2021年实用的设计合同集合八篇_第1页
2021年实用的设计合同集合八篇_第2页
2021年实用的设计合同集合八篇_第3页
2021年实用的设计合同集合八篇_第4页
2021年实用的设计合同集合八篇_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、give more than you planned to.整合汇编简单易用(页眉可删)实用的设计合同集合八篇 设计合同 篇1甲方:_乙方:_甲方委托乙方就甲方开发的项目提供导向标识系统规划设计(以下简称“设计”);乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。兹就以下事项达成本协议:一、本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。二、甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序:下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释,除非另有规定,在发生分歧时,文件应按以下顺序优先考虑:

2、1、本协议书2、合同条款细则三、甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料,所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度,准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。四、甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的条件、期限和方式,如期向乙方支付款项,以此作为乙方的报酬。五、甲方指定为甲方项目负责人,乙方指定为乙方项目负责人,一经确定不得随意更改。如更

3、换本项目之负责人,须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。六、双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议,将通过友好协商的办法解决;若协商的办法不能解决争议,应由北京市仲裁委员会调解及仲裁,双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。七、本合同文件正本一式六份,甲乙双方各持三份,本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。甲方:_乙方:_(盖章)(盖章)法定代表人(授权签约人):_法定代表人(授权签约人):_(签字) (签字)营业_ 营业_邮政编码:_ 邮政编码:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_日期:_ 日期:_设计合同 篇2委托方: (以下简称甲方) 设计方: (以下简称乙

4、方) 根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、 工程概况:1. 工程地点:2. 建筑面积:3. 使用性质:4. 房屋结构:二、 设计程序:1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2 元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) m2 元/ m2计取,设计费总计 元。2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %,即 元。3.乙方在收到甲方提供的有关图纸

5、,对工程进行实地勘测后在 天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后,乙方在 天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 % 元。6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张,总计 元。7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。8

6、.其它约定:三、 双方责任: 甲方责任:1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内

7、部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。乙方责任:1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合

8、同,乙方应双倍返还设计定金。 4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、 其它:1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区

9、内甲方应支付乙方 元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请 人民法院解决。6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。甲方名称(签字盖章): 乙方名称(盖章):甲方代表: 法定人: 电话: 代表人:现邮编:签订日期:设计合同 篇3合同编号:资质等级:发 包

10、 人:承 包 人:签订日期:发包人(甲方):承包人(乙方):为了促进甲、 乙双方的共同发展,更好地做好工程项目的设计开发和建设工作,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款。第一条 技术合作目标保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程

11、项目的投资效益和品牌效应。第二条 技术合作的内容及成果提供一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:(1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目建设用地规划许可证内容要求。(2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为:(1)初

12、步设计文件完整性和深度;(2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;(3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;(4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;(5)日照是否满足国家和地方的相关规定;(6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;(7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;(8)主要设备选型,主要材料选择;(9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:(10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合

13、管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;(11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;(12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;(13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;(14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;(15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;

14、(16) 给排水设计的主要技术参数、给水含生活、中水及消防方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;(17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性;(18) 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;(19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、

15、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;(20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;(21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;(22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;(23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;(24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;(25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能

16、报告审核;(26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;(27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。第三条 技术合作进度甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议,并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求;其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分,乙方须按本协议内容执行;各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定;每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定,原则上随设计进度分阶段进行;初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过

17、10个工作日,施工图审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过15个工作日。第四条 技术合作取费及付款方式1. 审查收费标准:(1)仅施工图设计审查:元/平方米。(2)初步设计及施工图审查: 元/平方米。(3)计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议,并在合同中明确合同款数额及付款方式。4. 根据项目的实际情况,专项施工图审查内容可在深圳市建设工程施工图设计文件审查合同或补充协议中明确。5. 总设计费不包含境外设计费。6. 审图阶段工作完成后,并提供合

18、格审图报告后20日内,在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。设计合同 篇4发包方(甲方):承包方(乙方):合 同 编 号:北京市工商行政管理局监制xx年三月修订使用说明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完

