2022年上海市监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案

1、2022年上海市监理工程师建设工程监理案例分析（交通）考试题库及答案简答题1.计算下列双代号网络图的节点时间参数,确定总工期和关键路线,若规定工期为50天,计划应如何调整?调整前和调整后如工作（,）工作延长3天完成,总工期有何影响?答案：1、规定工期为50天,现计划工期65天,应压缩15天,因此选择关键工作压缩,方案多种,最简单是工作（,）和工作（,）共压15天,工作（,）压7天,工作（,）压8天,但不一定好。2、调整前工作（,）延长3天,总工期无影响,因为未超总时差15。调整后原划时差未变化仍无影响。2.某公路工程采用招标代理方式进行施工招标。在招标与施工阶段发生了如下事件：事件1：招标代理

2、机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招标投标管理办公室主任，以及从交通运输主管部门建立的评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，其保证金额为合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费用24万元（其中建设单位受伤人员医疗费用3万元，施工单位受伤人员医疗费用21

3、万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型工程设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中，该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。【问题】2.指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。答案：2.事件2中建设单位要求的不妥之处及理由如下：（1）“投标人应在购买招标文件时提交投标保证金”不妥。理由：投标保证金应当在投标时提交。（2）“中标人的投标保证金不予退还”不妥。理由：中标人和未中标人的投标保证金都应退还。（3）“履约保函的保证金额为合同总额的20%”不妥。理由：履约

4、保函一般为合同金额的5%10%。3.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。【问题】（1）招标时对承包人的资格预审查的内容有哪些?答案：1）对承包人资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、

5、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近5年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近2年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。4.某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日到6月14日该地区的供电全面中断。【问题】（1）承

6、包人的索赔要求成立的条件是什么?答案：（1）承包人的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失；造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包人的过失；造成的费用增加或工期损失不是应由承包人承担的风险；承包人在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。5.某公路工程项目为政府重点投资的项目。根据有关规定，建设单位通过公开招标方式选择某施工单位和某监理单位分别承担该项目的施工任务和监理任务，并与他们分别签订了施工合同与监理合同。该项目在施工过程中发生了下列事件：事件1：建设单位于2012年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为

7、280万元；建设单位与监理单位协商后，于2013年1月10日签订了监理合同。监理合同约定，合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过施工招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同。合同约定，开工日期为2013年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工单位编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，起重机司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程

8、师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工单位编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起重机，该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万

9、元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。【问题】4.分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。答案：4.事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处：（1）事件3中建设单位的不妥之处：要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。正确做法：不应该要求收回暂停令。（2）事件3中总监理工程师的不妥之处：没有及时将吊装作业情况报告建设单位。正确做法：总监理工程师在发出暂停施工指令时应及时报告建设单位。6.某公路工程项目，建设单位与施工单位按照公路工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同。施工合同中规定：（1）施工所用

10、材料由建设单位采购。（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按下表中所列标准补偿。（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标【2003】206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%；利润率为5%，税率为3.41%。该工程在施工过程中处在施工进度网络计划关键线路上的工作发生了以下事件。事件1：施工单位在填方路基施工时，发现取土场的黏性土含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑；增加费用30000元，工期延误10天。事件2：某桥台基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准

11、）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。事件3：施工单位在桥梁预制构件吊装安装时发现钢筋混凝土底座结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于该桥梁施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。事件4：建设单位采购的材料没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台混合料拌和机、一台装载机和一台自卸汽车闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。该设计变更导致增加费用28000元，工期延误10天。上述事件发生后，施工单位及时向建设单位

12、造价工程师提出索赔要求。【问题】1.分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求？为什么？答案：1.工程师对施工索赔的审核批准及理由：事件1：不应该批准。理由：这是施工单位应该预料到的（属施工单位的责任）。事件2：不应该批准。理由：施工单位为确定安全，自行调整施工方案（属施工单位的责任）。事件3：应该批准。理由：这是由于土建施工图纸中错误造成的（属建设单位的责任）。事件4：应该批准。理由：是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的（属建设单位的责任）。事件5：应该批准。理由：由于建设单位设计变更造成的（属建设单位的责任）。7.实行公开招标的某高速公路工程项目，在开标和评标过程中发

