[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟144

1、注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟144注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟144建设工程合同管理模拟144一、单项选择题问题:1. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对 的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程答案:B解析 根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； (4)电气管线、给排水管道、

2、设备安装和装修工程，为2年。 问题:2. 中华人民共和国民法通则(以下简称民法通则)规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )年，法律另有规定的除外。”A.2B.3C.4D.5答案:A解析 我国的民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。问题:3. 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 天，以书面形式向工程师提出延期形式的和要求。A.1B.2C.7D.14答案:C问题:4. 下列各项中不属于投标须知内容的是 。A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件答案:D投标须知的内容有： (1)工

3、程项目综合说明。包括项目的主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期； (2)委托的监理范围和监理业务； (3)投标文件的格式、编制、递交； (4)无效投标文件的规定； (5)投标起止时间、开标、评标、定标时间和地点； (6)招标文件，投标文件的澄清与修改； (7)评标的原则等。 问题:5. 在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于 阶段的工作。A.发布招标公告B.发放资格预审文件C.资格预审D.发放资格预审合格通知书答案:C问题:6. 合同法律关系 ，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体B.客体C.内容D.事实答案:A解析 P4合

4、同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。问题:7. 在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由 承担。A.发包人B.承包商C.监理单位D.总监理工程师答案:A问题:8. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于 承担。A.附加工作费用，由委托人B.额外工作费用，由委托人C.正常工作酬金范围，由监理单位D.工程成本，由承包方答案:C解析 双方的义务问题:9. FIDIC合同条件规定， 之后，工程师就无权再指示承包商进

5、行任何施工工作。A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单答案:B问题:10. 委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括 。A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督答案:B解析 委托人对监理人履行合同的监督权利体现包括：对监理合同转让和分包的监督；对监理人员的控制监督；对合同履行的监督权。问题:11. 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时， 日合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至答案:B解析 掌握

6、 习题解析 本题考查重点是对“不要式合同的成立”的掌握。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。因此，本题的正确答案是B。 问题:12. 发包人派驻的代表应由 明确。A.承包人B.监理人C.发包人D.工程师答案:C对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以派驻代表自行管理。 发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人单位法定代表人授权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定；但职责不得与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉。双方职责发生交叉或

7、不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方。 问题:13. 施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在 内予以计量。A.2天B.5天C.7天D.14天答案:C问题:14. 施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于 的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权答案:D问题:15. FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至 止的期间内，有经验承

8、包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日答案:D合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费。在“基准日”后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，按承包商受到的实际影响给予补偿。履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后承包商即可办理最终结算手续问题:16. 设计人有权向发包人提出索赔的是 。A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B.发包人要

9、求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查答案:A问题:17. 如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以 。A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立答案:B问题:18. 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关 的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务答案:C问题:19. 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺

10、的通知应当在 到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后答案:B问题:20. A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是 。A.应当由A公司承担清偿责任B.应当由B公司承担清偿责任C.应当由A公司和B公司承担连带责任D.A公司和B公司均不再承担清偿责任答案:C解析 A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由A公司和B公司承担连带责任。问题:21. 施工合同

11、示范文本规定，非发包人的工作是 。A.确定水准点B.提供进度计划C.开通主干道D.组织图纸会审答案:B根据施工合同示范文本的有关规定，向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表，是承包人应完成的工作。专用条款内需要约定应提供计划、报表的具体名称和时间。问题:22. 检查和试验的范围不包括的是 。A.设备进厂后的安装和实验B.原材料和元器件的进厂检验C.部件的加工检验和实验D.出厂前预组装检验答案:A解析 检查和试验的范围包括的是：原材料和元器件的进厂检验；部件的加工检验和实验；出厂前预组装检验。问题:23. 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超

12、过规定期限 天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A.7B.14C.15D.30答案:C问题:24. 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是 。A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首

13、先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用答案:A解析 P115(三)使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。问题:25. 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是 。A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则答案:D问题:26. 邀请招标的邀请对象的数目以 家为宜。A.3B.5C.7D.547答案:D问题:27. 委托方因故要求

14、终止设计时，应 。A.通知设计人，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金B.通知设计人，索回定金，并按实际完成工作量付费C.将定金抵作设计费结清D.索回定金，终止合同答案:A问题:28. 当施工单位没能达到规定的质量要求时，监理单位 。A.承担连带责任B.负全部责任C.不承担责任D.按合同规定退还一定数量监理费答案:C问题:29. 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人 万元。A.3B.5C.7D.10答案:A问题:30. 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后 天内，对承包

15、人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28答案:B问题:31. 工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价100万元人民币以上的 必须进行招标。A.施工B.重要设备、材料的采购C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购答案:B问题:32. 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是 。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.优先代理答案:B问题:33. 如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务 。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任

16、答案:A问题:34. 建设工程监理合同的标的是 。A.物B.财C.智力成果D.行为答案:D问题:35. FIDIC施工合同条件规定，合同工期的 作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验答案:B问题:36. 关于施工进度管理，下列说法错误的是 。A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度超前，则无需修改进度计划答案:D问题:37. 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 d内不予确

