主体劳务工程分包合同

1、劳务分包合同甲方:法定代表人:委托代理人:通讯地址:电子邮箱:联系电话:乙方:法定代表人:委托代理人:通讯地址:电子邮箱:联系电话:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经甲乙双方平等协商,本着自愿、公平、诚实信用的原则,双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。第1条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程结构:1.4 建筑面积(暂定:第2条承包方式2.1包工、包辅材(含低值易耗品、包施工小型工具、包二级配电箱以下的用电、包现场施工用水工和用电工、包保险费用、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包治安(所在施工范围、包验收

2、、包签证(配合甲方、包结算、包风险、包规费、包税金、包与其他分包单位的配合用工等。2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元(大写:保证金。(保证金包含:签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%保证金以现金或支票方式缴纳;保证金的返还按附件保证金的返还流程执行。第3条承包范围及工作内容3.1 承包范围根据本工程业主方提供的施工图,在甲方的施工承包范围内,除以下项目外,其他均属乙方的承包范围:以上承包范围甲方有权进行任何调整,乙方认可甲方对承包范围的调整,对调整结果无任何异议。3.2 工作内容完成上述承包范围内的所有实体项目

3、以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作(包括但不限于现场内材料的水平、垂直运输和二次及多次转运、措施项目(包括但不限于外架搭拆、直至达到本工程交工要求的安全文明施工及为本工程业主方指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容。乙方的主要施工项目和工作内容包括但不限于以下所列各项:的交接检及配合、截桩、凿桩、修桩、插筋、打碎、修边、清理。铲、灰桶、养护用的水管、麻袋、塑料薄膜等。脚手架及模板支撑架搭设需按照专项施工方案及中建四局达标管理要求搭设。但不限于塔吊、井架、施工电梯、地磅基础等的修建、维护、拆除,建筑垃圾的清理外运以及为满足甲方项目管理达标要求、业主对本工程的安全文明要求和迎

4、接上级检查所进行的现场清扫整理、栽花种树以及各种配合用工(包括但不限于配合甲方电工等管理人员所进行的拉、挖、填、运等并负责施工过程中所有相关材料的上下车、堆码、维护及场内运输等。同时,乙方应自行配备上述工程施工所需的小型工具及辅材施工过程中,若其他分包单位因施工需要等原因拆除部分临边防护等,乙方应无条件及时予以恢复,且不发生签证费用。3.3 甲方有权根据乙方的履约情况和工程的实际情况,对乙方的承包范围和工作内容作出调整,乙方对此没有任何异议。第4条计价方式及承包价格4.1 计价方式:实行每平方米建筑面积综合单价包干计价。4.2 建筑面积和工程量计算原则:根据本项目业主方提供的施工图,按照建筑工

5、程预算定额中建筑面积和工程量的计算规则进行计算。4.3 承包价格:包干单价为元/平方米(该包干单价包含人工费、材料费(发包人提供的材料除外、施工工具费、措施费、管理费、赶工费、劳保费、保险费、安全文明施工费、风险费、利润、规费、税金以及配合其它专业施工所需费用和因天气等导致停工窝工而增加的费用等为完成本工程承包范围内全部工作内容所发生的一切费用。4.4 上述包干单价包含了外墙装饰、内墙抹灰、天棚抹灰及地面面层的工作内容,外墙装饰按照建筑面积以元/平方米进行计算,内墙抹灰按照建筑面积以元/平方米进行计算,天棚抹灰按照建筑面积以元/平方米,地面面层按照建筑面积以元/平方米进行计算;以上分项如取消或

