[投资建设项目管理师考试密押资料]投资建设项目实施模拟84

1、投资建设项目管理师考试密押资料投资建设项目实施模拟84投资建设项目管理师考试密押资料投资建设项目实施模拟84投资建设项目实施模拟84一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 工程设计管理模式的选择取决于 。A.建设项目工程的三性目标B.建设项目业主的工程技术力量和设计管理水平C.建设项目管理工作是否能按期按质完成D.建设项目业主聘请的咨询公司是否有较高的设计管理水平答案:B问题:2. 工程设计招标文件山 组织编制。A.工程设计单位B.建设项目业主C.招标人D.投标人答案:C问题:3. 招标人采购需求的最基础、最重要、最完整的法律性文件是 。A.工程设计招标文件B.建设项目

2、招标文件C.中华人民共和国招标投标法D.招标须知前附表答案:B问题:4. 是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式。A.指定招标B.邀请招标C.委托招标D.公开招标答案:D问题:5. 合同条款是工程施工招标文件的主要内容之一，合同条款一般分为 。A.通用条款和专用条款B.通用条款和特定条款C.特定条款和附加条款D.特定条款和专用条款答案:A问题:6. 双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁解决的一种协议是 。A.公开招标B.合同C.争议解决及仲裁条款D.保险答案:C问题:7. 了程建设项目实施阶段造价控制的核心是 。A.确保工程质量达

3、到合同约定的质量标准B.对工程量的签认和施工合同价款的审核和支付C.通过合同手段进行监督、管理、控制D.对合同价款进行有效管理答案:D问题:8. 索赔是当事人根据法律、合同规定和惯例，向合同的另一方提出要求，以获得属于自己的东西或补偿自己的损失的一种 。A.协议B.合同行为C.合同D.签约行为答案:B问题:9. 经批准单独设置管理机构的建设单位，为建设项目筹建、建设、验收等工作所发生的费用是 。A.建设管理费B.合同条款费C.前期工作费D.专项用款答案:C问题:10. 既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁答案:D问题:11. 是

4、国际上比较流行的一种融资租赁方式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁答案:C问题:12. 实现建设项目质量、进度和成本控制的关键是 。A.调动全体员工的积极性B.重视人的工作技能和质量意识的培训C.培养团队意识D.提高“一次成功率”答案:D问题:13. 三阶段控制原理中，事中质量控制的重点是 。A.过程质量控制B.工作质量控制C.产品质量控制D.计划质量控制答案:A问题:14. 是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量管理B.质量监督C.质量控制D.质量进度答案:B问题:15. 下列不属于建设项目进度控制措施的是 。A

5、.组织措施B.管理措施C.控制措施D.经济措施答案:C问题:16. 建设项目进度控制的主要方法是 。A.质量、进度、控制B.规划、组织、协调C.规划、组织、管理D.规划、控制、协调答案:D问题:17. 工程规模较小、技术不太复杂，工期较短，且签订合同时已具备详细的设计文件的建设项目应选用的合同计价方式是 。A.固定总价合同B.可调总价合同C.估计工程量单价合同D.纯单价合同答案:A问题:18. 某工程时标网络图如下图所示，说法正确的是 。A.工作A的LF为3B.工作C的TF为1C.工作E的TF为2D.工作G的FF为3答案:C问题:19. 建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是 。A.机械简单、

6、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难题C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.横向协调工作量大答案:B问题:20. 工程监理规划是工程监理单位根据 制定的。A.委托工程监理合同B.监理协议C.监理制度D.工程监理答案:A问题:21. 建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段技术管理的主要目的是 。A.提高建设项目管理的绩效，并持续改进B.降低或消除设备、材料造成的不利于职业健康安全和环境的风险C.约束企业、管理者和员工的不利于职业健康安全和不利于环境的行为D.创造能使员工和相关人员安心和专心工作的，

7、社会公众能够接受的环境答案:B问题:22. 对安全事故的处理原则“四不放过”表述错误的是 。A.事故原因不清楚不放过B.事故责任者和员工受到了教育不放过C.事故责任者没有处理不放过D.没有制定防范措施不放过答案:B问题:23. 工程保险合同是指保险人和投保人在平等、自愿的基础上，为了规范和明确双方的保险权利义务关系，经过协商而签订的 。A.口头协议B.协议C.书面协议D.合同协议答案:C问题:24. 工程保险合同的主体包括 。A.保险人和受益人B.投保人与被保险人C.保险人、受益人、被保险人D.保险人、投保人和被保险人答案:D问题:25. 建设项目内部控制的主体是 。A.整个建设项目过程B.项