13、现投标书中分别存在如下问题：1.有的投标人没有得到投标邀请书。2.有的投标人缺少施工现场平面布置图。3.有的投标人的施工工期比招标文件要求24个月工期短，只有20个月。有一个投标人工期比招标文件要求长，为25个月。4.有的投标文件在开标后结束前一个小时送达。5.有的投标人没有填写清淤泥单价，只填报了合价。有的投标人只填报单价，而没有报合价。6.投标书中报价有的大写(文字表示)的金额比小写(数字表示)的金额要小，有的大写金额比小写金额大。7.有的投标人没有代表参加现场考察。8.有的投标人在投标截止时间之前书面通知撤回投标文件。也有的在开标之后随即要求撤回投标文件。9.有的投标报价有修改，在修改处

14、盖了授权代理人的章。问题：招标、评标人对以上问题应如何处理答案：1.通过资格预审的投标人，才获得投标邀请书，未得到投标邀请书无资格参加投标。2.现场平面图，不能满足“符合性”条件，为不合格标书。（说明：投标文件中的施工组织设计应包含现场平面图）3.投标工期少于招标文件或长于招标文件要求的24个月，均不能满足“响应性”要求，也为不合格标书。（修正：可以少于招标文件要求的24个月，但不能长于招标文件要求的24个月。投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限应作为废标处理。）4.投标文件在开标后，虽开标未结束，但已超过投标书递交截止期，应原封退回投标人。5.没有填报单价的可视为已计入其他工程细目的单

15、价中，只报了单价没有报合价，可以按投标人已报单价乘以该项目工程数量所得合价予以修正（修正：在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。）6.当大写金额与小写金额不符时，以大写金额为准。7.投标人没有代表参加现场考察和出席开标活动，表明投标人没有必要参加现场考察，并不影响投标人编制标书。（说明：投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。）8.投标截止时间之前，投标人书面通知可以撤回投标书

16、；但开标之后即投标截止期以后，不得撤回，因开标后已进入投标有效期。在投标有效期撤回投标文件按规定没收投标担保金。9.投标报价按规定修改，投标书仍有效。8.某高速公路建设项目，业主委托东海监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了确保监理工作能按时展开，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人主持并组织有关人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时编写的监理方案进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主批准。该项目监理计划内容包括：工程项目概况；监理工作依据；监理工作内容；监理机构的组织形式

17、；监理机构人员配备计划；监理工作方法及措施；监理机构的人员岗位职责；监理设施。在施工前召开的监理交底会上，总监理工程师向承包人介绍监理计划时，重点介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：（1）编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。（2）检查现场施工质量情况，对所发现的质量问题立即指示承包人处理。（3）协助承包人编制施工组织设计。（4）审查承包人投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。（5）编制工程量计量规则，并据此进行工程计量。（6）组织工程交工验收。【问题】1.指出该监理机构在编写“监理计划”过程中的不妥之处，并说明理由。答案

18、：1.该监理机构在编写“监理计划”过程中的不妥之处如下：（1）监理计划由监理公司技术负责人主持编写不妥。理由：项目监理计划应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。（2）监理公司总经理审核监理计划不妥。理由：项目监理计划应由监理公司技术负责人审核。（3）根据已有的监理计划范本，修改监理方案编制项目监理计划不妥。理由：项目监理计划应具有针对性（或应根据该工程特点、规模、合同等编制）。9.某施工单位承建一座大桥，该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时，当地突发泥石流，导致2号桥墩被泥石流冲垮，使已架设的T梁坠毁报废，造成直接经济损失49万元，无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致

19、该桥梁全面停工，造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的，属于不可抗力，为业主应承担的风险，造成工程损坏应由业主承担，受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。【问题】2.简述上述公路工程质量事故处理的程序。答案：2.公路工程质量事故处理的程序如下：（1）监理工程师应立即向施工单位发出工程暂时停工指令，要求停止质量事故部位和与其有关联部位及下道工序的施工；并要求采取必要的措施，保护事故现场，抢救人员和财产，防止事故扩大，做好相应记录。（2）监理工程师要求施工单位尽快提出质量事故的报告并按规定速报有关部门。（3）监理

20、工程师应积极配合质量事故调查组进行质量事故调查，客观地提供相应证据。（4）监理工程师接到质量事故调查组提出的质量事故技术处理意见后，审核签认有关单位提出的质量事故技术处理方案。（5）监理工程师指示施工单位按照批准的工程质量事故处理方案对事故进行处理。（6）监理工程师对施工单位实施质量事故处理方案或对加固、返工、重建的工程进行监理，并进行检查验收。经检验合格后，监理工程师发出复工指令。10.某一级公路工程开工里程10公里，建设单位通过公开招标分别与甲施工单位和某监理单位订立了书面的施工合同与监理合同。经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位将部分工程分包给乙施工单位，并与之订立了分包合同。在