6、不由乙方施工,则按以上分项单价从包干单价中扣除。4.5本工程原则上不存在计时工和其他零星用工,除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作或者因甲方指令错误、设计变更导致的返工,否则一律不予办理签证。签证应尽量以工程量形式反映,并套用定额计算出定额工日。经甲方签证的计时工和以定额工日出现的其他零星用工,均按元/工日进行结算,所发生的签证单必须经项目经理和商务经理签字确认,缺一不可。否则,不予结算。零星签证用工除项目经理和商务经理签字确认外,必须上报分公司商务部经理确认,否则不予结算。所有零星用工签证有效期为7天,超过规定时间甲方有权拒绝办理且视为签证无效。4.6合同暂定价:人民币万元(大写万元整。

7、最终以结算金额为准。第5条工程量的确认及工程款的支付5.1 本工程无预付款,甲方根据乙方每月完成并经(施工部工程部确认的合格工程量按月支付进度款。5.2 月度进度款申请:乙方应当按照甲方指定格式和程序,在每月25日前向甲方呈交月度进度款请款单,提出中期付款申请。月度进度款请款单须附乙方上月 25日至当月25日期间已完成的工程量报告以及甲方要求的其他资料一起按时呈交,若乙方逾期呈交或呈交格式不符合甲方要求,则甲方有权拒绝对乙方所呈交的请款申请资料进行确认,并不予支付进度款,乙方对此不得有任何异议。5.3 工程量的确认:甲方对乙方呈交的工程量报告进行审核确认,并通知乙方派人参加计量,乙方应当为计量

8、提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。如过程中有异议,应以甲方为准,并最终以业主方核定的工程量为准。5.4 工程款的支付认工程量的80%。5.5 付款方式:甲方用银行承兑汇票或转账支票向乙方支付上述工程款,如需贴现,费用由乙方自行承担。每次付款时,乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票,还应具备工程量及质量合格证明,并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目(分公司的证明。否则,甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目(分

9、公司的证明后才予支付(经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部。5.6双方约定:甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提,若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难,甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任,乙方对此表示理解和认可。5.7乙方指定以下账户为收款账户,工程款均需通过该账户支付。如乙方须变更收款账户,应提前十五天以上书面通知甲方,否则造成资金流失的损失由乙方自行承担,与甲方无关。乙方的收款账户信息如下:户名:账号:开户行:第6条工期及保障措施6.1 工期:乙方必须完全服从甲方及本项目业主方的工期进度计划安排,随工程施工需要增加劳动力,确保在甲方及本项目业主方

10、要求的时间内完成承包范围内的全部工作内容,并满足甲方的阶段性节点工期进度要求(甲方的阶段性节点工期进度要求详见过程中下发的节点进度计划表。乙方应随工期同步完成质量保证资料、质量控制资料和经济资料。本工程工期为(以甲方与业主合同工期为准日历天。具体开工日期以甲方的通知为准。6.2 乙方应严格按照甲方的工期进度计划进行施工,如乙方连续两次没有完成甲方安排的节点工期进度计划,甲方有权解除合同,乙方须在接到通知后的24小时内退场(现场清理干净,人员及机械撤离现场,并做好施工现场的交接工作,否则不予结算工程款,并承担因此导致的一切责任及甲方增加的费用。6.3 双方约定按照以下方式实施工期奖励或违约处理:

11、双方另行约定 /因乙方原因造成工期延误,每延误一天处元的违约金。 /6.4 甲方认为确有必要暂停施工时,应以书面形式通知乙方暂停施工,乙方应当遵照执行,并妥善保护好已完工程。如因甲方原因导致暂停停工,经甲方代表确认,同意顺延工期,但不计任何停工、窝工的工期索赔;如因乙方原因导致暂停停工,则乙方除了应承担发生的全部费用外,还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目业主方承担违约责任等在内的一切损失,且工期不予顺延。第7条工程质量及检验验收7.1 质量标准:根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,达到合格标准,并严格按照公司“主体结构细部成型质量控制措施”和局达标管理的要求,以及符合本

