建设工程施工合同范本通用版

1、协议编号建设工程施工合同甲方:乙方：协议签订日期：年月日协议生效日期：年月 日日到年月建设工程施工合同范文建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：1。总则1。1依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有尖法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。2 承包方式及承包范围2。1承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌）2 2承包范围3。工程概况3。1工程名称：3。2工程地点：3。3工程内容要求：4 合同价款与结算4 1本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。4。2合同签订之日起甲方一次性

2、支付乙方部分合同款元。余下合 同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余 款：项目进行到时支付元。5。合同工期开工日期：年 月曰。竣工日期：年 月曰。合同工期 总日历天数：天。5。1乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安 全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当 在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理 由和要 求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意 乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。5。2因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，

3、相应顺延工期。6。材料设备供应6。1乙方采购材料设备，应按图纸要求和 规范标准采购，并要求 “三证齐全”，对材料设备质量负责。6。2乙方采购的材料设备与质量标准要求不符时，乙方应按甲方要 求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发 生的费 用，由此延误的工期不予顺延。6。3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进 行检 验或试验，不合格的不得使用。6。4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设 备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙 方承担，延误的工期不予顺延。6。5双方根据建设工程质量管理条例及有尖规定，约定本工程 合理使用年限为

4、。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6。6如在合理使用年限内因项目本身质量出现严重的质量问题，承包人应在接到保修通知之日起。7天内派人保修。维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。7。违约责任 7。1发生下列情况属于甲方违约：7。1。1不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造 成损失的，应赔偿乙方损失，并顺延工期。7。2发生下列情况属于乙方违约:7。2。1因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延 的工期竣工，每逾期一日，向甲方支付违约金 元；7。2。2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方 按甲方要求的期限负责整改，并向甲方按每逾期一日支付违约金元；7。2。3乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方造 成损失的，赔偿甲方损失。7。3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方 除 承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。7。4乙方不得将本项目工程分包给其他单位进行施工。7。5本合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如发生争议，可 向甲方所在地人民法院提起诉讼。&其它约定&1本合同一式两份，签订双方各执一份& 2未尽适宜双方协商