简易工程施工合同范本2017版

建设工程施工合同业主(以下简称甲方):承包商(以下简称乙方):山东同兴建筑有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，双方经协商自愿签订本合同。第一个项目一、项目名称：自然生物食品科学与技术一、二车间二、项目地点：自然生物集团有限公司医院三、项目内容：四、合同形式：第二条项目期限一、合同建设期总日历日开工日期：2017年7月10日完成日期：2017年8月31日二。有下列情形之一的，甲方现场代表取得签证后，工期可相应顺延。1.施工过程中，停电、停水超过8小时或连续间歇停水停电超过3天(每次超过4小时)，将影响正常施工。停水停电2天以上；2.台风、暴雨、飓风等不可抗力因素；3.由于其他不可抗拒的因素，工期延误。3.如因乙方原因造成工期延误，不得要求顺延工期。第三条工程价格、结算和支付方式双方同意按以下方式支付合同价款。乙方应在甲方付款前提供正式发票。第四条建筑材料和设备的供应和采购一、工程材料和设备由乙方购买。二。乙方购买的材料和设备必须附有产品合格证和试验报告，方可用于本项目。如果甲方认为乙方提供的材料需要复验，乙方应按要求提供复验报告。复验符合质量要求，可在工程中使用；复验不符合质量要求的，应退货，复验费和退货损失由乙方承担第五条施工和设计变更一、甲方应签署并确认所交付的设计图纸、说明及相关技术资料为有效的施工依据，乙方不得擅自修改。二。为不影响施工进度，乙方应首先实施甲方因其使用功能而提出的变更，并及时完成现场签证。3.设计变更的增减以甲方代表签发的签证为准。本工程采用总价。项目资金的增减由双方协商确定。第六条工程质量管理和验收一、如工程存在隐蔽情况，乙方应首先进行自检，并在隐蔽验收前48小时书面通知甲方。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽继续施工。验收不合格的，乙方应整改后提交甲方重新验收。二。项目具备竣工验收条件。乙方应向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告(包括竣工图、隐蔽工程签证、现场签证和保修等)。)符合国家工程竣工验收的有关规定。验收合格后，双方进行交接。验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方承担，返工造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量应符合国家和行业规定的建筑工程质量检验和评定的“合格”标准。第七条安全施工乙方应遵守工程施工安全生产的相关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力造成事故的责任和费用由乙方承担。第八条质量保证第一，工程保修期为年，从工程竣工验收开始。2.在免费保修期内，乙方应保证沟通顺畅，以便甲方随时与乙方取得联系一、如乙方未能按时完成工程，每延误一天，乙方应按工程总价向甲方支付违约金(直接从工程资金中扣除)；任何超过15天的不当延误将被视为根本违约，甲方有权终止本合同。乙方不仅应全额退还甲方已支付的工程款项，还应向甲方支付人民币违约金二。工程中的任何质量问题均视为乙方的严重违约，根据情节轻重，乙方应向甲方支付违约金(可直接从工程款中扣除)，并赔偿由此给甲方造成的损失。3.如果一方擅自终止或终止本合同，违约方应向守约方支付工程费用的20%作为违约金。第十条争议解决方式如因本合同引起的争议不能通过协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条补充规则一、甲方代表为，乙