12、工程设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求。乙方必须确保所施工的工程质量一次交验合格,否则应当承担违约责任。7.2双方约定按照以下方式实施质量奖励或违约处理: / /因乙方原因造成的返工,由乙方负责返工,并承担相应的劳务费用并按实赔偿甲方损失(包括业主对甲方的罚款亦由乙方承担 /7.3 检查和返工:在施工过程中,乙方应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检,并随时接受本项目业主方、监理方、设计方以及甲方代表的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按照甲方发出的质量隐患整改通知要求进行整改。工程质量不符合设计要求或双方约定标准的部分,甲方有权要求乙方停工、拆除返工或整改,直至符合设计要求或双方

13、约定标准,乙方应遵照甲方要求执行。如因乙方原因导致停工、拆除返工或整改,则乙方除了应承担发生的全部费用外,还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目业主方承担赔偿责任和违约责任等在内的一切损失,且工期不予顺延。7.4 隐蔽工程和中间验收:当工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方首先应进行自检,并准备好自检资料,提前一天以书面形式通知甲方验收,经本项目业主方、监理方和甲方确认同意后,方可进行下一道施工工序。若验收不合格,乙方应在限定时间内整改并重新验收。如因乙方原因导致隐蔽验收不合格,则乙方除了应承担发生的全部费用外,还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目业主方承担赔偿

14、责任和违约责任等在内的一切损失,且工期不予顺延。7.5 重新检验:本项目业主方要求对已经隐蔽的工程进行重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。如因乙方原因导致检验不合格,则乙方除了应承担发生的全部费用外,还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目业主方承担赔偿责任和违约责任等在内的一切损失,且工期不予顺延。7.6 施工期间,如乙方判断若按已取得的设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件或有关指令进行工程施工将会发生质量缺陷,则应暂停施工或延缓施工,并应将此情况立即报告给甲方予以确认。若甲方决定按照原有技术文件或有关指令继续施工,乙方应予以执行,但不必为此承担责

15、任。如因乙方的善意行为赢得相应奖励,则甲乙双方共享此奖励;若乙方作为一个有经验的专业承包商本应发现上述疑问或错漏而未发现,或者已经发现却恶意隐瞒不报并继续施工导致质量缺陷发生,则乙方应承担拆除返工或整改、修复费用,并赔偿甲方因此而遭受的经济损失及其他损失。7.7 工程保修:乙方应按照建设工程质量管理条例及房屋建筑工程质量保修办法相关规定以及甲方与本项目业主方签订的工程质量保修书相关约定对承包范围内的工程承担质量保修责任。工程质保金的数额及退还日期、方式均按照甲方与本项目业主方签订的工程质量保修书相关约定执行。乙方承诺:已充分知悉甲方在工程质量保修书中对本项目业主方作出的关于工程质量保修的全部承

16、诺内容,该内容对乙方具有同等约束力,乙方对此表示无条件接受并予以执行。第8条安全文明施工及检查8.1 安全生产及文明施工目标:满足甲方和业主对本工程的安全文明要求。8.2 双方约定按照以下方式实施安全文明施工奖励或违约处理:双方另行约定 /因安全文明检查不达标,所有针对甲方的违约处理由乙方承担。 /8.3 安全生产8.4 安全防护:乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工,或者实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,应在施工前7天向甲方报告该情况,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施。如因乙方

17、原因导致周围环境、设施及其他方面遭受破坏或者损害后果,乙方须承担全部责任,同时,乙方还应无条件接受甲方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。8.5 文明施工:乙方应严格执行国家和地方关于建设工程环保、文明施工的管理规定,遵循甲方和本项目业主方关于现场文明施工的管理要求,采取有效措施,切实做好文明施工管理和环境保护工作。如因乙方原因引起政府有关部门罚款、停工整改等违约处理,则乙方除了承担发生的所有费用外,还应无条件接受甲方对乙方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。8.6 安全事故:若乙方人员发生伤亡及其他安全事故,双方均应尽力抢救,并

