(挂靠)工程内部承包合同(730).doc

工程内部承包合同甲方：杭州商祝装饰工程有限公司（以下简称甲方）乙方： 罗景德 （以下简称乙方）项目承包责任人： 罗景德 身份证号照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，根据总包合同（指甲方与建设单位所签订的承包合同，以下简称总包合同）的相关条款及甲方有关规定，经双方平等协商，达成一致，自愿签订如下内部承包合同条款，共同遵守执行。第1条 工程概况1-1工程名称：鄂尔多欺市亿鼎煤化工有限公司煤化装置钢结构工程1-2工程地点：鄂尔多欺1-3工程内容及范围：装饰合同内的装饰水电等工程 1-4开、竣工日期：2012年7月25日至2013年10月31日1-5工程暂定造价为：3275000.00元大写（叁佰贰拾柒万伍仟元整）1-5质量要求：合格第2条 承包方式及承包造价2-1承包方式： 包工包料，包该工程完成达到合同中承诺的要求而需承担的一切责任，自负盈亏。2-2承包造价：按结算总价，上缴管理费比例 5 %（现场配合及现场发生的费用由乙方承担）基数承包，最终以审计的决算为准。2-3工程签证增加部分按同比例上缴管理费。2-4工程税金：工程税金由乙方承担，由甲方统一代收代缴,基准为4%。如工程税金由总包方代收代缴，乙方应督促总包方及时提供合法的由总包方税务机关出具的法定代扣代缴完税凭证。第3条 工程工期、质量、安全、文明施工要求3-1工期：乙方必须达到本合同 1-4 条款要求，同时执行总包合同条款内容。3-2质量：乙方必须达到本合同 1-5 条款要求，执行总包合同条款内容。3-3安全生产：按甲方制定的施工项目管理责任书之“安全管理责任”规定执行。乙方不能达到安全生产指标，乙方应承担由此而产生的责任及费用。3-4文明施工：按甲方制定的施工项目管理责任书之“文明施工管理责任”规定执行，同时执行总包合同条款内容。3-5环境、职业健康安全：按甲方制定的施工项目管理责任书之“环境、职业健康安全责任” 规定执行，同时执行总包合同条款内容。3-6处罚：因乙方原因未能按本合同上述条款要求执行，乙方除按总包合同相关条款处罚外，同时给甲方造成直接经济损失，应负全部责任，必要时甲方可依法追究乙方承包责任人的刑事和民事责任。3-7乙方在承包施工中未能按甲方要求确保工程质量、进度、文明安全施工，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切经济损失。3-8合同履约保证金归还时间：在甲方收到业主（总包）退还的保证金，乙方提供该工程的竣工单后三天内无息支付给乙方。如乙方未按合同要求的质量、工期、安全文明施工完成，则按规定的比例扣罚（履约保证金归还时间详见总包协议）。第4条 工程款支付4-1备料款：甲方收到款额，经甲方生产部审核扣除 5 %管理费（发票额）和税金及10%农民工工资保证金（工程竣工后予以退还），经相关领导审批后，支付乙方使用。4-2施工用电用水及其他费用按总包合同要求执行 。4-3工程尾款支付：甲方收到最后一笔工程审定款，乙方应提供给甲方已经业主审定的结算后，扣除 5 %管理费和税金，其余支付给乙方。质保金待保修期满业主方退还质保金后一并结算无息支付给乙方。 4-5工程款支付和保证金的退还，如因业主（总包）方原因造成款项延迟支付，乙方不得向甲方要求支付，甲方也不因此承担违约责任和法律责任，但甲方应协助乙方催讨，必要时协助办理法律手续，相关费用由乙方承担。4-6乙方在工程未结束之前必须确保工程款专款专用，未经甲方同意不得挪作他用。 第5条 设备材料供应5-1 除规定由业主供应的设备材料外，其它材料应在甲方认证过的合格供应商中采购供应。如果供应商非甲方合格供应商则按甲方相关规定进行相关评审。主材及大宗材料等合同按甲方规定由甲方审核盖章。5-2任何设备、材料的采购、供应、质检、入库验收、领料耗料等手续按甲方施工项目管理责任书、公司管理制度要求执行。并提供设备材料符合设计图纸要求的出厂合格证、质保书等资料，并承担质量责任。5-3因乙方采购的材料设备及材料管理造成的经济损失和法律责任，由乙方自身负责。同时甲方不负任何连带的经济和法律责任。第6条 甲方职责6-1根据工程的实际情况，按施工项目管理责任书等有关管理规定的要求，对工程作出生产、经营、技术、质量、安全、劳务分包等方面的检查、监督、控制、指导和协调。6-2配合项目部组织工程总体验收，向业主办理交工手续（资料由乙方提供）。6-3负责工程资料（包括施工组织设计、施工用电方案、应急预案、重大危险源和环境因素辨识评价）的审核、管理存档（资料由乙方提供）。6-4负责本工程款费用的专款专用。6-5其他按甲方管理制度规定的责任。6-6指导协助并提供与乙方维权（诉讼及非诉讼）对外（不包括甲方）一切必要手续和必要帮助，相关费用由乙方承担。第7条 乙方职责7-1乙方作为甲方在工程上的实施者，必须按照甲方的公司项目管理制度的要求全面履行甲方与业主(总包)方签订的合同内容，完成甲方对工程施工、经营、质量、服务、核算等方面的指令，以一个完整的优质的施工产品移交给业主（建设）方。7-2乙方必须配备完整的项目管理班子（报公司生产部备案）即工程负责人，各专业施工员、质检员、安全员、材料员、统计员、资料员等，在整个施工过程中应确保项目管理班子的稳定性，如确因工作需要进行变动调整的，应把变动调整后的人员名单报公司生产部批准后备案。