21、合同履行中发生了以下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位根据监理服务内容、服务期限、工程项目组成、工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素，设置了二级监理机构，并确定了总监理工程师、驻地监理工程师及专业监理工程师人选。事件2：在监理机构组建后，驻地监理工程师主持编制了该工程项目监理计划和监理细则。事件3：在施工合同约定的工程开工日前，建设单位主持召开了第一次工地会议，通报、检查、落实开工准备工作。事件4：在施工合同约定的工程开工日前，专业监理工程师主持召开了监理交底会，详细介绍了监理细则的相关内容。事件5：在第一次工地会议结束后，甲施工单位向建设单位提交了合同工程开工申请，建设单位对合同工程的

22、开工条件进行了核查，认为具备开工条件，于是签发了合同工程开工令，并通知了项目监理机构。事件6：驻地监理工程师在审批甲施工单位提交的施工组织设计时，认为某段石方爆破工程危险性较大，要求甲施工单位编制石方爆破工程专项施工方案。甲施工单位编制了专项施工方案，其总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全管理员，并将方案报送总监理工程师签认。事件7：施工过程中甲施工单位因资金困难，没有按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位于是向监理机构提出了支付申请。监理机构受理并经建设单位同意后，签发了支付证书。事件8：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在

23、质量隐患，即向其签发了整改通知，要求乙施工单位立即整改，并消除隐患。事件9：专业监理工程师在旁站时，发现某分项工程存在严重质量隐患，即向甲施工单位签发了工程暂停令，要求对该分项工程停工整改，消除隐患。事件10：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在施工作业的一台关键设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向监理机构提出了工程延期的申请。【问题】6.（1）事件6中，驻地监理工程师审批施工组织设计是否妥当？为什么？（2）事件6中，石方爆破工程专项施工方案编制和报审过程中有何不妥之处？请写出正确做法。答案：6.（1）“驻地监理工程师审批施工组织计划”不妥。因

24、为施工单位的施工组织设计是由总监理工程师审批的。（2）爆破工程专项施工方案编制和报审过程的不妥之处有以下几点：“凭以往经验进行安全估算”不妥。正确做法：应进行安全验算。“质量检查员兼任施工现场安全管理员”不妥。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。“并将专项施工方案报送总监理工程师签认”不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认后，再报送总监理工程师签认。11.某一级公路一段路基施工，经监理工程师批准的施工计划表4-2所示。表4-2某一级公路一段路基施工计划表承包人施工至C、D工序时，发现地基中存在软土，因而须对路基和涵洞的基底进行处理，同时要将原设计西1.5m的圆管涵改为2&

25、#215;2m的盖板涵。这样，设计院出涵洞图纸延误工期7天，路基清淤换填用去15天，涵洞基底加同处理施工用去4天。由此，承包人提出要求延长工期。问题：1将此施工计划绘制成双代号时标网络图。2计算关键线路、计划工期及各工序的总时差。3监理工程师批准的计划工期延长应是多少才合理？4承包人要求费用索赔是否合理？为什么？答案：1.将此施工计划绘制成双代号时标网络图。答案：双代号时标网络图如图4-5所示。图4-5双代号时标网络图2.计算关键线路、计划工期及各工序的总时差。答案：关键线路为ACEFGHJ。计划工期为100天。各工序总时差：TATCTETFTGTHTJ0TBTD9（天）3.监理工程师批准的计

26、划工期延长应是多少才合理？答案：合理延长计划工期：CEFGCC（10201610）（74）67（天）BDB（740）1562（天）计划工期延长天数：67（A）（HJ）10067152910011（天）4.承包人要求费用索赔是否合理？为什么？答案：承包人要求费用索赔不合理，因为本工程增加费用不属于“因业主风险”而造成，且施工机械可调至其他路段施工。12.某条高速公路全长80km,路段上有6个互通立交,并有1.8km和2.lkm的长隧道两座。根据提供的交通量,两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所,并有完整的监控系统及通信系统。该路设有一处监控分中心,能实现隧道变电所无人职守,能和省监控中心实现联

