版建设工程施工合同示范文本设定的新制度ppt课件.ppt

2013版 建设工程施工合同 示范文本 2013版 建设工程施工合同示范文本使用指南 主审中国房地产业协会常务理事兼法律专业委员会副主任中华全国律师协会建设工程与房地产专业委员会主任上海市建纬律师事务所 2013年7月1日 住建部和国家工商总局将正式施行2013版 建设工程施工合同 示范文本 1999版 建设工程施工合同 示范文本 已经严重不适应市场的需要和国家法律 法规的变化 尤其是 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 下称司法解释 见附件一 施行以来 司法解释所确定的关于建设工程施工合同纠纷处理的原则 与原施工合同的不适应市场需求以及施工企业合同管理落后的矛盾更加突出 从2009年开始 经过先后4年多的努力 由住建部和国家工商管理总局组建的施工合同示范文本修订课题组 已先后完成施工合同示范文本征求意见稿的起草 网上征集修改意见 反复修改完成送审稿 报批稿以及专家论证工作 2013版施工合同于2013年4月顺利通过住建部领导最后的审批 5月29日已组织全国宣贯 目录一 2013版施工合同的法律地位及其设定八项新的合同管理制度 二 建设单位在表面市场地位主动前提下面临的各种工程合同风险及应对 三 准确贯彻执行2013版施工合同以及新的合同管理制度对建设单位提高合同管理水平提出的新要求 一 2013版施工合同的法律地位及其设定八项新的合同管理制度 一 应高度重视我国2008年来形成的建设工程施工合同管理双轨制 双轨制的涵义 1 按国务院的 三定 方针 凡政府投资和国有资金投资为主的基础设施建设归口国家发改委牵头管理 非政府投资的房建项目归口住建部牵头管理 据此 国家已建立建设工程项目和工程合同的双轨制管理 2 接轨国际惯例 按施工总承包和工程总承包的不同承包模式 主管部门已按 两两对应 方式颁发四个示范文本 1 国家工商局 住建部先后施行两个市场投资的示范文本 1999年12月 国家工商管理总局和建设部施行 建设工程施工合同 示范文本 该文本共47条177款 已沿用至今 现已为2013版施工合同所取代 新版施工合同共20条116款 2011年11月27日 国家工商局 住建部就主管的房建项目发布 工程总承包合同 2011版示范文本 该文本共20条108款 2 发改委等九部委先后施行两个政府投资的示范文本 2007年11月 国家发改委等九部委联合颁发用于政府投资的基础设施项目的施工总承包 通用合同条款 共24条131款 2012年1月9日 国家发改委等九部委联合发布基础设施项目的设计 采购 施工总承包 通用合同条款 共24条139款 二 2013版施工合同的主要内容 2013版示范合同协议书通用条款的主要内容 第一部分合同协议书一 工程概况二 合同工期三 质量标准四 签约合同价与合同价格形式五 项目经理六 合同文件构成七 承诺 八 词语含义九 签订时间十 签订地点十一 补充协议十二 合同生效十三 合同份数 第1条 一般规定 1 1词语定义与解释 1 2语言文字 1 3法律 1 4标准和规范 1 5合同文件的优先顺序 1 6图纸和承包人文件 1 7联络 1 8严禁贿赂 1 9化石 文物 1 10交通运输 1 11知识产权 1 12保密 1 13工程量清单错误的修正 第二部分通用合同条款 第2条 发包人 2 1许可或批准 2 2发包人代表 2 3发包人人员 2 4施工现场 施工条件和基础资料的提供 2 5资金来源证明及支付担保 2 6支付合同价款 2 7组织竣工验收 2 8现场统一管理协议 第3条 承包人 3 1承包人的一般义务 3 2项目经理 3 3承包人人员 3 4承包人现场查勘 3 5分包 3 6工程照管与成品 半成品保护 3 7履约担保 3 8联合体 第4条 监理人 4 1监理人的一般规定 4 2监理人员 4 3监理人的指示 4 4协商和确定 第5条 工程质量 5 1质量要求 5 2质量保证措施 5 3隐蔽工程检查 5 4不合格工程的处理 5 5质量争议检测 第6条 安全文明施工和环境保护 6 1安全文明施工 6 2职业健康 6 3环境保护 第7条 工期和进度 7 1施工组织设计 7 2施工进度计划 7 3开工 7 4测量放线 7 5工期延误 7 6不利物质条件 7 7异常恶劣的气候条件 7 8暂停施工 7 9提前竣工 第8条 材料和设备 8 1发包人供应材料与工程设备 8 2承包人采购材料与工程设备 8 3材料与工程设备的接收与拒收 8 4材料与工程设备的保管与使用 8 5禁止使用不合格的材料和工程设备 8 6样品 8 7材料与工程设备的替代 8 8施工设备和临时设施 8 9材料与设备专用要求 第9条 试验和检验 9 1试验设备与试验人员 9 2取样 9 3试验和检验 9 4现场工艺试验 第10条 变更与调整 10 1变更的范围 10 2变更权 10 3变更程序 10 4变更估价 10 5承包人的合理化建议 10 6变更引起的工期调整 10 7暂估价 10 8暂列金额 10 9计日工 第11条 价格调整 11 1市场价格波动引起的调整 11 2法律变化引起的调整 