一级建造师《建设工程法规及相关知识》常考题型

学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 一级建造师 建设工程法规及相关知识 常考题型 一、单项选择题（每题 1分 ） 第 1 题 某注册建造师甲于 2008年 9月 18日由于违反工程建设强制性标准被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在（ ）之后才能申请注册。 A.2009年 9月 18日 B.2010年 9月 18日 C.2011年 12月 28日 D.2013年 9月 19日 正确答案： B, 第 2 题 根据法的效力等级规定，建设工程质量管理条例属于（ ）。 A.法律 B.部门规章 C.行政法规 D.单行条例 正确答案： C, 第 3 题 招标投标法属于（ ）。 A.民商法 B.行政法 C.经济法 D.社会法 正确答案： A, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 4 题 全国人民代表大会法律委员会和有关的专门委员会审查认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触而制定机关不予修改的，可以向（ ）提出书面审查意见和予以撤销的议案。 A.最高人民法院 B.全国人大常委会 C.最高人民检察院 C.国务院 正确答案： B, 第 5 题 以下（ ）事项可以由行政法规制定。 A.民事基本制度 B.仲裁 C.征收非国有资产 D.住建部对施工领域的管理 正确答案： D, 第 6 题 下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是（ ）。 A.当事人可以约定以审计结论作为合同结算的依据 B.审计结论与合同价款不一致并不必须影响合同效力 C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据 D.合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据 正确答案： C, 第 7 题 关于表见代理的错误说法是（ ）。 A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见 代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权 正确答案： B, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 8 题 根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（ ）。 A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产 C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人 正确答案： D, 第 9 题 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移 交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 正确答案： C, 第 10 题 建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用 50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（ ）。 A.渎职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 正确答 案： C, 第 11 题 下列责任种类中，属于民事责任承担方式的是（ ）。 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 A.罚款 B.罚金 C.返还财产 D.没收财产 正确答案： C, 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 对于一级企业的工程业绩要求，必须完成过单跨（ ）米以上的房屋建筑工程。 A.36 B.30 C.21 D.12 正确答案： B, 第 13 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预 测题 ) 单项选择题 施工企业资质有效期为（ ）年。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 正确答案： D, 第 14 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质，由（ ）设立批准，由（ ）进行资质批准。 A.国家工商总局、国务院建设行政主管部门 B.国务院外经贸管理部门、国家工商总局 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.省级工商部门、省级建设行政主管部门 D.省级外经贸管理部门、省级建 设行政主管部门 正确答案： D, 第 15 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原骋用单位解除劳动关系，同时按规定办理（ ）手续。 A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册 正确答案： C, 第 16 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某市政工程由于政府部门规划调整， 导致该工程停工达 1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲某担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。 A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理 B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理 正确答案： B, 第 17 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列情形，可以进 行邀请招标的是（ ）。 A.施工单项合同价为 100万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂，只有 4家施工企业具有承接工程的能力 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 正确答案： B, 第 18 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 6月 13日甲公司进行招标，经过投标评标，最后乙建筑公司中标；在 2010年 7月 5日甲公司与乙公司签订了合同。则甲公司应当在（ ）之前，将未中标投标人的投标保证金退还。 A.2010年 7月 20日 B.2010年 7月 10日 C.2010年 7月 5日 D.2010年 6月 28日 正确答案： B, 第 19 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 专利权保护的最主要对象是（ ）。 A.实用新型 B.发明 C.外观设计 D.集成电路布图设计 正确答案： B, 第 20 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单 位委托乙设计单位编制工程设计图样，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图样许可使用权归（ ）享有。 A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： B, 第 21 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 5月 14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标 人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中，错误的是（ ）。 A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理 B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求 C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理 D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效 正确答案： D, 第 22 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目经理部没有按照合同约定 完成施工任务，则应由（ ）承担违约责任。 A.项目经理 B.监理单位 C.项目主要负责人 D.施工企业 正确答案： D, 第 23 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程预计工期 10个月，施工合同价款为 600万元。根据我国建筑工程施工许可管理办法的规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（ ）万元。 