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格 的，不支付工程款B.不正确 20.承包人非法转包、 违法分包建设工程或者没有资质的实 际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建 设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则 第 134 条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A.正确 21.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签 订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定 为由请求确认无效的，应予支持。B.不正确 22.承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误 到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形 能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超 过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期 限不接受该承诺的以外，该承诺有效。A.正确 23.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者 与承诺通知同时到达要约人。A.正确 24.承诺既可以撤回也可以撤销。B.不正确 25.寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商 业广告属于要约邀请。B.不正确 26.代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代 位权的必要费用，由债务人负担。A.正确 27.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期 限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。A.正确 28.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点 等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能 达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 A.正确 29.合同履行需遵循全面履行原则。A.正确 30.一方以欺诈、 胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背 真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法 院或者仲裁机构变更或者撤销。A.正确 31.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无 效。 A.正确 32.重大误解， 是指当事人一方因自己的过失导致对合同的 内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A.正确 33.无权代理合同属于效力待定合同。A.正确 34.涉及国家安全、 国家秘密、 抢险救灾或者属于利用扶贫 资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜 进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。 A.正确 35.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并 标明排列顺序。A.正确 36.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15 内， 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 B.不正确 37.投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依 法重新招标。A.正确 38.因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施 工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责 任。 A.正确 39.从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他 人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵 权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。 A.正确 40.因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过 错承担举证责任。A.正确 41.因挖掘地面、 修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施 工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承 担举证责任。A.正确 42.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内 仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确 43.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不 能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的， 才可解除合同。B.不正确 44.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件 成就时，解除权人可以解除合同。A.正确 45.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合 格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确 46.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内 仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确 47.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不 能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的， 才可解除合同。B.不正确 48.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件 成就时，解除权人可以解除合同。A.正确 49.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合 格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确 50.在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。B.不正确 51.诉讼时效期限为两年。B.不正确 52.诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消 灭。 A.正确 53.诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。 B.不正确 54.当事人约定， 发包人收到竣工结算文件后，在约定期限 内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。 承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支 持。 A.正确 55.“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接 适用法律规定。B.不正确 56.建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作 人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发 包人违约所造成的损失。A.正确 57.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包 人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受 人。 A.正确 58.99 版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发 包人权利的原则。B.不正确 59.99 版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目 管理造价改革相协调的原则。A.正确 60.2013 版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔 偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单 位支付两倍的拖欠工程款。B.不正确 61.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起 或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付 的工人工资由发包人承担。A.正确 62.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由 双方协商。 B.不正确 63.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致 时，由制定机关裁决。A.正确 64.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一 致时，由全国人大法工委裁决。B.不正确 65.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致， 由国务院裁决。B.不正确 概论工程监理实务 (单项选择题 ) 1.下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（D） 。 A.四控制，两管理，一协调 B.三控制，三管理，一协调 C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作 D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职 责 2.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施 或者专项施工方案是否符合（B） 。 A.合同约定 B.工程建设强制性标准 C.设计要求 D.工程建设推荐性标准 3.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代 表，其中不正确的是（D） 。 A.组织编制监理规划，审批监理实施细则 B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员 C.组织审查施工组织设计、(专项 )施工方案 D.进行隐蔽工程验收 4.施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的 是（ D） 。 A.编审程序应符合相关规定 B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合 同要求 C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准 D.施工图纸符合工程建设强制性标准 5.建筑工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模 的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具 安全验算结果， 经施工单位技术负责人、( B) 签字后实施。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.总监代表 D.建设单位负责人 6.建筑工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模 的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具 安全验算结果， 经施工单位技术负责人、( B) 签字后实施。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.总监代表 D.建设单位负责人 7.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施 或者专项施工方案是否符合（B） 。 A.合同约定 B.工程建设强制性标准 C.设计要求 D.工程建设推荐性标准 8.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应 当由（）组织召开专家论证会。（A） 。 A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.安全监督部门 9.工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者 专项施工方案进行审查的，责令限期改正； 逾期未改正的， 责令停业整顿，并处（A）的罚款；情节严重的，降低资 质等级，直至吊销资质证书。 A.10 万元以上 30 万元以下 B.20 万元以上50 万元以下 C.100万元以上300 万元以下 D.1 万元以上5 万元以下 10.2013 版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在 知道或应当知道索赔事件发生后（B）天内，向监理人递 交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人 未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付 款和（或）延长工期的权利。 