第12条 合同价格 计量与支付 12 1合同价格形式 12 2预付款 12 3计量 12 4工程进度款支付 12 5支付账户 第13条 验收和工程试车 13 1分部分项工程验收 13 2竣工验收 13 3工程试车 13 4提前交付单位工程的验收 13 5施工期运行 13 6竣工清场 14 竣工结算 14 1竣工结算申请 14 2竣工结算审核 14 3甩项竣工协议 14 4最终结清 第15条 缺陷责任期与保修 15 1工程保修的原则 15 2缺陷责任期 15 3质量保证金 15 4保修 第17条 不可抗力 16 1发包人违约 16 2承包人违约 16 3第三人造成的违约 第16条 违约 17 1不可抗力的确认 17 2不可抗力的通知 17 3不可抗力后果的承担 17 4因不可抗力解除合同 第18条 保险 18 1工程保险 18 2工伤保险 18 3其他保险 18 4持续保险 18 5保险凭证 18 6未按约定投保的补救 18 7通知义务 第19条 索赔 19 1承包人的索赔 19 2对承包人索赔的处理 19 3发包人的索赔 19 4对发包人索赔的处理 19 5提出索赔的期限 第20条 争议解决 20 1和解 20 2调解 20 3争议评审 20 4仲裁或诉讼 20 5争议解决条款效力 三 2013版施工合同根据市场的需求 借鉴国际菲迪克合同 FIDIC 创设的八项合同管理新制度 1 通用条款第2 5 3 7款确定承发包双方的双方互为担保制度 2 通用条款第11 1款确定价格市场波动的情势变更调价制度 3 通用条款第14 4确定逾期付款的违约双倍赔偿制度 4 通用条款第13 2和15 2款规定两项物权证书移交制度 5 通用条款第15 2款规定保修金返还的缺陷责任定期制度 6 通用条款18条确定风险防范的工程系列保险制度 7 通用条款第19 1和19 3款规定的索赔过期作废制度 8 通用条款第20 3款规定前置程序的争议过程评审制度 独创 二 建设单位在表面市场地位主动前提下面临各种工程合同风险 1 因不了解投标人的投标策略引起的风险 1 不了解也不研究承包人的投标策略 2 放松在投标文件中必须的明确提示 3 对合同履约过程中的相关问题未要求承包人在投标时作实质性响应 履约过程中出现争议时因约定不明 约而不定而陷入被动 一 建设单位要认真分析研究表面市场地位主动的市场风险 2 因不了解施工合约管理的主要环节引起的风险 1 建设工程合同的基本特点 2 关于合同签约管理的主要环节 3 关于合同履约管理的主要环节 3 因不适应承包人加强签证 索赔引起的风险 未制订对承包人在合同履行过程中的签证索赔管理办法和应对措施 工程投标和结算采取 低中标 勤签证 高结算 方针策略 4 因承包人的非法 转包违法分包引起的风险 不少开发企业缺乏相应的监督管理措施 或完全失控放弃管理 以至工程出现因此引起的各种问题还不知原因所在 5 因不重视工程质量验收及其管理引起的风险 工程质量问题未在隐蔽工程验收和验收时及时发现 及时解决 6 因缺乏证据意识和履约抗辩权意识引起的风险 开发企业在工程合同履行实践中依法行使履约抗辩权并取得成功的实际案例 湖北省武汉市 不少开发企业缺乏证据意识和风险防范意识 不学习 研究法律规定的履约抗辩权以及在工程施工合同履行过程中的具体运用 二 建设单位化解承包人 低中标 勤签证 高结算 九字方针的对策 最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 下称司法解释 第16条第2款 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化 当事人对该部分工程价款不能协商一致的 可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 第19条 当事人对工程量有争议的 按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 北京西长安街上的新建中国人民银行办公大楼 招投标合同固定总价 17亿元 工程竣工结算增加为21亿元 设计变更会导致固定价格的被否定 1 1999版建设工程施工合同通用条款对变更签证的相关规定 承发包双方的建设工程合同的实质性内容是工程的质量和工期 造价 我国 合同法 第269条规定 建设工程合同是承包人进行工程建设 发包人支付价款的合同 建设工程合同包括勘察 设计 施工合同 发包人支付价款的前提和对价 是承包人进行的工程建设必须确保工程质量和工期 司法实践中 当发包人对于承包人的工期延迟提出索赔时 承包人往往会以发包人的变更为由提出工期顺利要求 而发包人的变更依约确实会使承包人的工期得以顺延 于是 合同工期是否应予顺延成为许多案件承发包双方争议的焦点 第13条 工期延误 的13 1款 因以下原因造成工期延误 经工程师确认 工期相应顺延 1 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 2 发包人未能按约定日期支付工程预付款 进度款 致使施工不能正常进行 3 工程师未按合同约定提供所需指令 批准等 