A.150 B.180 C.300 D.600 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： C, 第 24 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 3月 22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程； 2010年 7月 10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司 6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。 A.甲公司承担主要责任 B.甲公司和乙公司共同承担责任 C.丙公司承担主要责任 D.甲公司和丙公司 承担连带责任 正确答案： D, 第 25 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。甲、乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及债务承担比例均为 50%。在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到使用要求，但还是给建设单位造成了 10万元的损失。则建设单位（ ）。 A.只能向甲公司要求赔偿全部损失 B.只能向乙公司要求赔偿全部损失 C.可以要求甲公司赔偿全部 10万元 的损失 D.只能要求甲乙各赔偿 5万元的损失 正确答案： C, 第 26 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 3月 1日，某建设工程开工，由于设计图样变更，工程于 2010年 9月 18日中止施工。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于（ ）向施工许可证的发证机关报告。 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 A.2010年 12月 18日 B.2010年 12月 1日 C.2010年 10月 18日 D.2010年 10月 1日 正确答案： C, 第 27 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 A、 B、 C 三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有（ ）。 A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任 D.损失 超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任 正确答案： D, 第 28 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（ ）。 A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理 B.施工合同是监理工程师实施监理的依据 C.施工合同是 否作为监理依据，要根据建设单位的授权 D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定 正确答案： B, 第 29 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当（ ）。 A.返还财产 B.负责返修 C.赔偿损失 D.支付违约金 正确答案： B, 第 30 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（ ）。 A.保证金的预留期限，最低为 2年 B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除 C.保证金的比例一般为 5% D.返还剩余保证金，则保修期结束 正确答案： C, 第 31 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2008年 3月 1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于 2008年 4月 12日将 100t 水泥运至 建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2008年 4月 12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。 2008年 5月 4日，水泥厂计划起诉，但由于 2008年 5月 4日 6月 4日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。 2010年 4月 20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。你认为以下观点正确的是（ ）。 A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效 B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止 C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误 D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间 正确答案： D, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 32 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于社会平均成本的报价竞标。则（ ）。 A.该投标文件应作废标处理 B.该报价是降 低了工程造价，应当提倡 C.该投标行为的效力难以确定 D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止 正确答案： C, 第 33 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某项目的招标人于 2010年 6月 1日向中标人发出了中标通知书，双方于 2010年 6月 25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（ ）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。 A.2010年 6月 15日 B.2010年 6月 30日 C.2010年 7月 10日 D.2010年 7月 25日 正确答案： A, 第 34 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 A、 B、 C 三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中， A 和 C 组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（ ）。 A.A 和 C 将联合体协议一并提交给了招标人 B.B 加入由 A 和 C 组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C.C 又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D.A 和 C 商定 由 A 为牵头人并以其名义提交了投标保证金 正确答案： C, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 35 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 5月 14日甲公司进行招标，经过对投标人评标后乙公司中标，但其中标后，甲公司要求其压低报价，如不压低报价将不与其签订合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了 A 合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了 B 合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中正确的是（ ）。 A.A 合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理 B.B 合同是双方真实意思的表示，应当以 B 合同作为结算依据 C.B 合同背离了中标合同的实质性内容，应当以 A 合同作为结算依据 D.A、 B 合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定合同 正确答案： C, 第 36 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲设计院自行研发的异型特种结构设计技术获得国家专利，永宏建设单位投资 1000万元建设一项必须使用该专利技术的体育项目，则对该项目设 计任务的发包方式表述中，正确的是（ ）。 A.关系社会公共利益的项目，即使是采用特定的专利技术也不能直接发包 B.若其设计费超过 500万元必须公开招标 C.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包 D.因施工合同估算超过 200万元，故必须公开招标 正确答案： C, 第 37 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改 。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了 50万元的经济损失。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，下列说法不正确的是（ ）。 