27、网互传信息,以及为运营管理提供信息。【问题】2、此路的监控系统具有哪些主要功能。答案：2、此路的监控系统的主要功能为：（1）信息收集功能；（2）动态显示和监视功能；（3）视频监视功能；（4）控制功能；（5）交通事件的排除、救援组织功能；（6）事件输入记录功能；（7）报表统计与打印功能；（8）查询功能；（9）自动数据备份和系统恢复功能；（10）系统具有自诊断功能；（11）安全功能；（12）时间统一功能；（13）提供内部其他系统相关信息；（14）提供对外界的服务功能。13.采用公开招标的某高速公路,在评标时发现有以下问题：有两家投标单位企业法人经营执照和企业等级证书均不符资格要求。有三个投标人交来

28、现金450万元。其中一人交投标定金150万元,一人交投标押金150万元,一人交投标金150万元。有两个投标人工程量清单中“一人单价与数量相乘不等于清单中该项金额”,一人合价累加后的总价与清单总价不符。各投标人的报价均高出标底价有效范围10%以上。有一份标书在截止时间后开标结束前送达。有一个投标人未派代表参加现场考察,一人未参加答题。【问题】简析上述反映存在什么问题?怎样处理?答案：资格应在投标准备阶段资格预审时确定,只有资格合格的才能获“投标邀请书”。应拒收无投标邀请书的。投标人应提交投标保证书“投标银行保函”,不是“定金”、“押金”、“保证金”。不合规定无效。其一投标人价格以单价修正总价（除

29、非单价小数点有明显错误,则修正方法相反。）。另一投标人以合价累加后的正确计算为准。投标书仍有效。投标单位应审查编制的标底。超过了规定的投标截止时间,应据收,为无效投标书。现场考察在招标文件中未作为投标有效的必要条件,答题同样如此。投标书有效。14.某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：4月20日至4月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于4月24日交给承包人的后续图纸直到5月10日才交给承

30、包人；5月7日到5月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成5月11日到5月14日该地区的供电全面中断。1、由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包人经过仔细认真计算后,在业主指令下达的第3天,向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。【问题】作为一名监理工程师您批准该索赔要求吗?为什么?答案：1、因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准,原因是：承包人应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险；承包人应对自己报价的正确性与完备性负责；材料供应的情况变化是一个有经验的承包人能够合理预见到的。15.某承包人与某业主签订了一项工程施工合同。合同工期为23天；工期每提前或

31、拖延1天,奖励或罚款600元。按业主要求,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工进度计划（见图7-4）并获批准。根据图中所示的计划安排,工作A、K、Q要使用同一种施工机械,而承包人单位可供使用的该种机械只有1台。在工程施工中,由于业主方负责提供的材料及设计图纸原因,致使C工作的持续时间延长了3天；由于承包人自身机械设备原因使N工作的持续时间延长了3天。在该工程竣工前1天,承包人向业主提交了工期和费用索赔申请。【问题】1、承包人可得到的合理的工期索赔为多少天?答案：1、通过分析承包人在开工前递交的进度计划的关键线路如图7-6中双箭线所示,关键工作为A、D、G、L,工期为22天。因为工作A、K、Q

32、要使用同一台机械,因此,该机械在施工现场的时间为21天。其中,该机械的使用时间为14天,闲置时间为21-14-7天。将C工作的持续时间改为8天,重新计算见图7-7。通过计算得知：关键线路变为图7-7中双箭线所示,关键工作为C、F、Q,工期为24天,比原计划工期拖长24-22=2天。因此,合理的工期索赔为2天,合同工期总计23+2=25天。16.建设单位计划将拟建的高速公路工程项目委托某一建设监理公司进行实施阶段的监理。建设单位预先起草了一份监理合同（草案），其部分内容如下：除业主原因造成的工程延期外，其他原因造成的工程延期监理单位应付出相当于对施工单位罚款额的30%给业主;如工期提前，监理单位

33、可得到相当于对施工单位工期提前奖的30%奖金。工程设计图纸出现设计质量问题，监理单位应付给建设单位相当于给设计单位的设计费的5%的赔偿。在施工期间,每发生一起施工人员重伤事故，监理单位应受罚款3万元人民币；发生一起死亡事故，对监理单位罚款5万元人民币。凡由于监理工程师出现差错、失误而造成的经济损失，监理单位应付给建设单位赔偿费。经过双方协商，对监理合同（草案）中的一些问题进行了修改、调整和完善,最后确定了委托监理合同的主要条款。其中包括:监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其他事项。问题：问题1.该监理合同（草案）部分内容中哪些条款不妥,为什么？问题2.