致使施工不能正常进行 4 设计变更和工程量增加 5 一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过8小时 6 不可抗力 7 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 第13 2款 承包人在13 1款情况发生后14天内 就延误的工期以书面形式向工程师提出报告 工程师在收到报告后14天内予以确认 逾期不予确认也不提出修改意见 视为同意顺延工期 第11条 开工及延期开工 的11 2款 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工 工程师应以书面形式通知承包人 推迟开工日期 发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失 并相应顺延工期 1999版建设工程施工合同通用条款 下称通用条款 对于发包人的设计变更 第29条 工程设计变更 的29 1款 施工中发包人需对原工程设计变更 应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知 变更超过原设计标准或批准的建设规模时 发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准 并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明 承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求 进行下列需要的变更 1 更改工程有关部分的标高 基线 位置和尺寸 2 增减合同中约定的工程量 3 改变有关工程的施工时间和顺序 4 其他有关工程变更需要的附加工作 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失 由发包人承担 延误的工期相应顺延 第29 2款 施工中承包人不得对原工程设计进行变更 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失 由承包人承担 延误的工期不予顺延 第29 3款 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料 设备的换用 须经工程师同意 未经同意擅自更改或换用时 承包人承担由此发生的费用 并赔偿发包人的有关损失 延误的工期不予顺延 工程师同意采用承包人合理化建议 所发生的费用和获得的收益 发包人承包人另行约定分担或分享 2 2013版建设工程施工合同对变更签证的新规定 第10条 变更 10 1变更的范围除专用合同条款另有约定外 合同履行过程中发生以下情形的 应按照本条约定进行变更 1 增加或减少合同中任何工作 或追加额外的工作 2 取消合同中任何工作 但转由他人实施的工作除外 3 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性 4 改变工程的基线 标高 位置和尺寸 5 改变工程的时间安排或实施顺序 10 2变更权发包人和监理人均可以提出变更 变更指示均通过监理人发出 监理人发出变更指示前应征得发包人同意 承包人收到经发包人签认的变更指示后 方可实施变更 未经许可 承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更 涉及设计变更的 应由设计人提供变更后的图纸和说明 如变更超过原设计标准或批准的建设规模时 发包人应及时办理规划 设计变更等审批手续 第19条 索赔 的第19 1款 承包人的索赔 规定 根据合同约定 承包人认为有权得到追加付款和 或 延长工期的 应按以下程序向发包人提出索赔 1 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内 向监理人递交索赔意向通知书 并说明发生索赔事件的事由 承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的 丧失要求追加付款和 或 延长工期的权利 2 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内 向监理人正式递交索赔报告 索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和 或 延长的工期 并附必要的记录和证明材料 3 索赔事件具有持续影响的 承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 说明持续影响的实际情况和记录 列出累计的追加付款金额和 或 工期延长天数 4 在索赔事件影响结束后28天内 承包人应向监理人递交最终索赔报告 说明最终要求索赔的追加付款金额和 或 延长的工期 并附必要的记录和证明材料 19 2款 对承包人索赔的处理 规定 对承包人索赔的处理如下 1 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人 