17、认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A.7B.14C.28D.34答案:B问题:38. 委托监理合同中所称的“监理机构”是指 。A.实施监理业务的组织B.监理单位C.项目经理部D.监理单位的经营管理部答案:A解析 双方的义务问题:39. 施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前 d以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30答案:A问题:40. 施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前 小时以书面形式通知监理工程师验收。A.7B.14C.24D.48答案:D问题:41. 在FIDIC施工合同条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务

18、后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指 。A.承包商的投标报价B.合同价格C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款答案:B问题:42. 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责答案:A投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。如早发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意，另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责。问题:43. 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，

19、债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于 。A.质押B.动产C.专利权D.财产权答案:A问题:44. 采用建设工程施工合同(示范文本)应当由 投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理答案:A解析 P14 2投保人与被保险人。我国的建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投保建筑工程一切险。问题:45. 下列关于施工合同的变更不正确的是 。A.承包人不得对原工程设计进行变更B.施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸，或者施工组织设计的变更及对

20、原材料、设备的换用，须经工程师同意C.承包人未经工程师同意擅自变更设计的，因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延D.工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担答案:D解析 设计变更管理问题:46. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到 止。A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日答案:C问题:47. 承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由 。A.承包人承担B.发包人承担C.承包

21、人和发包人各承担一半D.工程师决定承担责任者答案:B问题:48. 设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明 。A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限答案:D问题:49. 某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 中。A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件答案:D问题:50. 依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由 承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同答案:B二、多项选择题问

22、题:1. 建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生 情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。A.建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工B.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患C.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理D.施工单位与建设单位发生争执E.设计变更 A B C D E答案:ABC解析 建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。问题

23、:2. 关于承包商申请的变更，下列说法正确是 。A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设计的改变，如双方没有协议的，承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价E.如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用 A B C D E答案:BCDE解析 承包商申请的变更问题:3. 在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发至到货地点或接货人时，应 。A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D

24、.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由该地到合同规定到货地的运杂费 A B C D E答案:BCD问题:4. 下列关于FIDIC编制的分包合同的说法，正确的是 。A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E.可以允许业主与分包商私下约定 A B C D E答案:AC问题:5. 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有 。A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交

25、通部门修理公路影响材料运输进度 A B C D E答案:ABDE解析 施工进度管理问题:6. FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及 。A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况 A B C D E答案:ABCD问题:7. 关于合同成立时间的说法，正确的是 。A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同在签订确认

26、书时成立E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立 A B C D E答案:ABD问题:8. 下列情况中，属于额外监理工作的有 。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 A B C D E答案:CD问题:9. 仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由 鉴定部门鉴定。A.当事人约定的B.仲裁庭约定的C.法律规定的D.地方政府指定的E.人民法院指定的 A B C D E答案:AB问题:10. 建设工程施工索赔的特征体现在 。A.索赔是

27、一种未经对方确认的单方行为B.索赔是一种经对方确认的双方行为C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是单向的，仅承包人可以向发包人索赔，发包人不得向承包人索赔E.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔 A B C D E答案:ACE问题:11. 某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则 。A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期

28、限的要求 A B C D E答案:BCDE解析 投标保证的有效期一般是投标截止日起到确定中标人之日止。 根据工程建设项目施工招标投标办法(国家六部委30号令)的规定，若在投标有效期内未能结束评标工作，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但囚不可抗力需要延长投标有效期的除外。 问题:12. 监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括 。A.对工程施工进度的控制权B.变更工程设计的

29、决定权C.发布停工令和复工令D.对分包单位的审批权E.选择总承包单位的决定权 A B C D E答案:ACD问题:13. 建设工程委托监理合同示范文本由 组成。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.建设工程委托监理合同技术条件E.建设工程委托监理合同附件 A B C D E答案:ABC解析 建设工程委托监理合同示范文本由工程建设委托监理合同、建设工程委托监理合同标准条件及建设工程委托监理合同专用条件组成。问题:14. 合同鉴证应当审查的主要内容有 。A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全

30、，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的 A B C D E答案:ABDE问题:15. 招标阶段的主要工作内容包括 o A选择招标方式 B编制招标有关文件 C发布招标广告 D；进行资格预审 E现场考察 A B C D E 答案:CDE问题:16. 下列有关对设备监造的叙述中，错误的说法是 。A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调D.采购方和供货方应在合同内约定设备监

31、造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验E.设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准 A B C D E答案:ACE问题:17. 要约应当具备的条件是 。A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束 A B C D E答案:ADE问题:18. 设计招标文件的主要内容有 。A.投标须知B.项目说明书C.设计依据文件D.投标截止日期E.工程量清单 A B C D E答案:ABCD问题:19. 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是 清偿。A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比

32、例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少顺序E.抵押物已登记的先于未登记的 A B C D E答案:ABCE问题:20. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有 。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 A B C D E答案:ABC解析 隐蔽工程与重新检验问题:21. 公开招标的优点

33、有 。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.招标人可以在较广的范围内选择中标人D.所需招标时间长、费用高E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价 A B C D E答案:BCE问题:22. 按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是 。A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利 A B C D E答案:BCD问题:23. FDIC施工合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括 。A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.