19、成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。粘贴印花税票处北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方(以下简称甲方):委托代理人(姓名):民族:住所:身份证号:联系电话:手机号:承包方(以下简称乙方):营业执照号:住所:法定代表人:联系电话:委托

20、代理人:联系电话:建筑资质等级证书号:设计合同 篇5甲方:_联系人:_电话:_传真:_乙方:_公司(设计人)一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对_项目进行设计工作。二、设计工作内容1.产品的外观设计。2.产品的结构设计。3.根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机。三、乙方在委托合同生效后1.在_天内完成设计草案,提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;2.在评审意见基础上,乙方在_天内完成正式设计方案,提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);3.在正式方案完成后,乙方在_天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;4.每阶段

21、设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。四、设计要求乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商,取得一致意见。五、设计费经商定,甲方支付人民币_元作为乙方设计工作之劳务费用,并于合同签字后即将该款_%支付给乙方,合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可,甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进

22、度时,乙方项目完成时间顺延。七、双方商定,该项目在设计、备产阶段,双方均承担保密责任,因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定,该项目专利申请权归甲方,乙方保留署名权。设计完成后,有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后,甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方,乙方帐号:_十一、委托设计商定之指标见附件,附件共_页,附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效,双方必须严格遵守,如有违反,违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜,双方应通过友好协商解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字)

23、:_年_月_日 _年_月_日设计合同 篇6甲方:乙方:第一章:项目概况1、项目名称:2、项目坐落地点:3、配饰范围:第二章配饰内容及要求第一条指定配饰物品配置内容及要求1、配饰布置范围包括:2、配置的效果:以达到甲方确认的展示标准为止,以配饰产品清单为基础。第二条乙方向甲方提交的文件及资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1.平面布置文件1201经甲方确认后方可进行方案设计2.方案设计、配饰清单1经甲方确认后进行配饰具体工作第三条配饰实施内容:1、配饰合约为限额包干设计,设计方案定案后向甲方提交配饰产品清单,经甲方书面确认后,乙方应按照此清单进行采购并运输到甲方指定地点及进行摆放。2、所有

24、电器不在乙方配饰范围内。第四条交货、验收及保管方式1、乙方应按甲方要求的合理时间进行发货,并在发货前_日以书面形式通知甲方准确的发货日期、到货时间以及货物保管的要求;甲方在收到乙方通知后,需在乙方发货日期前及时书面告知卸货场地及交接人员。2、甲方应向乙方提供存放货品的相对安全的库房,库房面积大小应尽可能满足乙方要求,库房的位置应便于乙方最终进场摆放。3、对于部分需要乙方在现场摆放工作开始前运抵现场的物品,由甲方指派人员会同乙方人员共同进行收货验收,验收后,物品归甲方保管。4、配饰摆放完毕后,甲方会同乙方及甲方销售部门清点配饰数量及质量情况,并在配饰清单上签署意见;在配饰摆放完毕后,如有配饰与合

25、同约定的实施数目、品种、质量等不相符或存在毁、损的情况,由乙方在甲方合理指定期限内负责补齐、维修或更换。5、货物验收无误后,甲乙签订交接记录后交由甲方保管。第五条安装条款1、灯具、窗帘、花卉装饰品等可直接组装摆放或可由供货方提供安装的配饰内容,由乙方负责安装摆放,验收合格后花卉等植物的养护由甲方负责。2、灯饰、装饰画等需要现场装修单位配合的配饰内容,由甲方负责协调安装,但乙方设计师必须进行现场指导;灯饰等需配有安装说明书。3、测试验收时,甲、乙双方及销售部门应同时到场,验收合格后分别在验收记录上签字。第六条本合同价款及支付方式1、双方商定本合同包干价格为人民币元整(人民币元整)。1)合同总价款

26、包括但不限于税费、设计费、安装费、摆放费、搬运费、交通费、装修费、配饰物品费及相应税费等乙方履行合同所需全部相关费用。2)结算价格的确定:配饰单位需提前以此限价为上限做配饰方案。2、配饰费支付进度详见下表:付费次序占总设计费比例付款额(元)付款时间第一次付费20%合同生效三日内第二次付费40%清单确认三日内第三次付费30%货品进场前十日内第三次付费10%验收合格后三日内3、乙方项目阶段出差次数:方案及购买产品目录汇报,次数按本合同第二条乙方提交资料进度确定。由于甲方要求额外增加现场配合次数,则每次¥1000/人.如由于乙方设计失误、不明确等不符合甲方要求,由此造成项目需要配合增加出差次数,则由