监理人对索赔报告存在异议的 有权要求承包人提交全部原始记录副本 2 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内 由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果 发包人逾期答复的 则视为认可承包人的索赔要求 3 承包人接受索赔处理结果的 索赔款项在当期进度款中进行支付 承包人不接受索赔处理结果的 按照第20条 争议解决 约定处理 19 2款 发包人的索赔 规定 根据合同约定 发包人认为有权得到赔付金额和 或 延长缺陷责任期的 监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书 发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的 丧失要求赔付金额和 或 延长缺陷责任期的权利 发包人应在发出索赔意向通知书后28天内 通过监理人向承包人正式递交索赔报告 第19 4款 对发包人索赔的处理 规定 对发包人索赔的处理如下 1 承包人收到发包人提交的索赔报告后 应及时审查索赔报告的内容 查验发包人证明材料 2 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内 将索赔处理结果答复发包人 如果承包人未在上述期限内作出答复的 则视为对发包人索赔要求的认可 3 承包人接受索赔处理结果的 发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期 发包人不接受索赔处理结果的 按第20条 争议解决 约定处理 19 5对 提出索赔的期限 的规定 1 承包人按第14 2款 竣工结算审核 约定接收竣工付款证书后 应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 2 承包人按第14 4款 最终结清 提交的最终结清申请单中 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止 3 发包人应严格控制工程设计变更和其它变更 第一 开发企业应把控制因事先考虑不周以及不必要的设计变更 作为应对承包人签证索赔 控制投资造价的最主要的措施 项目建设中的 三边 边设计 边修改 边施工 设计图纸的不确定施工图对扩设图的修改以及变更图对施工图的修改都会构成设计变更 项目公司应把控制因事先考虑不周以及不必要的设计变更 作为应对承包人签证索赔 控制投资造价的最主要的措施 第二 对承包人的变更签证要求 不签收 不按时回复都不可取 应研究工程设计变更对工期造价的客观影响 该确认的应予确认 不该确认的要研究不予确认的理由 发包人采取拒不签收或不予答复的方法 承包人会采取宾馆发传真 快递送来回 挂号办公证等方法来应对 项目公司应研究工程设计变更对工期造价的客观影响 该确认的应予确认 不该确认的要研究不予确认的理由 变更不一定会增加造价 也可能会减少造价 因此 项目公司要研究变更对造价的增减因素 该增加的应该签证确认增加 会减少的也要如实计算减少的费用 增减抵扣后的实际变化才是实事求是应确认的数额 更重要的是 此种情况可以成为我方要求对方重新计算或重新调整签证和索赔报告的理由 这既有利于客观计取变更引起造价的增减 也可成为我方反签证 反索赔的具体应对措施 第三 要研究对承包人未按合同履行以及工程工期 质量问题及时办理签证 索赔手续 以此对抗承包人的签证和索赔 化被动为主动 按合同的约定 发包人也有向承包人提出签证和索赔的事实和理由 承包人在工期 质量方面存在缺陷或违约的签证和索赔 武汉远洋大厦索赔案件 承包人向发包人提出诉讼请求为1500万元 而发包人向承包人反诉提出的索赔为5800万元 经湖北省高级人民法院审理 一审判决发包人支付承包人1204万元 而承包人向发包人支付违约金3032万元 两者相抵 承包人反而向发包人支付1828万元 本案判决最终为最高人民法院二审维持 三 准确贯彻执行2013版施工合同以及新的合同管理制度对建设单位提高合同管理水平提出的新要求 一 协议书第7条 承诺 规定三项要求中前两项主要针对承 发包各方 对此 通用条款己设定互为担保等一系列新的管理制度予以落实 要求承诺不签订黑白合同 则是2013版施工合同针对承 发包双方所作宣誓性的特别约定 双方当事人对此应寄予高度关注 协议书在原1999版施工合同基础上增加的第7条 承诺 规定 1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工 确保工程质量和安全 不进行转包及违法分包 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 双方互相担保 黑白合同 二 发包人依约支付工程款和承包人确保工期 质量同样重要 要高度重视设定承发包双方互为担保的新规定 承 发包各方应根据项目具体情况落实担保措施 切实解决确保工程安全 质量管理和依约支付工程款的市场操作 有效解决拖欠工程款 