8、目建设各参与方C.建设项目业主D.建设项目组织机构答案:C问题:26. 下列关于建设项目内部控制主要目标的说法，错误的是 。A.遵守国家有关法律法规B.保护投资者个人的经济利益C.保护建设项目业主资产的安全和完整D.提高建设项目的经济效益答案:B问题:27. 联动无负荷试车调试的目的是 。A.检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行B.检验和考核单机设备(或单元)或整个生产工艺流程，在投入一定数量的生产物料或模拟物料时，能否按照工序要求正常运行C.检验和考核整个生产工艺的每个单元设备在无负荷情况下能否按照电气联锁、自动控制的要求同步正常进行，从而检验设备的质量、安装质量以

9、及整个工艺布局是否合理，运行是否稳定D.试车调试通过，双方在记录上签字后，工程移交业主，方可准备竣工验收答案:C问题:28. 在项目实施过程中的 是项目管理内容的组成部分。A.中间验收B.单项工程验收C.全面竣工验收D.一次性竣工验收答案:A问题:29. 在建设项目中，项目投资完成后所进行的评价是 。A.项目中间评价B.项目事后评价C.项目后评价D.综合后评价答案:C问题:30. 建设项目中间评价通常也称为 。A.综合后评价B.中间跟踪评价C.项目后评价D.项目事后评价答案:B二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 工程设计招标应具备的条件是 。

10、A.要有经过审定的可行性研究报告B.工程场地取得了批准文件，或与当地有关方面达成了临时协议和承诺C.配合设计单位编制设计概算，组织优化设计D.具有开展工程设计必需的建设条件协议文件E.已具备开展工程设计必需的可靠基础资料 A B C D E答案:ABDE问题:2. 建设项目初步设计的必备条件是 。A.建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得核准文件B.建设项目业主已办理征地手续，并已取得规划局和国土局提供的建设用地规划许可证和建设用地红线图，或取得当地政府的承诺C.建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通知书、环保部门批准的环境影响评价报告书或环境评价书D.建设项目业主办理各种外部协作条件

11、的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位，作为设计依据E.具有开展工程设计必需的建设条件协议文件 A B C D E答案:ABCD问题:3. 建设项目招标的评价活动应遵循的基本原则有 。A.公平、公正B.公平、公开C.公正、公开D.科学、择优E.科学、合理 A B C D E答案:AD问题:4. 建设项目招标评标活动的综合评估法包括 。A.最低投标价法B.综合评分法C.最低评标价法D.性能价格比法E.技术评审法 A B C D E答案:BCD问题:5. 建设项目索赔的特点是 。A.索赔的普遍性B.索赔权利的平等性C.索赔的特殊性D.索赔强调合同依据和事实证据E.索赔处理的复杂性 A B

12、C D E答案:ABDE问题:6. 监理工程师对索赔处理的基本方法是 。A.有效性分析B.原因和结果，即所谓“事实”分析C.划分责任D.索赔计算的核定E.合理性分析 A B C D E答案:ABCD问题:7. 目前我国的建筑工程预算造价审核主要的方法是 。A.全面审核法B.补充定额单价C.重点审核法D.对比审核法E.比较审核法 A B C D E答案:ACD问题:8. 建设项目建设单位资金使用管理的基本原则是 。A.建设项目控制原则B.质量管理原则C.效益原则D.分级管理、分级负责原则E.专款专用原则 A B C D E答案:CDE问题:9. 建设项目竣工决算编制的基本原则是 。A.建设项目竣

13、工时，应编制建设项目竣工财务预算B.建设项目分级管理、分级负责原则C.建设项目专款专用原则D.建设周期长、建设内容多的项目，单位工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算E.尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算 A B C D E答案:ADE问题:10. 融资租赁按其业务内容的不同特点可分为 。A.间接租赁B.直接租赁C.转租赁D.回租租赁E.杠杆租赁 A B C D E答案:BCDE问题:11. 建设项目实施主体的因素有 。A.项目建设参与方众多B.工程质量的潜隐性C.人的因素D.外部条件的因素E.工程质量的不可控

