施工合同(1999)副本.doc

建设工程施工合同（GF19990201）（副 本）中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理总局 二00八年六月协 议 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 2、工程承包范围承包范围： 3、合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数： 4、质量标准工程质量标准： 5、合同价款金额（大写）： （人民币） ￥： 元6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书62双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、本协议书中的有关词语含义与本合同通用条款中的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效10.1合同订立时间： 年 月 日10.2合同订立地点： 10.3本合同双方约定 后生效。发 包 人：（公章） 承包人：（公章）地 址： 地 址：成都市解放路一段95号法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银行： 开 户 银行：帐 号： 帐 号：邮 政 编码： 邮 政 编码： 鉴证机关意见： 鉴证员： 年 月 日专 用 条 款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 。发包人提供标准、规范的时间： 。国内没有相应标准、规范的约定： 。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 。发包人对图纸的保密要求： 。使用国外图纸的要求及费用承担： 。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 。发包人委托的职权： 。需要取得发包人批准才能行使的职权： 。5.3发包人现场代表姓名： 职务： 职权： 。5.4不实行监理的，工程师的职权： 。6.项目经理姓名： 职务： 7.发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 。（2）将施工所需的水、电接至施工现场的时间、地点和供应要求： 。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 。（6）水准点与座标控制点交验要求： （7）图纸会审及设计交底时间： 。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 。（9）双方约定发包人应做的其它工作： 。7.2发包人委托承包人办理的工作： 。9.承包人工作（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 。（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续： 。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 。（8）施工场地清洁卫生的要求： 。（9）双方约定承包人应做的其他工作： 。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 。工程师确认的时间： 。10.2群体工程中有关进度计划的要求： 。13、工期延误双方约定工期顺延的其他情况： 。四、质量与验收17、隐蔽工程与中间验收17.1双方约定中间验收部位： 。五、安全施工 。六、合同价款及支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用 方式确定。（1） 采用固定单价合同，合同价款中承包人承担的风险范围： 。风险费的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （2） 采用可调价格合同，合同价款调整方法： （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： 24、工程预付款工发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 。扣回工程款的时间、比例： 。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 七、材料设备供应27.6发包人供应材料设备的结算方式： 。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 八、工程变更 九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定： 。32.2中间交工工程的范围和竣工时间： 。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24款约定承包人违约应承担的违约责任： 。本合同通用条款第26.4款约定承包人违约应承担的违约责任： 。本合同通用条款第33.3款约定承包人违约应承担的违约责任： 。双方约定的发包人其它违约责任： 。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 。双方约定的承包人其它违约责任： 。37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协调不成的按下列第 种方式解决：双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 仲裁委员会仲裁；（2）依法向 人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 。分包施工单位： 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 。 发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容： 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： 46、合同份数46.1双方约定合同正副本份数： 。47、补充条款 。附件1：承包人承揽工程项目一览表（见工程量清单）附件2：发包人供应材料设备一览表（无）附件3：工程质量保修书 发包人（全称）： 四川广元经济开发区管理委员会 承包人（全称）： 四川省华鼎建设有限责任公司 为保证 袁家坝工业园区主干道及支路建设工程施工(第二标段) （工程名称）在合理使用期限内，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括 本工程路基、路面 等工程项目。具体质量保修内容双方约定如下： 无 。二、工程质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程 / 年；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏 / 年；3、供热与供冷系统 / 采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装 / 年；5、装修工程 / 年；6、市政公用工程为 壹 年；7、其它约定： 无 。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 % 。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为 贰拾万整（从合同价款中扣除） （大写）。质量保修金银行利率为 无 。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日附件4：安全生产合同发包人（全称）： 四川广元经济开发区管理委员会 承包人（全称）： 四川省华鼎建设有限责任公司 为搞好 袁家坝工业园区主干道及支路建设工程施工(第二标段) （工程名称）在施工期间的安全生产工作，为本工程在施工过程中创造安全、高效的施工环境，经发包人与承包人协商一致，特签订本安全生产合同书。一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行本工程施工合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计审批，同时施工，同时验收，后投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及地方相关部门有关安全生产的规定，认真执行本工程施工合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制，从派往本工程的项目经理到生产工人（包括临时雇用的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%至3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构管理人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故的发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁布发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其他任何人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目的相关特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。本合同经双方签字盖章后生效。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法 定 代 表 人 法 定 代 表 人 或其委托代理人（签字）： 或其委托代理人（签字）： 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日附件5：建设工程廉政合同发包人（全称）： 剑阁县东宝小学校（以下简称甲方） 承包人（全称）： 四川龙申建设有限公司（以下简称乙方）根据国家及地方有关工程廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证袁家坝工业园区主干道及支路建设工程施工(第二标段) （工程名称）建设工程高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本工程甲乙双方特签订如下合同。第一条 甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。（二）严格执行袁家坝工业园区主干道及支路建设工程施工(第二标段) （工程名称）建设工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结束的权利。第二条 甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买规定外的材料和设备。第三条 乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证券，贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条 违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由甲方给予赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政