27、乙方承担相关费用,若造成甲方损失或工期延迟,乙方承担违约责任。4、甲方应在乙方按照合同约定的要求及时间完成各阶段工作并经甲方书面确认后,在收到乙方相应阶段正式发票付款资料后,按照合同约定时间内支付各相应阶段费用。5、配饰到场安装、摆放完毕并经验收合格后,乙方须提供齐全的付款资料及最终的配饰清单和物品交接签收手续,甲方自收到齐全的付款资料、完成验收交接及结算后,按照合同约定时间内支付乙方支付费用。第七条、双方责任一、甲方责任1、甲方收到乙方依本合同第二条提交的阶段性设计文件后,甲方应在2天时间内提出相应意见,并对乙方下一阶段工作做出相应指示。甲方迟延的,合同履行期相应顺延。甲方承担由于甲方原因造

28、成的设计变更(甲乙双方经确认的实施配饰清单再次进行变更)费用及工程延期损失。2、甲方应按照合同约定日期内,按合同金额与乙方实际完成工作量内容,如数向乙方支付各阶段费用。3、甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件;4、甲方在现场具备安装、摆放条件的_日前,书面通知乙方作好进场摆放的准备。若因甲方原因致乙方不能进场摆放,导致工期顺延,乙方不承担任何责任。甲方应于货物摆场完毕后_日内组织乙方及甲方有关部门进行验收。5、甲方对乙方完成效果如提出改善意见统一汇总,需书面通知乙方。整改时间由甲乙双方协商确定。若因甲方在确认设计后提出调整,或甲方确认配饰清单后提出调整

29、,或甲方未能及时付款,则设计及实施物品交付时间顺延。6、甲方对乙方已经验收交接完毕之物品负责任。7、甲方需提供工程入场条件:第一、所有硬装全部到位并细部清理干净,以确保乙方货品能够直接卸在项目处,以便于保管和管理;第二、现场摆放进行中不能与其他工作人员交叉作业,避免闲杂人等及其他无关人员打扰乙方摆放工作。第三、甲方需提供仓库,面积不小于200,仓库为全封闭空间,需有门窗,仓库提供时间为摆场前十天到完毕后十天无偿提供。二、乙方责任1、乙方按照本合同第二条规定的内容,在规定的时间内提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。2、乙方负责合同约定配饰的设计与实施,并负责与定制厂家合同的履行,如因与定制

30、厂家合同发生任何争议,由乙方与定制厂家自行解决,与甲方无关。同时,乙方不得以此为由抗辩甲方,即拒绝承担本合同项下乙方义务及责任。3、乙方在将配饰物品交付甲方验收交接之前,以及在现场摆放过程中,乙方对配饰物品负有妥善保管的义务,由于乙方保管不善造成配饰物品损伤、丢失、毁坏的,乙方应承担赔偿责任,并在甲方合理要求期限内将本合同约定的物品提交完毕。4、在货物到场后,乙方应按合同约定进行安装摆放,并会同甲方进行验收,对现场所有物品按照完整配饰清单(包含所有配饰物品名称、图片、数量、价格)与甲方代表的逐一核对、签字。5、乙方不负责验收后的灯泡、动植物等易损易耗品的维护。6、乙方保证此项目由王少青先生全权

31、负责。7、由于采购周期有限并且厂家产品新老交替更换比较快,故此配饰产品清单图片仅供参考,最终采购会因货源情况等情况进行同品质商品调换。三、违约责任1、在合同履行期间,甲方要求解除合同,应支付乙方已完成实施部分的配饰价款及相应设计、实施劳务费,已到场物品由甲方根据配饰产品清单进行验收,验收合格后物品由甲方自行负责。2、甲方应按本合同第六条规定的金额和期限向乙方支付设计费,每逾期支付一天,须支付应付金额的万分之三的逾期违约金。逾期超过10天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方,等甲方支付相应费用后,双方协商乙方重新开始工作日期,乙方对此不负有违约责任。3、当室内工程施工结束后,甲方应