34、如果该监理合同是一个有效的经济合同，它应具备什么条件？问题3.修改、调整和完善后,最后确定的建设工程委托监理合同是否包括了主要的条款内容？答案：1.监理合同（草案）部分内容的几条均不妥。因为：建设工程监理的性质是服务性的，监理单位和监理工程师“将不是，也不能成为任何承包人的工程的承保人或保证人”。若将设计、施工出现的问题与监理单位直接挂钩，这与监理工作的性质不符。监理单位与建设单位和承包人是相互独立、平等的第三方。为了保证其独立性与公正性，工程建设监理规定第二十条规定：“监理单位不得承包工程，不得经营建筑材料,构配件和建筑机械、设备。”在合同中若写人上述条款,势必将监理单位的经济利益与承包人的

35、利益联系起来，不利于监理工作的公正性第(3)条中对于施工期间施工单位发生施工人员伤亡,按建筑法第四十五条规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责。”监理单位的责、权、利主要来源于建设单位的委托与授权，建设单位并不承担相应责任，合同中要求监理单位承担也是不妥的。（4）公路工程标准施工监理招标文件中通用合同条款11.1.2条规定:监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知,要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的,委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。答案2.若该合同是一个有效的经济合同，应满足以下基本条件：主体资格合法。

36、即建设单位和监理单位作为合同双方当事人，应当具有合法的资格。合同内容应合法。即其内容应符合国家法律、法规，真实表达双方当事人的意思。订立程序合法、形式合法。答案3.最后确定的监理合同的主要条款,符合建设工程监理规定中对监理合同内容的要求。17.某公路工程，建设单位通过公开招标与施工单位签订了施工合同。施工合同约定：工程签约合同价为200万元，工期6个月；开工预付款为签约合同价的15%；工程进度款按月结算；质量保证金总额为签约合同价的3%，按每月进度款（含工程变更和索赔费用）的10%扣留，扣完为止；开工预付款在工程的最后3个月等额扣回。施工合同还约定：施工过程中发生设计变更时，增加的工程量采用以

37、直接费为计算基础的工料单价法计价，间接费费率为8%，利润率为5%，综合税率为3.41%；发生窝工时，按人工窝工费50元/工日，施工机械设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生以下事件：事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10万元，其他工程费增加2万元，人工窝工60工日，施工机械设备闲置3台班，影响工期3天。事件2：为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费5万元。为此，施工单位提出了费用补偿要求。事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应

38、的技术措施，为此增加了工程费用2万元。项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款（含工程变更和索赔费用）如下表所示。【问题】4.该工程质量保证金总额为多少？根据上表，该工程每个月应扣留质量保证金是多少？监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？答案：4.该工程质量保证金总额为200×3%=6（万元）第1个月扣留质量保证金为40×10%=4（万元）第2个月扣留质量保证金为6-4=2（万元）该工程开工预付款为

39、200×15%=30（万元）监理工程师第1个月应签发的实际付款金额为40-4=36（万元）监理工程师第2个月应签发的实际付款金额为50-2=48（万元）监理工程师第3个月应签发的实际付款金额为40万元监理工程师第4个月应签发的实际付款金额为35-30/3=25（万元）监理工程师第5个月应签发的实际付款金额为30-30/3=20（万元）监理工程师第6个月应签发的实际付款金额为25-30/3=15（万元）18.某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、

40、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作：1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑；2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量；4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压

41、路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。【问题】5、沥青混合料摊铺过程中,为什么应对摊铺温度随时检查并作好记录?答案：5、沥青混凝土路面施工中压实度是一重要控制指标,温度低是造成压实度不足的原因之一,随时检查并作好记录是保证沥青路面压实度的重要手段之一。19.某公路工程项目施工承包签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同规定：1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同

42、价的3%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。5.新增工程按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）及公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。在施工过程中，发生了以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/

43、T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数

44、量为500m3，单价1200元/m3）。问题：1.计算该项目的工程开工预付款。2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。3.列式计算第8个月的应付工程款。4.列式计算第14个月的应付工程款。（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。）答案：问题1：工程预付款：6500×10%=650（万元）问题2：工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，

45、定额材料费300元，定额机械使用费260元。直接费：120+310+240=670（元/m3）定额直接费：150+300+260=710（元/m3）措施费：710×0.05+410×0.07=64.20（元/m3）企业管理费：710×0.1=71（元/m3）规费：（120+40）×0.35=56（元/m3）利润：（710+64.2+71）×0.07=59.16（元/m3）税金：（670+64.2+71+56+59.16）×0.09=82.83（元/m3）建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=10