18、保护好现场。乙方应自行按国家有关规定对伤亡事故中的工伤职工或家属进行经济补偿,甲方不负任何经济和法律责任。同时,甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督,若发现乙方对事故避不处理或处理不当,则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职工或家属进行协商,并从拟支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用,乙方对此不得有任何异议。8.7 乙方承包范围内的安全文明施工所需的所有安全用品、用具(包括但不限于安全帽、保险绳、胶手套、上下人梯用脚踏板均由乙方负责提供。乙方所提供的安全文明施工材料用具的数量及质量必须满足施工现场要求,并将用于购买材料用具的发票提供给甲方。工程完工后若乙方投入的安全文明施工费达到80%,则

19、视为乙方满足安全文明施工的要求,若未达到80%则甲方按乙方提供发票金额的实际情况支付乙方安全文明施工费,并在结算时扣除乙方未投入的安全文明施工费用。若乙方不按规范提供相关安全用品、用具,甲方有权代为购买并发放,并在实际采购费用基础上另加 2.5 % (采保费向乙方计取费用。工作服由甲方统一购买后发给乙方,费用按实际发生额计算并由乙方承担。8.8 甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查,乙方应为此提供便利条件。视情节严重程度和影响大小,甲方有权按照元/次/例对乙方进行违约处理,并要求乙方就存在的不符合安全文明施工要求的事项进行整改或停工整改,乙方应遵照执行,否则,甲方有权自行做出安排,发生的所有

20、费用由乙方承担。如因乙方原因导致停工、整改,则乙方除了承担发生的所有费用外,还应无条件接受甲方对乙方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。第9条设备供应与管理9.1 本工程施工所需的塔吊、施工电梯、物料提升机、混凝土输送泵等机械设备由甲方负责提供外,施工所需的其余小型工具均由乙方自行配备。施工电梯楼层呼叫按钮由乙方负责使用保养,人为原因损坏由乙方负责更换.9.2 甲方提供的机械设备在发生故障或进行安装、维修、保养与拆卸时,以及塔吊在加节升高或爬升时,甲方应提前并及时通知乙方,以便其合理安排其他工作内容。乙方对以上情况必须无条件按照甲方的要求予以配合,发生的人工费用

21、甲方不予办理签证。9.3 乙方在自行配备的小型施工工具进场前应当向甲方提交工具清单,并提供产品合格证、使用说明书及出厂厂家、编号和日期标志等资料,经甲方核准后方可进场使用。但甲方的核准并不能免除乙方对其自行配备的小型施工工具应当承担的任何责任。9.4 乙方应严格遵守甲方对机械设备的管理规定,由于乙方原因造成的损失及费用支出均由乙方承担。乙方对机械设备的使用和管理必须符合有关的安全操作规程和管理规定。第10条材料供应与管理10.1 本工程所需实体材料和施工周转材料(钢筋、水泥、混凝土、加气砖、砖、砂、石等由甲方负责提供,其他辅材均由乙方负责提供。10.2 乙方必须在每月25日前向甲方呈报下月的材

22、料需用计划,经甲方审核确认后执行。如因乙方延迟呈报材料需用计划而导致甲方延迟供料,由此引发的所有责任和后果均由乙方承担。10.3 甲方提供材料10.4 乙方提供材料10.5 材料试件的取样、制作以及砼试块的制作、养护,由乙方负责。10.6 乙方必须按照图纸及规范施工,在保证工程质量的前提下尽量节约材料用量。乙方领用的材料用量按以下方式进行限额控制管理:钢筋:以施工图纸用量为基数(不含定额损耗,节约率以项目部与分公司签订的目标责任书为准,按照图纸并经审核的施工配料单用量,钢筋总供应量按理论重量结算,不得有规格在20以上长度超过400mm的废料,规格在20以下长度超过500mm 的废料,废料经乙方