14、性 A B C D E答案:ABC问题:12. 某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为 。A.节点编号有误B.工作代号重复C.多个起点节点D.多个终点节点E.存在循环回路 A B C D E答案:ADE问题:13. 建设项目进度计划编制方法是 。A.关键线路法B.计划评审技术C.关键时差计算D.横道图计划和里程碑进度计划E.关键工作程序 A B C D E答案:ABD问题:14. 建设项目投资控制的基本方法是 。A.程序控制法B.关键线路控制法C.分阶段控制法D.要素控制法E.计划评审控制法 A B C D E答案:CD问题:15. 下列属于建设项目勘察、监理的依据的是 。A.协助建

15、设项目业主编制勘察任务书B.有关工程建设的法律、法规、政策和规定C.有关工程勘察的规范、规程、标准和定额D.经批准的可行性研究报告E.依法成立的勘察合同和监理委托合同 A B C D E答案:BCDE问题:16. 在建设项目安全事故处理中，安全事故的处理程序是A B C D E答案:AB问题:17. 建设项目工程保险金额与赔偿限额的具体含义是指 。A.合同双方确认的保险标的金额，或者保险责任的限额B.保险责任范围内发生的风险事故所导致的损失中，被保险人自己负担的部分C.保险人对于保险标的在一定限度内的损失不负赔偿责任的金额D.保险人承担赔偿责任，被保险人获得保障的最高限额E.保险人收取保险费的

16、计算依据 A B C D E答案:ADE问题:18. 建设项目内部控制的主要类型是 。A.管理控制B.程序控制C.运作控制D.财务控制E.行为控制 A B C D E答案:ACDE问题:19. 建设项目工程文档资料的主要来源有 。A.建设项目实施过程中直接形成的文件资料B.国际、国内与建设项目有关的评论和文章C.各种媒体发表的与建设项目有关的评论和文章D.与建设项目有关的其他资料E.建设项目内部单位之间各种形式往来文件 A B C D E答案:ABCD问题:20. 建设项目后评价与决策阶段评估的区别是 。A.评价时点的区别B.评价方法的区别C.属性、服务目的的区别D.预测手段的区别E.监督方法

17、的区别 A B C D E答案:ABC三、案例题问题:1. 某监理单位承接了一工程项目施工阶段监理工作。该项目法人要求监理单位必须在监理合同书生效后的一个月内提交监理规划。监理单位因此立即着手编制工作。 1为了使编制工作顺利地在要求时间内完成，监理单位认为首先必须明确以下问题： (1)编制建设工程监理规划的重要性。 (2)监理规划由谁来组织编制。 (3)规定其编制的程序和步骤。 2收集制订编制监理规划的依据资料： (1)施工承包合同资料。 (2)建设规范、标准。 (3)反映项目法人对项目监理要求的资料。 (4)反映监理项目特征的有关资料。 (5)关于项目承包单位、设计单位的资料。 3监理规划编

18、制如下基本内容： (1)组织好各设计单位之间的协调。 (2)工程概况。 (3)监理工作范围和工作内容。 (4)监理规划交底。 (5)项目监理工作责任。 (6)工程基础施工组织等。 问题1建设工程监理规划的重要性是什么? 2在般情况下，监理规划应由谁来组织编制? 3在所收集的制定监理规划的资料中哪些是必要的?你认为还应补充哪些方面的资料? 4在所编制的监理规划与监理大纲之间有何关系? 5所编制的监理规划内容中，哪些内容应该编入监理规划中?回答并请进一步说明它们包括哪些具体内容。 6项目法人要求编制完成的时间合理吗? 答案:1建设工程监理规划的重要性是；它是监理工作的指导性文件，是监理委托合同的组

19、成部分，是监理组织有序地开展监理工作的依据和基础。 2监理规划由监理单位在总监理工程师的主持下负责编写制订。 3第(1)，(2)、(3)、(4)条是必要的。还应补充的资料是：反映项目建设条件的有关资料；反映当地工程建设政策、法规方面的资料。 4监理规划是在监理大纲的基础上编写的；监理规划包括的内容与深度比监理大纲更为具体和详细。 5应该编入的内容有第(2)、(3)条。工程概况应包括：工程名称、建设地址；工程项目组成及建筑规模；主要建筑结构类型；预计工程投资总额；预计项目工期；工程质量等级；主体I程设计单位及施工总承包单位名称；工程特点的简要描述。 监理工作范围和工作内容应包括：施工阶段质量控制

