施工合同范本防水.doc

建设工程施工合同书2015年 7 月 日 海威财富广场防水施工合同 发包人（甲方）: 陕西方圆建工集团有限公司 承包人（乙方）: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 海威财富广场2#住宅楼防水工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 海威财富广场2#住宅楼 工程地点： 兴平市南关西路49号 工程内容： 海威财富广场2#住宅楼基础筏板、地下室外墙卷材防水工程 二、工程承包形式及范围承包方式:清包工（含机械、工具用具、煤气等但不含底油）。承包范围: 海威财富广场2#住宅楼基础筏板、地下室外墙卷材防水工程，合同范围包含卷材的卸车及搬运至施工地点等与卷材防水相关的所有内容。三、合同工期开工日期: _2015年 月 日_ 竣工日期: _2015年 月 日_工期天数： 因不可抗力及甲方原因造成乙方无法正常施工的，工期顺延，非甲方原因造成乙方无法正常施工的，延期一天罚款一千元人民币。合同工期延误超过10天，扣除20%工程款，合同工期延误超过20天，甲方有权终止合同，并扣除乙方所有工程款并进行处罚。四、质量标准质量标准：执行国家现行质量验收规范， 合格 。防水工程保证不起皮、不空鼓、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力。五、合同价款、结算方式、付款方式合同价款：合同价款： 合同价款为固定综合单价合同，基础筏板卷材防水（4mm厚SBS）6.5元/遍，地下室外墙（4mm厚）8.5元/遍（不含税） 结算方式：结算方式：施工验收合格完毕后，按09清单计价规则进行结算。如有合同外变更应及时进行现场签证。 付款方式： 付款方式： 本工程无预付款，基础筏板施工完毕后付至基础筏板合同价款的70%，经甲乙方及监理验收合格后付至合同价款的95%， 地下室外墙施工完毕后付至地下室外墙合同价款的70%，经甲乙方及监理验收合格后并室外回填完毕付至合同价款的95%，留5%作为质保金。 六、甲方责任：1、向承包方提供相关技术资料，在施工前作详细的技术交底，对进入施工现场的人员进行安全教育，绝对不允许施工人员进行违规操作，违章施工。2、工程变更提前通知乙方，并提供有效变更资料。3、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收；负责与建设、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、乙方责任：1、乙方应严格遵守甲方相关规章制度，做好成品保护工作。 2、乙方项目负责人必须每天坚守工地，管理人员有事外出必须经甲方现场负责人同意，不得无故一天不在现场。乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更登记人员，不得影响甲方的生产任务。3、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准。八、安全管理要求1、 非甲方原因的责任事故，均由乙方自行承担。 九、违约责任：1、由于乙方原因，不能如期交付工程，按有关规定承担违约责任。2、由于乙方原因，工程质量未能达到验收标准，应负责返工并承担因此而产生的一切费用。 3、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。 4、 若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还必须承担合同价款50的违约罚金。 5、本工程严禁转包。若发现转包情况，甲方有权要求乙方停工或终止本施工合同，由此造成的工期和经济损失由乙方承担。 十、质保期限、质保责任、质保金预留及退付时间：1、乙方对所施工的工程产品保修期为一年，质保期满后，如无质量缺陷，质保金无息返还。 2、质保期起始日为甲乙方及监理验收合格之日起十一、争议处理：合同在执行过程中如发生争议，双方本着诚信的原则，友好协商解决。如解决未果，可向合同签订地人民法院起诉。十二、合同组成本合同、投标报价及其附件、标准、规范及有关技术文件、施工方案、图纸、质量安全承诺书、双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分.十三、合同有效期限： 经双方签字盖章之日起到工程完工，双方结清账款，并各自尽义务后自动解除。十四、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，财务一份，行政归档一份。十五、本合同未尽事宜，双方协商后可另附文件，与本合同具有同等的法律效力。甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：负责人： 负责人：开户银行： 开户银行：账号： 账号：联系电话： 联系电话：地址： 地址：时间： 时间：施工现场违规处理办法 （附件）（1） 不按规范施工造成返工、误工，除赔偿所有直接损失外，另追加2-5倍罚金。故意浪费材料按价值3-5倍赔偿。（2）不服从管理，工人一次罚款人民币100-500元，管理人员罚款人民币500-1000元。（3）违规操作，根据情节及造成的危害程度处以人民币500元到数倍罚款。（4）打架斗殴，对工队处以人民币5000-10000元的罚款。（5）现场乱堆乱放，一次罚款人民币100-500元。（6）违反安全条例，强行施工，不戴安全帽进现场，高空作业不系安全