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 A.丙有权要求甲承担 50万元的损失 B.丙有权要求乙承担 50万元的损失 C.丙有权要求甲承担 30万元的损失，乙承担 20万元的损失 D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿 40万元的损失，剩余部分由甲承担 正确答案： D, 第 38 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某建设项目，招标文件 中规定的开标日期是 2009年 6月 6日上午 9点整。在 2009年 6月 6日上午 9点整的时候，共收到了投标书 10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。 2009年 6月 6日上午 11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是（ ）。 A.共收到有效标书 9份 B.共收到有效标书 8份 C.共收到有效标书 7份 D.11点送来的标书是有效标书 正确答案： A, 第 39 题 (单项选 择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（ ）。 A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程 C.商品混凝土应用于基础工程 D.大型非标构件进行吊装 正确答案： A, 第 40 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方 对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由（ ）。 A.供货商送货并负担运费 B.施工企业自行提货并负担运费 C.供货商送货，施工企业负担运费 D.施工企业自行提货，供货商负担运费 正确答案： B, 第 41 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是（ ）。 A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证 B.实施既有建筑节能改造，应当符合民 用建筑节能强制性标准，优先采用向阳、避风等低成本改造措施 C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统 D.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准 正确答案： B, 第 42 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说 明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。 A.1 B.2 C.3 D.4 正确答案： A, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 43 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制（ ）。 A.管理保障措施 B.施工现场临时用电组织设计 C.专项施工方案 D.安全技术措施 正确答案： D, 第 44 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分 类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据我国安全生产法的规定，（ ）应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。 A.省级人民政府安全生产主管部门 B.市级以上地方各级人民政府安全生产主管部门 C.县级以上人民政府安全生产主管部门 D.县级以上地方各级人民政府 正确答案： D, 第 45 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单位委托乙勘察单位对其工程建设条件进行勘 察工作，乙单位经勘察向其提供了有一定问题的勘察资料，甲单位将该资料提供给丙设计公司进行设计，后丁施工企业根据上述勘察资料和设计方案进行了施工建设，但由于结构承载问题未能通过竣工验收，则丁单位应向（ ）要求承担负责。 A.乙单位 B.甲单位 C.丙公司 D.丁企业 正确答案： B, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 46 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作为一年内不得参与必须招标项目投标的处 罚。则在企业信用档案中，应在（ ）内进行公布，公布的期限为（ ）。 A.7日， 6个月 B.7日， 1年 C.20天， 6个月 D.20天， 1年 正确答案： D, 第 47 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某房屋建筑工程于 2010年 3月 15日通过竣工验收，建设单位于 2010年 3月 31日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。 A.2012年 3月 15日 B.2012年 3月 31日 C.2014年 3月 15日 D.2014年 3月 31日 正确答案： A, 第 48 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲某与某施工企业签订了劳动合同，其劳动合同的期限为 2年，则甲某的试用期不得超过（ ）。 A.15日 B.1个月 C.2个月 D.3个月 正确答案： C, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 49 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 按照安 全生产许可证条例的规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ ）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 A.10 B.15 C.20 D.30 正确答案： A, 第 50 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2010年 3月 12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 20t，每吨 4800元， 2010年 3月 20日之前在甲公司 所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3日内答复。 2010年 3月 14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付 3万元定金。对于本案表述正确的是（ ）。 A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立 正确答案： C, 第 51 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 .施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约 4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。 A.20 B.30 C.60 D.45 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： D, 第 52 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟 预测题 ) 单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50年，屋面防水为一级，设计使用年限 15年，工程于2007年 8月 5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。 A.基础工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.屋面防水工程的保修期限为 5年 C.供热系统的保修期限为自 2007年采暖期起，到 2009年采暖期结束日止 D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1年 正确答案： D, 第 53 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（ ）。 A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B.将承揽的工程转包或违法分包 C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D.未按照节能设计进行施工 正确答案： D, 第 54 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 以下（ ）不具有法 律效力。 A.诉讼前的和解 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 B.诉讼中的和解 C.执行中的和解 D.仲裁中的和解 正确答案： B, 第 55 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 用人单位可以解除劳动合同的情形是（ ）。 A.提供劳务的甲为未成年人 B.乙患病在规定的医疗期内 C.