46、03.19（元/m3）问题3：增加工作的工程款：460×352=16.19（万元）第8月应付工程款：（500+16.19）×（1-3%）-650+5=370.70（万元）问题4：该分项工程增加工程量后的差价：（680-500×1.1）×1200×（1-0.9）=1.56（万元）或该分项工程的工程款：500×1.1×1200+（680-500×1.1）×1200×0.9=80.04（万元）承包人结算报告中该分项工程的工程款：680×1200=81.6（万元）承包人多报的该分项工程的工程款

47、：81.6-80.04=1.56（万元）第14个月应付工程款：（600-1.56）×（1-3%）=580.49（万元）20.背景根据下列小桥的流水节拍,按甲乙丙丁的顺序组织流水施工,【问题】计算流水步距和工期（保留计算步骤）,绘制横道图答案：2、总工期计算总工期=k+Tn+tg=（6+7+6）+（4+5+4+4）=363、横道图绘制（略）按计算出来的流水步距绘制。21.某甲级监理公司通过投标承担了某高速公路的一个监理合同段的施工全过程的监理工作,并与业主签订了监理委托合同,该监理公司任命了总监理工程师,并按以下监理实施程序开展了工作：（一）建立项目监理机构1确定了本监理项目的质量控制

48、目标为项目监理机构工作的目标。2确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。3进行项目监理机构的组织结构设计。4由总监代表组织专业监理工程师编制了工程监理规划。（二）制定监理实施细则1各专业监理工程师仅以监理规划为依据编制了监理实施细则。2总监代表批准了监理实施细则。3监理实施细则仅包括了监理工作的流程、监理工作的方法及措施。（三）规范化地开展监理工作（四）参与交、竣工验收,签署监理意见（五）向建设单位提交工程竣工档案资料（六）进行监理工作总结；【问题】3、试述监理工作总结的主要内容。答案：3、监理工作总结的主要内容：监理工作概况包括监理组织体系和监理组织机构；工程质量管理；计量支付、工程

49、进度和合同管理情况；设计变更情况；交工验收中存在的问题及处理情况；对设计单位、施工单位和建设单位评价；监理工作体会。22.某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承

50、包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处

51、理报告应由谁提出?答案：4、该质量事故是由于甲承包单位的过错造成的,一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后,总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发工程复工令。该质量事故报告应由甲承包单位提出。23.在某建设工程项目施工阶段的监理工作中,监理工程师对承建商的施工现场制作的钢筋混凝土预制板进行质量检查,抽查了500块预制板,发现其中存在以下问题,如下表6-5所示：【问题】1、监理工程师宜选择哪种方法来分析存在的质量问题?答案：1、针对本例特点,在几种质量控制的统计分析方法中,监理工程师宜选择排列图的方法进行分析。24.

52、某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：（1）A投标人的投标报价为80

53、00万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；（3）C投标人提交的银行投标保函有效期为70天；（4）D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；（5）E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；（6）F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。【问题】3.F投

54、标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？答案：3.F投标人的投标文件有效。处理方式：招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。25.某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付

55、程序要点如下：(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。(2)监理工程师在接到计量申请报告后7天内核实已完成的工程数量，并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。(3)乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。(4)监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。(5)甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。同时，工

56、程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。事件2:施工到沥青路面时，因2合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1合同快完工的一段路上运进2合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1合同段调整施工安排，于8月30日前完成该段施工。9月1日起，2合同段从该段路运进材料。1合同段至9月20日才完成该路段施工，致使2合同段工期延误,1合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。问题：1.监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？2.监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？3.事件1中：(1)在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围

57、边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？(2)工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？4.事件2中：(1)业主做法是否妥当，为什么？(2)2合同段工期延误由谁负责，2合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？(3)1合同段该段路被损坏应由谁负责由谁维修？答案：1.监理工程师应熟悉的主要资料有:监理人员应熟悉合同文件内容;了解现场用地占有权和使用权的

58、解决情况;核查设计图纸;复核定线数据;制定监理程序;审查承包人的自检系统;落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。2.主要工作内容为:复核图纸和放样定线数据;审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;审查承包人的材料源是否有效、可靠;审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。3.事件1中：(1)监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范

59、围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。(2)本合同变更价款的确定可按以下原则处理：合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。4.事件2中：(1)业主做法不符合合同规定。调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。(2)2合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责