旋挖桩工程合同书

1、建设工程合同书合同编号:工程名称： 工程地址： 合同总包方：合同承包方：分包工程合同甲方（总包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同，共同 遵守和执行。1. 工程简介1. 工程内容：2. 工程地点：3. 工程量：4. 桩 径：2. 承包方式及范围1. 承包方式：成孔及灌注2. 承包范围：本工程按设计要求的支护桩施工3. 合同价款1、 综合单价：元/米（施工用主要成孔设备、相关配套设备，桩成孔和桩芯 混凝土浇灌、确认签证，机械设备等维修，工人工资、劳保统筹、劳动保护、 管理、文明施

2、工等费用）。2、总价： 暂估价 万元。（300元/米X 2000米）3、合同价款结算：按实调整：每立方综合价 300元/米X总成孔米数（每单根桩成孔米数按自然地 面至桩底计算）。4. 工期1. 开工日期：2010年 月 日2. 竣工日期： 2010年 月 日.共计25天（日历天）；3. 如遇设计变更、雨天及不可抗因素，工期相应顺延；4. 当工程进度滞后时，乙方应及时增加人员、设备以满足工期需要。5. 工程质量标准：严格按照国家及地方行业最新标准、规范、设计图纸及经过专家论证审核的技术方案要求执行6. 甲方责任1. 负责、提供施工的工程桩用料和费用：混凝土、钢筋及钢筋笼制安。负责 施工道路及施工

3、作业障碍物破除、铺设及费用。2. 负责给乙方提供吊车、挖掘机、自御泥头车等设备，负责完成吊装作业和 清理泥渣等工作。3. 负责试块制作、材料送检及检测费用。4. 履行总包职责，负责本工程的整体进度、质量、安全、成本的安排。5. 负责基础桩的定位放线及标高工作，验收乙方成孔桩位置和成孔质量。6. 负责开工前所有影响支护桩施工的地下管线清除和移位工作。7. 协调施工现场内各专业分包队伍交叉作业工作。8. 配合乙方做好现场施工机械、材料及成品的保护工作。9. 负责工程质检资料、接受乙方移交的原始记录及施工签证资料，并负责最 终的验收存档，协作乙方承包范围工程的竣工验收工作。10. 提供现场的施工电源

4、、水源。11. 提供施工人员临时住宿。12. 负责工程车量出入的清洗工作。7. 乙方责任1. 责任：对于本合同乙方不得将合同内容肢解以分包的名义分别转包他人。乙方单位的任何违约或疏忽导致工程损害及造成第三方损失的，由乙方承担主要责任（包括经济及索赔）。配合甲方基础桩的定位放线、标高和验 收工作。2. 管理：进入施工现场后必须完全服从总包方的管理，乙方的项目组织人员 安排、各种方案的制定、工期进度的安排、施工及文明安全的管理、产值 等都要按总包的要求及时上报，在工程实施全过程中完全接受质监站、发 包方、监理方、和总包方的监督、检验和检查。3. 工期：合理安排工程进度，按要求上报进度计划且纳入到总

5、包方的总进度 计划中，不得影响和延误总包方的工期，并根据总包方的要求适时合理调 配工期。4. 质量： 严格按照国家及地方行业最新标准、规范、设计及审批方案要求施 工，严格按照监理规程进行材料、设备、资料等报验，严格进行施工过程 控制，实行三检制度，需要隐预检时先进行自检后上报总包方质检员报验， 检验合格后上报监理验收，施工过程中完全接受质监站、发包方、监理、 总包方（甲方）的监督、检查，并按要求及时整改。5. 技术： 根据项目特点，制定科学、可指导性、可操作性的方案，其中包括 各种应急预案及难点的处理，对此方案要进行论证，经过审核、审批后进 行施工指导。技术负责人员根据方案对班组及时、完整的进

6、行技术交底。6. 生产：根据合同内容的要求， 认真组织施工， 根据进度计划合理安排人员、 材料、机械的进场时间及施工安排，完全服从总包方的安排调度。7. 文明安全： 进入现场完全服从总包方的管理，和总包方签定安全协议书， 进行进场工人安全三级教育，严格按照安全技术交底进行施工。8. 资料： 钻（冲 ）孔成孔施工记录表（提供原始施工记录和签证资料） 。8. 工程价款及其他 ：1、工程量：工程桩成孔长度以自然地面标高至桩底标高来计算。变更洽商：洽商工程量是以监理工程师、甲方审定的工程量为准。2、工程款：工程完工 , 甲方支付给乙方结算总造价的 80%；余款 20%待工程完成后一个 月内付清。3、价

7、款范围： 为完成合同内容的所有工程费用。9. 索赔：1、进度 ：（除不可抗拒因素外）因乙方不能按合同工期完成，造成总包方的总工期延误的，由此造成损失和索赔由乙方承担；因甲方原因造成机械 停工待料超过 48 小时 , 由此造成的损失和索赔由甲方承担（8000 元/天）。2、质量 ：由于乙方质量原因造成分项工程不能验收及影响到总包的总体质量，包括总包方停工、返工等，乙方要承担总包的工期及费用的损失。3、安全 ：由于乙方原因造成人员伤亡、财产损失等，乙方要承担全部责任。10. 违约责任及解决方法1. 甲乙双方如有违约，由违约方承担相应的经济损失及其它相关责任。2. 甲乙双方发生争议，首先协商解决，如无法协商向市建委仲裁委员会进行 仲裁，或者向地方法院进