丙患职业病丧失劳动能力的 D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的 正确答案： A, 第 56 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的 试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过 （ ）个月。 A.12 B.18 C.20 D.24 正确答案： D, 第 57 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由（ ）的文物行政主管部门会 同城乡规划行政主管部门划定并公布。 A.市级人民政府 B.县级人民政府 C.核定公布该文物保护单位的人民政府 D.省、自治区、直辖市人民政府 正确答案： D, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 58 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程业主与设计单位签订了合同价为 50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金 10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款 20万元。下列表述中，错误的是（ ）。 A.设计单位不履行合同时，应当 支付给业主 20万元 B.承包商不履行合同时，应当支付给业主 40万元 C.设计合同履行后，定金 10万元可冲抵设计费 D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款 20万元 正确答案： B, 第 59 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据我国行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是（ ）。 A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的 C.当事人对行政机关作出 的没收违法所得不服的 D.当事人对建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解结果不满的 正确答案： D, 第 60 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（ ）。 A.丙无权要求开发商履行合同 B.丙可以要求乙履行合同 C.乙可以要求开发商履行合同 D.乙应向丙披露委托人 正确答案： A, 第 61 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（ ）。 A.丙应对此承担全部责任 B.应由乙承担全部责任 C.乙和丙对此承担连带责任 D.甲直接要求丙赔 偿损失 正确答案： B, 第 62 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在建设工程施工中产生的自然人之间的借贷行为，其利率有何规定（ ）。 A.民间借贷的利率，必须执行中国人民银行的同类贷款利率标准 B.民间借贷中的利率可以由当事人约定 C.可以计单利，也可以计复利，由双方约定 D.利率不得超过银行同类贷款利率的 4倍 正确答案： D, 第 63 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（ ）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 正确答案： A, 第 64 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建筑施工总承包特级资质，应至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。 A.8 B.6 C.4 D.3 正确 答案： B, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 65 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。 A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责 C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查 D.应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员 正确答案： B, 第 66 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的 试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（ ）。 A.按照约定分包单位自行承担责任 B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任 C.总包单位承担责任 D.总包单位与分包单位承担连带责任 正确答案： D, 第 67 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 对于高大模板工程，施工企业编制专项施工方 案后，组织专家论证后，经（ ）签字后实施。 A.施工企业项目经理、现场监理工程师 B.施工企业技术负责人、建设单位负责人、总监理工程师 C.施工企业技术负责人、总监理工程师 D.建设单位负责人、总监理工程师、施工企业项目经理 正确答案： B, 第 68 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（ ）。 A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总 结算 B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查 C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查 D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查 正确答案： D, 第 69 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（ ）。 A.国务院建设行政主管部门负责全国实施 工程建设强制性标准的监督管理工作 B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式 C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见 D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一 正确答案： C, 第 70 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲市 A 建筑工程公司与乙市 B 钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定： “ 就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁 。 ” 后双方在履行合同过程中发生争议， A 公司向乙市某区人民法院起诉要求 B 公司承担违约责任； B 公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（ ）。 A.裁定不予受理 B.裁定驳回起诉 C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁 D.受理并依法审理此案 正确答案： A, 二 、多项选择题（每题 2分 ） 第 71 题 建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（ ）。 A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜 B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 C.监理公司的总监理工程师 代表公司执行工程监理任务 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理 E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底 正确答案： A,C,D,E, 第 72 题 甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了 25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（ ）。 A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务 B.甲最多只应该偿还 25%的债务，其余部分与其无关 C.丁有权要求丙偿还 80%的债务 D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分 E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务 正确答案： A,C,D, 第 73 题 工程建设的强制性标准是指直接涉及工程（ ）方面的工程建设标准强制性条文。 A.质量 B.安全 C.环保 D.造价 E.卫生 正确答案： A,B,C,E, 第 74 题 施工单位在工程施工过程中，必须进行有关检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。