2013版施工合同 承发包 双方互为担保制度 固定价格合同因市场波动的 情势变更调价制度 限期释放保修金的 缺陷责任定期制度 追究逾期付款的 违约双倍赔偿制度 举例 承发包 双方互为担保制度 新的合同通用条款第2 5款规定 如果发包人要求承包人担保按约定的期限和质量等级标准完成工程 则必须同时提供按约定支付工程款的支付担保 第3 7款规定 如果承包人要求发包人担保不拖欠工程款 则必须首先确保按合同约定的工期和质量要求完成工程 市场操作中如何准确实施 2006年12月 建设部颁发 关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见 对于发包人的支付担保和承包人的履约担保以及具体方式作了相关规定 支付担保 履约担保 同业担保 三 落实体现情势变更原则的合同调价的新规定 要求固定价格合同遇市场波动超过约定的风险范围应调整价款 承发包双方都要加强相应的签证管理 妥善解决固定价格合同履约过程中价格调整的矛盾和争议 2013版施工合同第11条 价格调整 第1款 市场价格波动引起的调整 规定 除专用合同条款另有约定外 市场价格波动超过合同当事人约定的范围 合同价格应当调整 合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整 合同法司法解释之二第26条确立了 情势变更原则 该条规定 合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的 非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化 继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的 当事人请求人民法院变更或者解除合同的 人民法院应当根据公平原则 并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除 条款对调整的方式作了具体的规定供当事人选择 这是2013版施工合同区别于1999版施工合同的一个重要的改变 人工 材料 工程设备及机械台班等市场价格出现异常波动的情况 受到不利影响的一方当事人可依据该条规定以出现 情势变更 为由请求人民法院变更或者解除合同 最高人民法院关于正确适用若干问题的解释 二 服务党和国家的工作大局的通知 法 2009 165号 中规定 对于合同法司法解释 二 第26条 各级人民法院务必正确理解 慎重适用 如果根据案件的特殊情况 确需在个案中适用的 应当由高级人民法院审核 必要时应报请最高人民法院审核 当事人想以出现 情势变更 为由主张变更或者解除合同的实体难度非常大 因此 2013版施工合同对情势变更原则做出相应的合同规定 既明确了承发包双方在市场价格波动时整合同固定价格的权利义务 也解决了最高人民法院相关司法解释的操作性 四 针对建筑市场发包人违约拖欠工程结算款的老大难问题 2013版施工合同对发包人拖欠结算款应承担的法律后果做出违约双倍赔偿的明确规定 对有效解决拖欠工程款问题设定了合同制度的保证 2013版施工合同通用条款第14条 竣工结算 第2款 竣工结算审核 2 的规定 除专用合同条款另有约定外 发包人应在签发竣工付款证书后的14天内 完成对承包人的竣工付款 发包人逾期支付的 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 逾期支付超过56天的 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金 第4款 最终结清 第2目 最终结算证书及支付 规定 2 除专用合同条款另有约定外 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付 发包人逾期支付的 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 逾期支付超过56天的 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金 由于市场操作中的房屋建筑工程承包人垫资施工已很普遍 承包人的垫资款的来源又往往是通过民间借款或银行贷款 而司法解释第6条又规定 垫资原则上按有效处理 发包人拖欠工程款会对承包人造成的损失进一步扩大 因此 2013版施工合同对发包人逾期付款的违约责任承担做出双倍赔偿的新规定 最高人民法院 关于人民法院审理借贷案件的若干意见 第6条 利率 五 建设工程是正在加工中的不动产 工程通过竣工质量验收即形成物权 借鉴菲迪克合同的经验 2013版施工合同设定的工程接收证书和缺陷责任期届满证书是新的物权证书制度 同时明确的竣工资料先行移交的规定 都应引起承 发包双方的高度重视 并应通过招投标对此做出明确的具体约定 建设工程合同是特殊的不动产的加工承揽合同 工程通过竣工质量验收 即形成不动产物权 2008年5月施行的发改委等九部委共同颁发的 通用合同条款 国内率先对工程的交付使用和质量缺陷责任期分别设定了工程交接证书和缺陷责任期届满证书 