7-3虚心接受及配合上级主管部门检查、监督，及时整改存在的问题，确保无书面通报及媒体曝光现象。7-4劳务分包时， 乙方不得将工程发包给无资质的劳务队伍。施工人员必须要签订劳务合同，施工期间乙方必须为所有的施工员工办理意外伤害保险。按时足额发放员工工资。在上岗前，乙方应严格按照中华人民共和国安全生产法和本施工现场的实际情况对本项目部全体员工进行安全生产教育和培训，培训经考试合格后方可上岗。上岗时应为其配备甲方公司编制的安全生产操作条例规定，配齐具有甲方公司标识的劳动用品和安全防护用品，做到安全施工和搞好文明施工及现场形象宣传。在施工过程中发生（不管是人身安全或者工程质量）的事故，项目部应保护好现场，积极救护受伤人员并及时通报公司生产部，其间和善后的经济损失均有乙方承担。7-5确保工程质量，严格按图纸和施工验收规范施工，牵涉到工程部分的修改必须经设计同意办好相关手续。7-6按甲方公司项目管理制度的有关要求及时向甲方提供施工进度计划表和完成产值统计表等，按规定将各类报表上报公司工程部。7-7施工中做好工程原始资料记录，竣工后 20 天内按如下内容归类成册装订作为提交甲方的竣工资料（竣工技术资料原件 1份工程决算资料 2 份其他应存档的管理资料 1 份）。7-8乙方必须积极、主动、及时地负责应收款工作，及时同甲方对清往来帐目。在施工过程中，必须做到本工程资金的专款专用，严禁工程资金相互串用。7-9施工中及时做好联系单变更签证工作，竣工后 20 天内完成工程决算书的编制报审工作，并负责结算对帐工作。7-10严格根据总包方条款要求和甲方生产部门制定的安装工程保修书内容，做好保修期内的回访服务工作。7-11工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，乙方在接到保修通知（24）小时内派人修理。乙方接到通知超过（24 ）小时未能派人前来修理，甲方可委托其他单位或人员修理，费用由甲方实际支出另加20%从乙方保修金中自动扣除。7-12乙方在工程履约中应严格遵守甲方有关财务管理的制度，不得私设帐户，私自向业主收取工程款；保证项目资金专款专用，不得私自挪用项目资金。否则，即按侵占公司资金论处，甲方有权予以制止，并视情节追究乙方的法律责任，包括刑事责任，经济处罚按乙方自行提取工程款项数额的 150 予以罚款。第8条 工程停建或缓建 8-1由于政策变化，不可抗力以及业主原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善作好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同规定支付业主已付的工程价款(业主支付原因除外)。已经订货的材料、设备由订方负责退货，由此发生的一切责任由乙方自行承担。甲方不负任何连带的经济和法律责任。非甲方原因，造成的工程中途停建或缓建，乙方不得向甲方要求支付任何损失的赔偿。第 9 条 解决合同纠纷方式9-1双方若发生争端或纠纷应先协商解决，若协商不成，可向甲方所在地的仲裁机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。9-2若因建设方或其他第三方原因使甲乙双方利益遭受损害而发生纠纷(包括但不限于带、垫资、保证金及前期费用不能及时回收等风险由乙方自行承担)，乙方不得以甲方为诉讼对象，而应积极与甲方配合由甲方出面向纠纷的另一方提出诉讼。9-3除下列原因外，乙方不得停止施工：1)建设方或甲方要求停止施工。2)甲乙双方协议停止施工。3)国家政府职能部门或行政机关要求停止施工。第10条 违约责任10-1由于乙方原因未能达到合同规定的工期、质量、安全、文明标化、服务等要求，均按违约处理。除按总包合同处罚外，还应按甲方施工项目管理责任书和管理制度规定进行处罚。10-2乙方在承包工程过程中对外（不包括甲方）发生与工程相关的欠款后应承担的法律责任，导致甲方被诉讼并造成经济损失的均由乙方赔偿，甲方因此给乙方垫付的款项均按公司借款规定处理，并承担因欠款给甲方造成的一切经济损失和责任。第11条本合同履约担保11-1乙方应选择以下1或2 项方式向甲方提供合同履约担保（甲乙方第一次签订合同必选项）：1、乙方向甲方交纳履约保证金 0 万 元作为附本合同的履约担保。2、为保证本合同的工程质量、工期及施工文明安全等符合总包合同要求，甲方在业主支付的进度款中分三次预留保证金 0 万元（其中：合同履约保证金 0 万元，甲方预留风险抵押金 0 万元），用作工期、质量、文明施工以及经济风险等的保证。待工程完工结算后，支付给乙方。第12条 其他12-1本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，在竣工结算、工程款结清后失效。12-2甲乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利及义务，其他任何同甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关，由各自自行承担责任，不负连带责任。12-3分批验收的工程，在未经正式验收合格及未交付使用前，其工程产品的维护、保养由乙方负责。12-4只有正式签订本承包合同后，才能申请刻制项目技术专用章，项目技术专用章的使用仅限于工程技术资料，不得用于任何合同、协议等与经济相关文件的签订。公司一旦发现有此现象将立即收缴该项目技术专用章，乙方已签