下列属于建设工程质量管理条例规定的检验范围的有（ ）。 A.抹灰配料水泥 B.施工塔吊 C.钢筋 D.商品混凝土 E.工程实体中的给 水管主控阀 正确答案： A,C,D,E, 第 75 题 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（ ）。 A.合同自成立时生效 B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 D.未办理物权登记不影响合同效力 E.合同生效当然发生物权效力 正确答案： A,D, 第 76 题 某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失 8万元，甲单位因此支付了 1万元的费用。则下列说法中，不正确的是 （ ）。 A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这 1万元的损失 B.因甲单位的援救使施工单位减少了 8万元的损失，所以施工单位应支付 8万元给甲单位 C.甲单位有权要求施工单位支付 1万元 D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付 1万元 E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付 8万元 正确答案： A,B,D,E, 第 77 题 ( 建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。 A.外 力引起的装备损毁 B.地震导致施工建筑物 C.台风摧毁施工现场内的临时工程 D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失 正确答案： A,B,C, 第 78 题 从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的（ ）等条件，划分为不同的资质等级。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.咨询服务人员 D.已完成的建筑工程业绩 E.已完成和正在进行的建筑工程业绩 正确答案： A,B,D, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 79 题 ( 注册建造师享有的权利有（ ）。 A.使 用注册建造师的名称 B.与当事人有利害关系的，主动回避 C.在施工单位签署的质量合格文件上签字 D.接受继续教育 E.执行技术标准、规范和规程 正确答案： A,C,D, 第 80 题 下列选项中，应作为废标处理的情形有（ ）。 A.报价低于其它投标人 B.报价低于标底 C.未按规定的格式填定 D.投标人名称和组织结构与资格预审时不一致 E.联合体投标未附共同投标协议的 正确答案： C,D,E, 第 81 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分 类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有（ ）。 A.李某因工伤丧失了民事行为能力 B.张某取得资格证书 4年后方才申请注册 C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册 D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册 E.孙某虽然已年满 65岁，但仍担任单位的咨询顾问 正确答案： A,D,E, 第 82 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选 择题 地役权合同一般包括（ ）等条款。 A.合同的公证机关 B.供役地和需役地的位置 C.利用目的和方法 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 D.利用期限 E.费用及其支付方式 正确答案： B,C,D,E, 第 83 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 甲某为乙建筑公司的员工， 2010年 3月 10日，甲某在没有乙建筑公司委托的情况下，却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥。根据相关法律的规定，以下表述中，错误的有（ ）。 A.甲某的行为属表见代理，该合同有效 B.甲某的行为属无权代理，该合同无效 C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立 D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任 E.水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立 正确答案： A,D,E, 第 84 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据我国民法通则的有关规定，债的发生根据主要包括（ ） 。 A.合同 B.违约行为 C.无因管理 D.不当得利 E.侵权行为 正确答案： A,C,D,E, 第 85 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（ ）行为不符合法律的规定。 A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告 B.乙是当地建委的下属部门 C.乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构 D.乙接受委托后，指派工作人 员张某具体操办该招标事宜 E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： B,C,E, 第 86 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 某企业拟拆除该单位的污水处理设施，下列叙述中，不符合环境保护法要求的是（ ）。 A.该企业应在拆除该设施前，向上级主管部门申报 B.上级主管部门接到该企业拆除申报后，逾期未批复的，视为同意，该企业可以进行撤除 C.该企业可根据自身情况，随时决定实施拆除措施 D.该设施如果确有必要拆除，应首先征得所在地的环境保护行政主管部门的同意 E.该企业应在拆除该设施前向国家环境保护部门申请批准 正确答案： A,B,C,E, 第 87 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据我国劳动法的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。 A.不得安排未成年人从事矿山井下作业 B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业 C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 D.不得安 排未成年人延长工作时间和夜班劳动 E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查 正确答案： A,E, 第 88 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 建设单位的质量责任和义务有（ ）。 A.向施工单位提供有关原始资料 B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 C.依法进行设备、材料等的采购招标 D.按照图纸和施工技术标准进行施工 E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续 正确答案： A,B,C,E, 学建筑 ，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 89 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 建设工程施工合同中发包人应当承担的赔偿损失的情形包括（ ）。 A.未及时检查隐蔽工程造成的损失 B.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失 C.转包、违法分包造成的损失 D.要求压缩合同约定工期造成的损失 E.提供图样或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失 正确答案： A,B,D,E, 第 90 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国合同法的规定履行。下列表述中正确的有（ ）。 A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行 B.履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行 C.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 D.价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行 E.质量要求太高，可根据当地标准履行 正确答案： A,B,C, 第 91 题 (多项选 择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括（ ）。 A.支付租金 B.标的物的瑕疵 C.妥善保管和使用租赁物 D.向出卖人支付价