23、确认后由甲方统一处理,且废料不充减钢筋总供应量,若发现长度有大于要求的废料,甲方有权对乙方按照元/例进行违约处理。钢筋配料单由乙方在下料前提前一周提交甲方审核确认商务部签发后执行,后执行,但甲方的审核确认并不免除乙方对其配料单的合理性所应负的责任。(若乙方未提供钢筋配料单,甲方每月结账时将不计取钢筋制安部分的量。结构的商品砼:施工图净用量为基数,节约率以项目部与分公司签订的目标责任书为准砌体:以建筑工程预算定额消耗量为准。水泥:以建筑工程预算定额消耗量为准。砂石:以建筑工程预算定额消耗量为准。块料面层:以实际面积结合定额将损耗控制在2%以内。其它材料用量限额:以建筑工程预算定额消耗量为准。材料

24、消耗量与节约率以项目部与分公司签订的目标责任书为准。除非另有约定,按上述方式和标准进行限额控制的材料用量若有节约,甲乙双方按照市场价,以甲购材料价的50%进行奖励,若有超用或浪费现象,甲方有权按照购入价违约金的方式对乙方进行违约处理,违约金由甲方在拟支付乙方的月度进度款中予以扣除。砼输送管由乙方保管使用,砼输送管进场由乙方劳务指定人员与租赁方人员和甲方现场材料人员三方一起共同清点、交接、签字后生效,缺一不可,乙方劳务人员在未经甲方现场负责人许可时,不得擅自外借,否则一切后果乙方自行承担。10.7 乙方应确保现场材料分类堆放整齐,保持施工现场的整洁、文明、道路畅通。场内材料如需进行二次搬运,乙方

25、应按照甲方的要求无条件完成,费用不另计(甲方可协助提供运输工具只限于大型机械设备,如:塔吊、提升机。10.8 乙方负责对水泥袋、纸箱等废弃物品进行统一回收处理,所得收入由甲乙双方根据水泥袋、纸箱的回收数量,按照市场回收价格,以 5:5比例分成,甲方应指定人员参与回收处理工作,并及时将50%部分交公司财务部入账。10.9 如因乙方原因,导致漏浆、爆模、返工并因此造成材料浪费,或在施工过程中因乙方不合理用料造成材料浪费,乙方应承担发生的全部费用,并赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出在内的一切损失。第11条双方主要权利和义务11.1 甲方的主要权利和义务11.2 乙方的主要权利和义务乙方的现场人员

26、配备至少须满足以下要求(人员名单和相关证件须报甲方备案:项目经理一名以上技术主管一名(工程师以上专业职称,须能够独立编制方案专职安全员 1 名以上机电管理员一名以上特殊专业工种(包括但不限于电工、焊工、架子工、起重工、机械工操作人员一批将现场清理干净,人员及机械撤离现场,并做好施工现场的交接工作。如发现乙方有违反安全文明施工要求的行为,甲方有权视情况按照元/次对乙方进行违约处理。交接工作,否则不予结算工程款,并承担因此产生的一切责任。如果因乙方原因导致劳资纠纷,甲方有权支配使用乙方缴纳的劳务工资保证金直接向农民工发放工资。乙方需配备与本项目相关试验做配合的技术人员。甲方对乙方现场代表及乙方现场

27、其他管理人员作出的任何形式的通知(包括不限于电话通知,均视作已通知至乙方,乙方对此无异议。(1乙方承诺其完全具备签订和履行本合同的全部法定资格的合法性,已经完成了乙方内部的所需的全部审批流程。(2乙方承诺本着诚实守信的原则参与甲方投标、签约、履约等工作,其向甲方提交的所有资料,包括但不限于各类证件、证书、文件、报表、过往业绩说明等均真实、有效。若乙方存在以上违反诚实守信诚实信用原则的行为,包括但不限于虚构、冒用、伪造证书、资质、业绩、文件等行为,甲方有权解除合同;对于双方已经履行的部分,合同价格下浮【20%】进行结算,并且甲方此前若存在任何违约行为均无须承担违约责任,乙方应在甲方做出解除合同决

