钢结构厂房施工合同.doc

.钢结构厂房施工合同年 月 日钢结构厂房施工合同建设方（甲方） 承建方（乙方） 为了明确双方责任，分工协作，更好地相互配合，确保工程项目按质、按量、按时完成，根据中华人民共和国经济合同法和国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例，并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、 工程概况1、 工程名称： 2、工程地点： 3、工程期限： 4、工程情况及承包方式：（1）工程情况：产品名称产品规格单位（平方米）数量备注（2）工程承包方式：包工包料（包括梁柱制作安装及预埋），按得到甲方认可的乙方设计的方案图进行制作和安装。5、合同价格：（1）该工程款总价为 元。（大写 元）（2）该工程款总价以乙方报价项目为准，如有增加项目，按签单为准，进行结算。二、 工程价款和支付方式1、 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方该工程款总价的 %给乙方。（计： 元）人民币。（大写： 元）（2）加工制作完成，开始吊装时，甲方支付乙方该工程总价的 %给乙方。（计： 元）人民币。（大写： 元）（3）该工程完成经甲乙双方验收后甲方支付乙方余额该工程款总价的的 %给乙方。（计： 元）人民币。（大写： 元）（4）余款 元作为工程质量保证金，余款一个月内一次性付清。2、甲方支付乙方的所有款项以电汇方式支付。所有付款日期均以甲方付款之银行付款凭证日期为准。为确保工程顺利进行，甲方应按时支付上述款项。三、 施工准备1、 甲方责任：（1） 按合同条款及时支付工程款。（2） 提供工程安装所需水、电线路的接点，并保证施工期间的需要。（3） 负责确保安装场地以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。（4） 向乙方提供钢构件拼装场地，租赁材料、重要工具临时存放仓库。（5） 向乙方提供原有地基数据，保证数据真实准确。2、 乙方责任：（1） 严格按照国家有关规定、规范进行钢结构厂房制造、安装，确保符合设计图纸（此处设计图纸得到甲方认可的乙方设计的钢结构厂房设计方案图）及材料的要求、本工程使用要求和技术附件的条件。（2） 准守地方政府和有关部门对施工场地交通及施工噪音等管理制度。（3） 做好施工现场原有管线的保护工作。（4） 乙方负责钢结构厂房工程材料保护工作。（5） 乙方负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸材料的清点、整理、堆放、保管、搬运等。（6）乙方严格按照国家的施工规范和安装标准进行施工。（7）乙方不履行上述各项义务，承担工期延误责任和经济损失。（8）负责委派相关人员全面负责工地的质量、进度、安全和交工验收等工作。（9）组织施工人员、施工用具、施工机械进场。四、 施工与设计变更1、 甲方认可的钢结构厂房设计方案图纸为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。2、 施工图的重大修改，应由甲方同意，甲方签证后，乙方才予实施。3、 施工中发现下述事故，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认（1） 施工图纸和现场状况不一致时。（2） 施工图表示不明确或有错误。五、 工程施工和质量1、 乙方负责钢结构厂房的制作安装经甲乙双方商定：（1） 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（2） 年 月 日之前，全部工程完工。2、 乙方必须严格按照施工图纸，技术规范和组织设计进行施工，确保工程质量达到优良的质量标准，不留隐患交付使用。3、 甲方派出代表，协助配合乙方项目经理技术协调及签证工作。4、 乙方须派驻工地相关人员，全面负责现场管理、施工质量、施工进度、施工安全等所有事宜。5、 安装如需提前完工，双方另行签订协议，乙方按此修订进度计划，报甲方批准，甲方应在3天内给予批准，并为赶工提供方便条件。六、 工程施工安全条款1、 乙方进入施工现场人员必须戴好安全帽、穿好工作服和工作鞋。2、 施工人员遵守安全操作规范，加强自我保护意识。3、 按技术安全规范进行施工，非施工人员不得进入施工区，严禁违规操作。4、 乙方项目经理必须对全体人员进行安全教育，配备安全装备。5、 注意用电安全，每天收工时关掉总闸刀，对电焊机盖上防雨瓦。6、 下雨天严禁施工。7、 工地施工人员的安全事故全权由乙方负责。七、 乙方声明和售后服务1、 乙方对制作的钢结构厂房作出下列声明及保证：2、 所有材料为全新、未曾用过且按双方规定的材质。3、 钢结构厂房的设计、制造和安装是以国家相关规范、规程为标准，并满足本工程使用要求。4、 乙方对所制作安装的钢结构厂房工程进行保修，保修期为一年（屋面防水和渗漏保修期为一年，结构部分为 年）。保修期从竣工之日起算。竣工之日定为钢结构厂房全部建成完工之日。八、 违约责任1、 任何一方违约或不履行合同中的条款，而造成对方经济损失时，由违约方承担经济责任，任何一方不可单方面终止合同，否则造成的损失由该方负责。2、 江防未能按合同规定时间支付工程款造成的工程延误，由甲方承担所有造成的损失费用，并且顺延工期。3、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应延顺：（1） 甲方不按合同付款，影响工程材料进场；（2） 工程量变化或设计变更；（3） 不可抗力（连续下雨，地震、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾等）；（4） 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时。九、 解决合同纠纷办法1、 因发生不可抗因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。2、 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