龙鼎大酒店装饰工程木工施工合同.doc

利泰国际酒店装饰工程木工施工合同发包方(以下简称甲方)：广西威豪装饰有限公司 承包方(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，按照甲、乙双方在同等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：利泰国际大酒店一楼宴会厅2、工程承包：采取乙方包工不包料的方式。 3、工程期限：开工日期：年 月 日 竣工日期： 年 月 日名 称单 位单 价数 量备 注吊顶、边吊平方米、米柜子米按现场实际为准写字台个卫生间吊顶平方米电视墙个含不锈钢安装房门个窗帘合米床头底板面板背景平方米含硬包酒柜个墙面面板平方米玻璃隔断米床头柜个床铺张地脚线米KTV包间平方米不含软包其他全部做完按室内使用投影面积计算其他未有项目看附表二、甲方工作1、开工三日前为乙方进场施工创造条件，以不影响施工为原则。2、无偿提供施工期间的水源、电源。3、无偿提供工人安全帽等安全用品。4、负责协调现场施工队与邻里之间的关系。5、参与工程质量施工进度的监视，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。三、乙方工作1、施工中应严格执行安全施工操纵规范、防火规定、施工规范及质量标准，定期保质完本合同工程。2、乙方必须保证施工质量，发生施工质量题目，乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量题目，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。3、施工职员应文明施工，禁止野蛮施工。甲方对表现不好的施工职员有权要求掉换，承包人不得拖延。4、施工职员必须正确佩戴安全帽等安全用品，否则一切安全后果，乙方自负。5、乙方应加强对现场施工职员防火防盗安全教育，施工职员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生题目，后果自负。施工期间乙方工程施工职员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。四、工期延误1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在题目的返工用度由乙方承担，工期不顺延。3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3赔偿甲方损失。4、按设计要求和施工规范无偿预留维修口、空调口、消防口及加固。五、质量要求及保修1、整体平整、牢固、密闭符合规范不粗糙。2、工程质量必须达到相关部分验收合格。3、接口、接头衔接紧密，无空隙。4、对于已设计而未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按我方意愿实施。5、应多从实际应用考虑。对于设计中没有确认的，应按行业规范或于甲方协商来实施。6、具体详见木工工程验收标准7、无偿提供1年的保修服务、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。8、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。9、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。六、劳动力及施工机具治理1、未经甲方许可，非工地施工职员不得在工地过夜。2、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。3、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。4、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。七、违约责任1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，终极责任由责任方承担。2、一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。3、对工程质量分歧格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2的违约金。八、争议解决方式本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。九、附则1、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。2、本合同签订后工程不得转包。3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。4、因不可回责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。 五、 安全标准：安全无事故施工1、 严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、 严格执行公司安全生产有关各项条例。六、 材料管理：1、 执行材料消耗定额。2、 限额领料，乙方必须指派专人领料。3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。七、 现场管理：1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场入库，乙方用后负责堆放整齐，文明施工。八、 付款方式： 施工期间甲方支付生活用款，进场施工一个月后付款总额达到65%，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到80%，甲方验收以后付清整工程量的95%，保留5%保质金交付使用后三个月结清。期间如果有维修由乙方承担（如果是甲方造成的原因，由甲方全部负责）。九、 违约责任：1、 对中途停工造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。2、 竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。3、 对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成拖工、停工，工期相应顺延。十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、 本合同一式二份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。合同终止条