28、定后3天内无条件【退场】,并承担由此造成的一切损失。第12条其他12.1 乙方同时应当严格履行甲方与本项目业主方签订的施工合同及其他相关协议中对工程质量、工期、安全文明施工等事宜的相关约定,若由于乙方未按照约定履行相应义务而使甲方遭受损失(包括但不限于甲方向业主方承担的违约责任,乙方应负责赔偿。12.2施工图纸甲方向乙方提供两套本工程施工图纸,乙方如需加晒,甲方可予以配合解决,但所需费用由乙方承担。12.3工程变更款中的三倍价格另行发包处理,相关费用在乙方工程款中扣除,乙方工程款不足以抵扣上述费用的,由乙方另外支付。12.4 不可抗力建筑物本身的损害风险:由甲方承担,但若因乙方未采取必要措施而

29、导致损害扩大的,扩大部分由乙方承担。材料、设备的损害风险:施工现场用于施工的材料和设备遭受损害的,由甲方承担,但若因乙方未采取必要措施而导致损害扩大的,扩大部分由乙方承担。停工期间,乙方应甲方要求留在施工现场的必要的管理人员工资由甲方承担。双方人员伤亡:责任由其所属单位承担。延误的工期相应顺延。12.5乙方承诺:已充分知悉甲方上级主管部门发布的中建四局项目管理达标考核标准中乙方须做好的内容,乙方必须无条件接受并予以执行,施工期间,上级主管部门对本项目进行达标管理考核时,第一次因乙方原因致使得分在70分以下的,甲方对乙方处5万元的违约金,第二次因乙方原因致使得分在70分以下的,甲方对乙方处8万元

30、的违约金,并清退出场。12.6其他约定:双方根据实际情况另行协商第13条违约责任合合同约定,则节点工期违约金可视情况予以部分返还。13.2 若因乙方原因,本工程质量达不到合同约定标准,乙方除无条件返工至合格外,还须按照工程总造价的10%向甲方支付违约金,违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除,同时,造成的损失费用及返工所需的甲方材料费由乙方承担,工期不予顺延。若分部分项工程验收达不到合格标准,甲方有权视情况按照元/每项(处对乙方进行违约处理,违约金在拟支付乙方的工程进度款中扣除(若本工程质量最终达到合同约定标准,则该违约金款可视情况予以部分返还。13.3 乙方必须严格按照承包范围进行施工,

31、不得中途甩项,否则甲方有权另行发包处理,如因此导致甲方遭受损失或者费用支出增加,乙方应付赔偿责任,赔偿款项在甲方拟支付乙方的工程款中扣除,若乙方工程款不足以抵扣,甲方有权向乙方追偿。13.4 属乙方承包范围内的工作内容,如乙方未按照约定全面履行,甲方可向乙方发出整改通知,乙方应当按照通知要求进行整改,若乙方不能按照通知要求进行整改或者整改结果不能满足甲方要求,甲方有权将本合同约定的乙方承包范围内的全部或者部分工作内容委托第三方实施或者整改,而且该相应工程量不得纳入乙方工程款结算范围,同时,甲方还有权按照实际发生费用并另加10%向乙方计取费用,该费用在拟支付乙方的工程款中扣除。13.5乙方在本项

32、目承接工程范围内因自身原因引起的诉讼和非诉讼法律纠纷(包括但不限于调解、仲裁或诉讼,由乙方自行处理、自行承担一切经济与法律责任;若乙方不履行纠纷确定的义务给甲方造成的一切经济损失,甲方有权从乙方的应收工程款、结算款、保证金当中直接扣除,并另加收合同总价1%的违约金支付给甲方。13.6达到履行期限后,乙方报送验收申请,甲方按约及时进行验收。验收不合格的,乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,甲方按本项约定的程序重新进行验收。13.7 若乙方违约行为给甲方造成损失,乙方除按以上约定承担责任外,还应赔偿甲方的一切损失。第14条知识产权与保密14.1 除另有约定外,甲方提供给乙方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方,乙方可