20、；施工阶段的进度控制；施工阶段投资控制。 6合理。 问题:2. 某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告，因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于2004年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E 5家承包商发出资格预审合格通知，其中说明，8月1011日在招标人总厂程师室领取招标文件，

21、9月5日14时为投标截止时间。这五家承包商均领取厂招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。 开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 4家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。 评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其

22、中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。 按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、 D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。 问题 中华人民共和国招标投标法中规定的招标方式有哪几种? 2该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定?为什么? 3从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体是什么? 4招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容? 5根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，判断该项目在招标投标过程

23、中有哪些不妥之处?回答并说明理由。 答案:中华人民共和国招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。 2违反有关规定。因为根据中华人民共和国招标投标法的规定，该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，所以应采取公开招标。 3本案例中的要约邀请是招标人的招标公告，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。 4招标人对投标单位进行资格预审应包括以下内容：投标单位组织与机构和企业概况；近三年完成工程的情况；目前正在履行的合同情况，资源方面，如财务状况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；其他情况(各种奖励和处罚等)。 5该项目在招标投标过程中的不妥之处如下： (1

24、)不妥之处：决定对该项目进行施工招标。 理由：本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。 (2)不妥之处：招标人委托咨询单位编制了两个标底。 理由：不应编制两个标底，中华人民共和国招标投标法规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。 (3)不妥之处；招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题作了书面答复后组织各投标单位进行了现场踏勘。 理由：现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。 (4)不妥之处：招标人宣布有B、C、D、E 4家承包商投标。 理由：招标人不应仅宣布四家承包商参加投标

25、。按国际惯例，虽然承包商A在投标截止时间前撤回投标文件，但仍应作为投标人，因此招标人应宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。 (5)不妥之处：评标委员会委员由招标人直接确定。 理由：评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。 (6)不妥之处：双方于10月13日签订了书面合同。 理由：订立书面合同的时间过迟。按中华人民共和国招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30日内订立书面合同，而本案例已超过3

26、0日。 问题:3. 与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台 (乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划图如下图所示。 甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工过程中发生如下事件： 事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。 事件3：因设计变更，工

27、作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。 事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。 事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 问题上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?回答并说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天? 3工作E结算价应为多少? 4假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元工

28、日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。 答案:对是否可提出索赔要求判定如下： 事件1可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。 事件2可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件3可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%。 事件4不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应山乙方承担。 事件5可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。 2工期索赔天数为： 事件1：工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6

29、天，不影响工期，因此可索赔工期 0天。 事件2：8月21日至22日停工，工期延长，可索赔工期2天。 事件3：因E为关键工作，可索赔工期：(350-300)(300+6)天1天 事件5：因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为关键工作，索赔工期1天。 总计索赔工期：(0+2+1+1)天4天 3工作E的结算价： 按原单价结算的工程量=300(1+10%)m3330m3 按新单价结算的工程量：(350-330)m320m3 总结算价(55330+5020)元=19150元 4费用索赔总额的计算： 事件1：人工费：126+255(1+20%)元222元 事件2：人工赞：1216元192元 机械费：50

30、2元100元 事件5：人工费：2510(1+80%)元450元 机械费：4001元400元 合计费用索赔总额为：(222+192+100+450+400)元1364元 问题:4. 某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式，订立了某工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变动情况，业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后1天罚款4000元。W工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划如下图所示，并得到业主的批准。 工程施工过程中发生如下事件： 事件1：因工程师提供的数据有误，导致在基坑土方开挖时，将地下电缆挖断，造成施工现场停电，使工作B和工作C的工效降低，作业时间分别拖延1天和2天；多用人工18个和11个工日(假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日)；B工作自有施工机械每天折旧费为615元，C工作自有施工机械每天折旧费为310元。 事件2：K工作中，原施工组织设计采用50t轮胎式起重机(自有机械，设备折旧费为796元 /天)，但开工前该设备恰好出现故障需要大修，且考虑到现场的实际情况，W公司外租一台120t履带式起重机，租赁费为1000元/天，工期缩短1天。 事件3：因施工中意外发现一