冲孔桩补强工程施工合同

1、二载后自由修改冲孔桩补强工程施工合同合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用冲孔桩补强工程施工合同合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方现将冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程发包给乙方， 经双方友好协商， 订 立如下协议：、工程名称：冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程二、工程地点：三、承包范围：乙方按照甲方的要求， 对冲孔桩底溶洞进行钻孔、 灌浆及双管旋喷补强处理。四、承包方式：乙方负责施工所需的机械、人力、添加剂、管材及消耗辅助材料，钻孔按 元/ 米计取（包钻孔、扩孔、扫孔），灌浆及双管旋喷补强（包工不 包料，水泥由甲方提供）按 元/ 台班计，上述单价已

2、含税金。五、工期：日前完工或按甲方要求变应在 年 月_更。因甲方原因造成工程延误，则工期顺延。六、付款方式：甲方按乙方 月实际完成量的 %付进度款；工程完工，经甲方验收合格办理结算后 个月内一次性付清工程余款。七、双方责任：1甲方责任：（1）甲方负责提供场地给乙方施工，并提供施工用水、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方承担。2）甲方负责提供施工所需的水泥，保证施工正常进行。2乙方责任：1）按照甲方要求进行施工，并负责施工现场及人员安全。（2）在整个施工过程中， 乙方自行负责施工人员的吃住行， 有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责，与甲方无关。并按要求及时清理施工垃圾。为

3、止，因工程质（3）对质量未合格的桩按甲方要求施工到合格量问题造成的一切经济损失概由乙方负责。（4）负责保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料 价的倍偿还给甲方。（5）根据设计要求及有关标准规定进行验收，如未能达到设计要求，乙方 施工到达到标准为止。%的（6）未按甲方要求完工，每拖延一天，向甲方支付元违约金。拖延超过天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同总价款 标准支付赔偿金。八、争议解决办法：在本合同执行的过程中发生争议时， 双方应友好协商予以解决。 经协商仍无 法达成一致的，双方同意按以下第 种方式解决：1向武汉仲裁委员会提请仲裁；2依法向甲方所在地人民法院提起诉讼九、

4、本协议在执行过程中有未尽事宜， 双方可另签补充协议， 补充协议与本 合同有同等法律效力。十、本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式份，具同等法律效力。份，双方各执甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签约日期：合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复 印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收

5、货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的规定，否则无效