A.14.0 B.28.0 C.56.0 D.60.0 11.下列不属于2013 版施工合同示范文本通用条款规定的 是： (C)。 A.承包人按第14.2 款(竣工结算审核 )约定接收竣工付款证 书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发 生的任何索赔。 B.承包人按第14.4款(最终结清 )提交的最终结清申请单中， 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的 期限自接受最终结清证书时终止。 C.承包人应在发出索赔意向通知书后14 天内，向监理人正 式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求 追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和 证明材料； D.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继 续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录， 列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； 12.下列不符合2013 版施工合同示范文本通用条款规定的 是（D） 。 A.施工单位应及时办理签证、索赔，否则在新文本下极容 易被判“索赔权利过期作废” 。 B.对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。 C.建设单位及时审理索赔；及时提交反索赔的意向通知与 反索赔报告。 D.专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专人管理； 13.根据 2013 版施工合同示范文本，下列说法不正确的是 （C） 。 A.“索赔过期作废制度”要求施工单位、建设单位、监理 单位及时高效的处理索赔；实现项目管理的过程控制，动 态管理 B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向 监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事 由； C.承包人应在索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔 意向通知书，并说明发生索赔事件的事由； D.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证 明材料后的28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签 认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包 人的索赔要求； 14.根据 2013 版施工合同示范文本，下列说法不正确的是 （ C） 。 A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和 （或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利 润。 B.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由 发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付 承包人合理的利润。 C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担 因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须 支付承包人合理的利润。 D.2013 版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情 形多达 13 种。 15.以下不属于施工机械台班单价组成费用的是（A） 。 A.防暑费： B.大修理费，经常修理费： C.安拆费及场外运费 D.机上人工费 16.机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按（C ） 计算。 A.台班费或折旧费 B.台班费和折旧费 C.租赁费或折旧费 D.租赁费和折旧费 17.根据2013 版施工合同示范文本，下列说法正确的是 （ B） 。 A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起 或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停 工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须 支付的工人工资由发包人承担； B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起 或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停 工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须 支付的工人工资由发包人承担； C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起 或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停 工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工 资由发包人承担； D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起 或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停 工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须 支付的工人工资由承包人承担； 18.( A)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的 计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支 为根据，向业主要求费用补偿。 A.实际费用法 B.总费用法 C.直接费用法 D.估算费用法 19.直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(B )。 A.临时设施工程费 B.施工机械使用费 C.现场管理费 D.业务费 20.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提 出(B )。 A.延长工期 B.工期延长的费用赔偿 C.既延长工期，又索赔费用 D.不能向业主提出索赔 21.合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工 程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索 赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定 的合同条款，被称为（A） 。 A.明示条款B.默示条款C.直接条款D.间接条款 22.下列表述正确的是(C)。 A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的 工期延误。 B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理 人的原因造成的工期延误。 C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他 非承包人的原因造成的工期延误。 D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的 工期延误。 23.下列表述正确的是(A )。 A.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延 误不一定导致工期延误。 B.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延 误一定不导致工期延误。 C.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延 误不一定导致工期延误。 D.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延 误一定不导致工期延误。 24.某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时 差，则 B A.影响后续工作 B.不影响后续工作 C.影响总工期 D.可能影响总工期 25.某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差 但不大于该工作的总时差，则(D). A.不影响后续工作 B.可能影响后续工作 C.影响总工期 D.不影响总工期 26.根据招标投标法 ，投标人补充，修改或者撤回已提 交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（C ） 。 A.评标截至时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内 27.根据招标投标实施条例，非国有资金占控股或主导 地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说 法，正确的是（C ） 。 A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标 人 C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定 为中标人 28.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C） 。 A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的 单位确定其资质等级 29.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二 级、一级和特级。其中，A 和 C组成了联合体，并在招标 文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符 合法律规定的有（C） 。 A.A 和 C 将联合体协议一并提交给了招标人 B.B 加入由 A 和 C 组成的联合体并在截止日期之前征得了 招标人的同意 C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D.A 和 C商定由 A 为牵头人并以其名义提交了投标保证金 30.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二 级、一级和特级。其中，A 和 C组成了联合体，并在招标 文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符 合法律规定的有（C） 。 A.A 和 C 将联合体协议一并提交给了招标人 B.B 加入由 A 和 C 组成的联合体并在截止日期之前征得了 招标人的同意 C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D.A 和 C商定由 A 为牵头人并以其名义提交了投标保证金 31.关于联合体投标，下列表述中正确的是（C） 。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同 C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格 D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的 单位确定资质等级 32.下列（ C ）不属于投标人之间串通投标。 A.不同投标人的投标文件相互混装 B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 C.招标人明示或者暗示投标人压低价格 D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜 33.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（D） 。 A.使用各级财政预算资金的项目 B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目 C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实 际拥有控制权的项目 D.使用国家政策性贷款的项目 工程监理实务 (多项选择题 ) 1.相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设 工程监理合同约定，在建设工程（ABD）等阶段提供的服 务活动。 A.勘察 B.设计 C.施工 D.保修 E.使用 2.项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条 件（ ABC ） 。 A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔 B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约 定 C.索赔事件造成施工单位经济损失 D.索赔费用有施工单位注册造价师签章 E.索赔事项属于合同的承包范围 3.以下属于专家论证项目的有(ABC ) 。 A.深基坑 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.室内抹灰 E.砌砖工程 4.工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE ） 实施监理。 A.法律 B.法规 C.工程建设强制性标准 D.工程建设推荐性标准 E.工程合同 5.2013 版监理规范