2013版施工合同第13条 验收与工程试车 第2款 竣工验收 第 3 目规定 竣工验收合格的 发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的 自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书 第15条 缺陷责任与保修 第2款 缺陷责任期 第4目规定 除专用合同条款另有约定外 承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知 发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务 承包人未能履行缺陷修复义务的 发包人有权扣除相应金额的维修费用 发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内 向承包人颁发缺陷责任期终止证书 工程通过竣工质量验收 发包人发出 工程接收证书 表明承包人加工的工程已经形成不动产物权并且已经转移所有 转移占有的同时风险责任也已经转移 工程通过竣工质量验收 发包人发出 工程接收证书 表明承包人第一阶段的保修责任已经完成 扣留保修金的保修期的期限已经届满 发包人应释放扣留的保修金 用证据妥善解决在建设工程完工报竣 竣工验收 验收通过 工程交付诸环节中的矛盾 有利于避免目前司法实践中施工合同纠纷案件经常发生的实际竣工期限难以确定 工程未经验收擅自使用 工程验收通过与竣工资料移交的关系以及工程接受时间等争议 当事人的竣工资料应何时提交的问题 2013版施工合同第14条 竣工结算 第1款 竣工结算申请 规定 除专用合同条款另有约定外 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单 并提交完整的结算资料 有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定 发包人应在招标时就明确承包人应提交竣工资料包括种类和数量的清单 承包人则应在施工全过程加强资料的专人管理 以确保竣工资料的完整性 承包人提交竣工结算单的同时应提交完整的结算资料 六 司法解释的一系列规定体现工程质量至高无上 已完工程质量合格与相应的工程价款直接挂钩结算原则 工程质量合格 首先要重视隐蔽工程的质量 确保隐蔽工程质量验收合格 才能保证工程竣工质量验收合格 司法解释第2条规定 建设工程施工合同无效 但建设工程经竣工验收合格 承包人请求参照合同约定支付工程价款的 应予支持 第3条规定 建设工程施工合同无效 且建设工程经竣工验收不合格的 按照以下情形分别处理 一 修复后的建设工程经竣工验收合格 发包人请求承包人承担修复费用的 应予支持 二 修复后的建设工程经竣工验收不合格 承包人请求支付工程价款的 不予支持 因建设工程不合格造成的损失 发包人有过错的 也应承担相应的民事责任 第10条规定 建设工程施工合同解除后 已经完成的建设工程质量合格的 发包人应当按照约定支付相应的工程价款 已经完成的建设工程质量不合格的 参照本解释第三条规定处理 第16条第3款规定 建设工程施工合同有效 但建设工程经竣工验收不合格的 工程价款结算参照本解释第三条规定处理 第25条规定 因建设工程质量发生争议的 发包人可以以总承包人 分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼 从上述一系列规定可以看出 最高人民法院把工程质量是否合格放在建设工程纠纷案件处理的最高地位 不论合同是否有效 也不论质量责任在谁 工程价款的结算必须以已完工程的质量合格作为前提 隐蔽工程 地基 结构 电气管线 供水供热管线等需要覆盖 掩盖的分部分项工程 隐蔽工程部位偷工减料或质量缺陷是导致工程合同重大安全 质量事故的根本原因 2013版合同通用条款第12条第2款规定如发包人不参加隐蔽工程验收 承包人可自行通过验收 七 缺陷责任期制度是国际承包工程实施保修的惯例 我国已实施预留保修金的缺陷责任期与不预留保修金的保修期并存的管理制度 缺陷责任定期制度要求承包人加强工程缺陷责任期内的主动保修 缺陷责任期届满承包人符合相应条件 发包人即应释放保修金 工程保修年限内的缺陷责任期届满便释放预留的保修金 是国际承包工程的惯例 根据 建筑法 第62条的规定 国务院 建设工程质量管理条例 第40条已对工程保修的部位和最低保修年限做出规定 其工程的不同部位的保修期限分别为不少于2年 5年和设计年限 工程交付使用后的缺陷责任期则由建设部的 建设工程质量保证金管理暂行办法 规定 缺陷责任期分别为6个月 12个月和24个月 八 2013版施工合同对工程系列保险作有新规定 该项制度是根据新的法律规定和市场需求所设定的 除了工程保险 为施工人员购买工伤保险是修改后 建筑法 的明确规定 从江都建总被判不承担施工现场人身侵权责任案 看企业为施工人员购买工伤保险以及重视隐蔽工程验收和管理的重要性 2013版施工合同通用条款第6条 安全文明施工与环境保护 第1款 安全文明施工 第2款 职业健康 第18条 工程保险 的第2款