建设工程检测合同工程桩及试桩

1、建设工程检测合同工程名称： 老动物园1#、2#、3#停车场与道路通道工程项目合同编号： JCHT 发包人：南昌城市建设投资发展有限公司南昌市建筑科学研究所检 测人： 南昌市建筑工程质量检测中心签订时间：二O三年三月江西省力学学会基础工程检测与研究专业委员会监制发包人委托检测人承担老动物园1#、2#、3#停车场与道路通道项目 工程试桩与工程桩的检测任务。根据中华人民共和国合同法、建筑基桩检测技术规范 （JGJ106-2003 ）与国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程桩基检测质量，经甲、乙双方协商一致，签订 本合同，共同遵守。第一条：工程概况：1.1 工程建设地点

2、：南昌市福州路1.2 工程规模、特征：1、试桩：静载18根：抗压桩9根，桩径700mm，设计桩长约 24m，设计单桩竖向抗压承载力极限值分别为8000kN、6100kN、5800kN 各三根；抗拔桩 9根，桩径700mm、800mm，设计桩长约24m、约10m，设计单桩竖向抗拔承载力极限值分别为3200kN 、2000kN、1100kN各三根，全部采用钻孔灌注桩。2、工程桩：总桩数 782根；桩径700mm、800mm、900mm:设计桩长10-18.5m :设计单桩竖向抗压承载力极限值5800-8600kN:设计单桩竖向抗拔承载力极限值 700-2800kN。1.3 预计检测工作量：1、试桩

3、检测：堆载法静载抗压试验9根，抗拔静载试验9根；低应变动测18根；内力测试18根。2、工程桩检测：自平衡静载 10根，抗拔静载试验 10根；低应变动测782根：钻孔取芯 82根（孔）。1.4 最终检测工作量（吨位）以质监管理部门核定的检测方案为准 第二条：发包人就与时向检测人提供下列文件资料与施工条件，并对其准 确性、可靠性负责，并对其费用负责2.1 提供本工程地质报告。2.2 提供工程工作范围建筑总平面布置图。2.3 提供单体桩基平面图。2.4 提供桩基施工现场记录（砼试块报告、机台记录等）。2.5 负责场地的三通一平，确保低应变等检测的桩头平整无水。2.6 提供检测所用的水电（不计费），辅

4、助检测设备到达检测桩位。第三条：检测人向发包人提交检测成果资料并对其质量负责。检测人负责向发包人提交检测成果资料伍份，所有检测成果资料必须经省 建设厅基础检测质量认证，并出具认证报告。第四条：幵工与提交检测成果资料的时间和收费标准与付费方式4.1 幵工与提交检测成果资料的时间4.1.1 本工程的检测工作定于 年月日幵工，按单位工程完工后地基或桩基达到检测要求龄期，且发包人工作满足检测要求后，天内检测人应完成现场检测工作， 天内提交成果资料。由于发包人或检测人的原因未能按期幵工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办 理。4.1.2 检测工作有效期限以发包人下达的幵工通知书或合同规定的时间为准，如

5、遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以与非检测 人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准与付费方式4.2.1 本工程检测费用按国家规定的标准工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）与赣价费字199952号文为基础，优惠后确定单价如下：抗 拔静载为3元/吨；抗压静载为 阻元/吨；低应变为.型元/根；内力测试为12000元/根；钻孔取芯为22元/米。4.2.2 本工程检测费为（大写）1、试桩检测费为：664376 元（陆 拾陆万肆仟叁佰柒拾陆元整）。2、工程桩检测费（预算）为： 862885元（捌拾陆万贰仟捌佰捌拾伍元整），工程桩检测费以实际检测工作量结算 为准。4.2.

6、3静载结算吨位根据设计要求与甲方要求试桩的极限承 载力x规范（JGJ106 2003 ）规定1.2的堆载系数结算静载工 程量。4.2.4 检测费用支付：1、试桩检测费：签订合后、进场检测前 一次性支付检测费用的50% 即：332188 元；办理认证时一次性 支付检测费用的50% 即：332188 元。2、工程桩检测费：签订合后、进场检测前一次性支付检测费用 的 50% 即：414443 元+ 自平衡安装（配件费）34000 元；检测 完成后、提交报告前一次性支付检测费50% 即：414442 元。 第五条：发包人、检测人责任5.1 发包人责任：5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向检测

7、人明确检测任务与技术 要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后再进行检测，且检 测费用由双方协商也作相应变更。5.1.3 由于发包人原因造成检测人停、窝工，工期顺延5.1.4 发包人应保护检测人的投标书、检测方案、报告书、资料图纸、数 据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经检测人同意，发包 人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合 同外的项目。如发生上述情况，发包人承担相应责任，检测人有权索赔。5.2 检测人责任5.2.1 检测人应按国家技术规范、 标准、 规程和发包人的任务委托书与技 术要求进行工程检测，按本

8、合同规定的时间提交质量合格的检测成果资 料，并对其负责。5.2.2 由于检测人提供的检测成果资料质量不合格， 检测人应负责无偿给 予补充完善使其达到质量合格；若检测人无力补充完善，需另委托其他单 位时，检测人应承担全部检测费用；若因检测质量造成重大经济损失或工 程事故时，检测人除应负法律责任和免收直接受损失部分的费用外，并根 据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、检测人商定为实际损 失部分检测费的 100% 。5.2.3 检测过程中， 根据工程的检测工程条件与技术规范要求， 向发包人 提出增减工作量或修改检测工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4 在现场工作的检测人员， 应遵守发包

9、人的安全卫生与其它有关的规 章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中检测人应负的其它责任。 第六条：违约责任6.1 由于发包人未给检测人提供必要的工作条件而造成停、 窝工或来回进 出场地，工期按实际工日顺延。6.2 由于检测人原因造成检测成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工检测费用由检测人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，检测人未进行检测工作的，不退还发包人已付定金；已进行检测工作的，完成的工作量在50%以内的，应向检测人支付检测费50% ;完成的工作量超过50%时，则应向检测人支付预算 100%的检测费。6.

10、4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付检测费，如超过规定日期20天，则每超过20天后的一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金。6.5由于检测人原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果资料，每超过一日，应减收检测费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；检测人履 行合同时，双倍返还定金；第七条：本合同未尽事宜，经发包人与检测人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项： 第九条：本合同发生争议，发包人、检测人应与时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、检测人同意由当地 仲裁委员会仲裁。发包人、检测人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可向当地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、检测人签字盖章后生效；发包人、检测人认为 必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发