32、确保现场符合摆放条件后将现场交付乙方进行摆放。乙方将在接收现场后五日内完成现场摆放,供甲方验收。若乙方逾期完成设计或逾期提供配饰物品的,每逾期一天,乙方按照本合同总价款的万分之三承担违约金。4、若乙方未按照本合同约定的时间及甲方要求履行物品采购、保管、摆放等义务的,乙方应在甲方要求的时间内完成补救措施,包括但不限于维修、更换、退还已收费用。若乙方未采取补救措施,应承担本合同总价款10%的违约金。5、甲方有权在应付未付款中扣除乙方需支付的违约金,不足部分,甲方有权继续向乙方追偿。第三章争议的解决1、协商:在执行双方签订的合同书中发生争议时,应通过友好协商的办法解决;2、若上述的协商办法不能解决争

33、议,应将争议提交甲方所在地人民法院解决。第四章合同文件及说明1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。2、本合同的一切补充协议及附件均为本合同的有效组成部分,副本和正本具有同等效力,若本合同与补充协议或附件出现矛盾时,则按补充协议或附件为准。双方正式意见往来均采取书面形式,并以书面意见为最终确认文件,明确双方责任;3、本合同执行时,如因战争、洪水、台风、地震、天灾等不可抗力的原因影响而无法履行时,可由双方协商做出决定,将本合同顺延或解除;4、有以下情况的,可解除本合同:1)甲乙双方协商同意;2)由于不可抗力致使本合同全部义务不能履行(必须由当地公证处出示公证文件);3)如一方严

34、重违约,导致合同目的无法实现的,另一方有权书面通知对方解除合同,违约方承担由此给对方造成的全部损失,同时应向守约方支付本合同总价的20%作为额外赔偿金。5、本合同在天津市签订,一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,自双方加盖公章或合同专用章时生效。甲方名称: 乙方名称:住所: 住所:邮政编码: 邮政编码:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 银行帐号:(盖章) (盖章)签订日期: 签订日期:设计合同 篇7甲方:联系电话:身份证号码:现住址:工程乙方:_装饰工程有限公司联系电话:营业执照号:资质证号:法人代表:兹有甲方委托乙方承担_装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下

35、合同条款:第一条 设计工作概况1.1 设计工作流程(附件)1.2 设计收费标准及工作范围表(附件)第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行:第一阶段:方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括:效果图_张;平面结构图_张;天花平面图_张;平面布置图_张;地面材质图_张;主要材料清单。2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3 若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;2.1.4 若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和

36、相关部门的签字认可;2.1.5 设计周期:_天。即_年_月_日至_年_月_日。第二阶段 施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;2.2.3 施工图绘制周期,签订施工合同后_天。第三条 设计费支付方式:3.1 乙方按套内面积_平方米,每平方米_元收取设计费,总设计费人民币大写_元,小写¥_元。3.2 付款方式:3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即:_元;(注:若总设计费的60%总金额少于_元的,则该订金为_元,且则须一次性付清)3.2.2 签定施工合同时

37、即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任:4.1 甲方4.1.1 确定一名甲方代表_,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注:乙方不予返还的订金数额最少为_元。)4.1.3 配合施工图交底;4.1.4 配合材料的确定;4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设

38、计;4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;4.2.5 参与施工交底;4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。5.2 甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。5.3 乙方未按时提交设

39、计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。5.4 合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。5.5 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6 由于乙方设计的原因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第六条 附则6.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后

40、生效;6.2 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。6.3 本合同履行完后自动终止;6.4 双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方(签字):_年_月_日乙方(盖章):签约代理人:_年_月_日设计合同 篇8xx:以下简称甲方xxx:以下简称乙方兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,双方同意遵守下列条款:一、 室内装饰工程地点:合计 平方米二、 室内装饰工程设计项目三、 乙方接受委托书后,应随即进行现场勘测,并根据甲方提供资料办理下列 事宜:1、提出设计方案图(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论