内部劳务合同013.doc

鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司Z20120210-014劳务合同甲方：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司乙方： 负责人：根据合同法及相关法律的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，就 工程提供劳务事项签订如下合同： 第一条 项目名称及劳务内容 乙方将 工程全部按规程规范完成，达到验收规范要求。第二条 劳务作业量暂按施工图纸上的数据计算，最后以实际工程量为最终结算数据。第三条 工期要求 1、乙方提供劳务自 年 月 日起至 年 月 日止，共 个日历天。因开工条件、人力不可抗拒因素或甲方原因必须顺延工期的，乙方与甲方分管经理或项目经理办理工期顺延手续，工期延期必须经甲方书面签证。2、乙方按甲方工程项目部提供的工程施工形象进度计划表，严格组织施工。乙方进入工地后，需按甲方工程的总工期要求调入足够的劳力，如限期达不到所需人数，且进度不能按甲方提供的分部（分项）进度表实施，乙方应向甲方承担违约责任。甲方指出后，乙方仍未按约履行的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退出工地。乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失，并向甲方支付已完成施工劳务费30%的违约金。第四条 质量要求 1、乙方向甲方提供劳务必须使施工质量达到 优良达标（质量等级）。2、乙方必须严格按照施工图纸、相关说明及国家颁布的建筑规范标准进行施工，并接受甲方和监理的检查监督。3、乙方必须严格按照以上第2款履行，否则造成的一切质量损失及由此产生的材料、人工费、工期损失均由乙方承担。第五条 合同价格及结算方式 1、本合同价格为人民币 元整 （￥ 元）。本合同价格为固定价格，除设计变更外原则上不做调整。合同价格包括工程实体费用和乙方在施工中对外联系事务及施工全过程中的吃、住、用、行及消耗性材料、车辆、工器具的相关费用。2、费用结算甲方按乙方实际完成的工程量拨付进度款。施工过程中，乙方可根据工程量完成情况向甲方提交23次中间验工计价付款申请，并提供相应数额的税票，由甲方项目部审核批准支付。竣工前，累计支付合同价款不得超过合同价格的70%。工程验收送电后再付20%，甲方留扣乙方合同价格的10%作为质保金。质保期从工程验收合格交付使用之日起一年，质保期满无质量问题后一次无息付清，质保期内如出现质量问题乙方必须在甲方规定的期限内免费负责维修，否则甲方有权动用质保金自行维修，由此发生的费用从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。第六条 甲乙双方的权利与义务（一） 甲方的权利和义务 1、负责总体工程施工组织设计的编制和实施。2、负责工程前期准备工作，障碍清除等协调工作。3、负责对图纸及其他技术文件的交底工作和对现场安全、技术的监督指导工作。4、负责对工程质量和进度的把关和督查工作。5、负责物资供应及与相关的联络、协调、管理工作。6、负责为乙方协办和审批计价结算手续。7、负责组织工程的中间验收和竣工验收。8、负责对乙方人力资源合理利用情况进行监督指导。9、负责联系停、送电工作，负责对上级工程管理部门的工作接待，主动接受和答复上级管理部门的检查监督。（二）乙方的权利和义务1、乙方在签订本合同后，应及时提供本项目的施工组织措施，重点突出安全、质量、工期三项指标，详细编制本工程全过程的人力资源配置计划以及消耗性材料计划。2、严格按照施工图纸及国家建设技术规范精心施工，确保工程质量达到本合同约定的质量目标。3、严格遵守操作规程，坚决杜绝人身伤亡事故。做到安全文明施工， 同时做好综合治理，杜绝违法乱纪。4、乙方要依法加强对现场作业人员的管理，严格按照劳动法的规定向被雇佣人员支付报酬并独立承担民事，刑事责任。5、科学分工、合理安排，确保按期完工。6、独立完成施工记录及各种试块实验报告的编制、整理、装订、修改工作并配合甲方完成移交工作。7、乙方要认真做好设备、物资及其他材料的识别、清点、接收和防护保管工作并对以上工作的后果负完全责任。8、乙方对本施工项目全过程工程质量的标识和可追溯性负责，即：下一工序的介入表示对上一工序工程质量的完全认可并对后续后果负完全责任。9、工程结束必须及时办理退料手续。如发现乙方私自处理，乙方应向甲方承担违约责任。10、补充材料计划应提前一周上报甲方项目部。11、甲方发放到工地的材料，卸车不得过夜，由甲方承担卸车费用。12、乙方在进场前必须将所有工作人员的身份证复印件或户口本复印件等基本信息报甲方备案。第七条 安全文明施工要求1、甲方要求乙方进入施工工地前，办理乙方全部现场施工人员的人身意外保险，费用由乙方支付，出现伤亡事故均由乙方自行承担。发生人身伤亡事故的，由乙方先从工人意外伤害保险金中赔付，剩余部分由乙方承担。甲方替乙方承担该事故的赔偿责任的，有权从未付合同价款及质保金中扣除相应部分。2、乙方施工人员进驻现场后，由乙方造成的失火、煤气中毒等任何安全事故由乙方自己承担责任。3、乙方负责每天清理施工现场，做到工完场清，如乙方达不到甲方要求，并由此造成的损失由乙方负责承担。4、文明施工，施工道路只有一条，不得随意碾压，否则由乙方进行修复并承担相关费用。第八条 违约责任 1、乙方施工工程质量不符合规定的，乙方负责无偿维修或返工，由此造成的材料费、劳务费和其他工种连带损失均由乙方承担。 2、因甲方原因及不可抗力造成的工期延误，合同工期相应顺延。因其他人员（除乙方外）阻拦造成的停窝工，经甲方项目经理及监理工程师签证认可后甲方同业主协调给予乙方生活补贴。非上述原因造成工期延误的，每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币贰仟元（￥2000元）。 3、在施工期间如乙方造成重大质量事故（缺陷）或分部（分项）工程延误5天以上或屡次不服从管理的，甲方有权单方解除合同且乙方须向甲方支付合同价格30%的违约金。第九条 安全施工（一）安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2、甲方应对在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。（二）事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担赔偿责任及相关费用。2、甲乙双方对事故责任有争议的，按政府有关部门的认定处理，对政府有关部门的认定有异议的，可向人民法院提起诉讼。第十条 合同终止甲、乙双方按照本合同约定履行完毕所载各自义务或解除本合同的，本合同终止。第十一条 争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，由当事人双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条 本合同自甲方授权代表签字、加盖合同专用章，乙方负责人签字、捺印之日起生效。第十三条 本合同一式