街北高速花都区段生态景观造林改造

1、GF-2011-0216（招标版本）建设项目工程总承包合同示范文本工程名称：清莲小学建设用地高压线迁移及变电房工程中标单位发包人（甲方）：广州市花都区教育局城区教育指导中心承包人（乙方）：住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（甲方全称）：广州市花都区教育局城区教育指导中心承包人（乙方全称）：中标单位依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就清莲小学建设用地高压线迁移及变电房工程项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称：清莲小学建设用地高压线迁移及变电房

2、工程工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模：拆除龙口F25毛织厂分#6塔-#9塔、龙口 F4石塘干#23塔-#26塔之间10KV架空导线及设备装置， 龙口 F4石塘干#26塔一东分冷口支 #01杆之间10KV架空导线及设 备装置，新设线路全部入地。工程所在省市详细地址：花都区清埔村清莲路旁。工程承包范围：施工图纸范围内建设用地高压线迁移及变电房工程，详见施工图纸及工程量清单为准。二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期（绝对日期或相对日期）： 施工开工日期（绝对日期或相对日期）：实际开工时间以总监理工程师和发包人代表签发的开工令为准。工程竣工日期（绝对日期或相对日

3、期）： 四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质最标准：要求合格（按当地行政主管部门的有关标准规范执行）五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）： 中标价 元（小写金额：元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。该工程最终结算价以花都区财政评审中心的结算评审结果为准。若项目没有增加工程，合同价即为发包价。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：发包人：（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表（签字）工商注册住所：企业组织机构代码邮政编码：法定代表人

4、：授权代表：电话：传真：电子邮箱：开户银行：账号：承包人：（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表（签字）工商注册住所：企业组织机构代码邮政编码：法定代表人：授权代表：电话：传真：电子邮箱：开户银行：账号：合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：广州市花都区第二部分通用条款（略）第三部分专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下： 1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 1.3 语言文字本合同除使用汉语外，还使用/语言。1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 1.5 标准、规范1.5.1 本

5、合同适用的标准、规范（名称、编号） ：国家有关现行的标准、规范、规程及文件；当没有国家标准、规范、规程时，采用国家现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规范执行，由此引起的费用包含在合同价中。1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定： 发包人的技术要求及提交时间：承包人提交实施方法的时间：签订合同10日内1.6 保密事项双方签订的商业保密协议（名称）：/,作为本合同附件。双方签订的技术保密协议（名称）：/,作为本合同附件。第2条

6、 发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名：发包人代表的职务： 发包人代表的职责：负责审批工程开工报告，负责审批工程进度并协调办理工程进度款的支付手续，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参加各分部和单位工程的验收工作及项目工程竣工验收工作2.3 监理人工程总监姓名：监理的范围：监理的内容：监理的权限：2.5 保安责任2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约a£o口发包人负责保安的归口管理委托承包人负责保安管理2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：符合现行粗 关行政管理部门的规定。第3条 承

7、包人3.1 承包人的主要权利和义务3.1.1 承包人应按要求配备足够数量的管理人员，并常驻工地负责管理与协调事宜。1、项目经理每缺席一天（八小时工作制），支付违约金 2000 元;2、技术负责人每缺席一天（八小时工作制），支付违约金 1000 元;3、安全员、质检员等专职管理人员每缺席一天（八小时工作制），支付违约金_1000_元;3.1.2承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人接到发包方书面通而规定的时间内必须完成施工进度计划或修订进度计划.签订合同后 必 天内提交符合本工程特点且具有可操作性的总施工组织设计（包含总进度计划，总进度计划用时标网络图及横道图表示），同时在每月的

8、25日提供月进度计划报表。3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：项目经理职责：项目经理权限：项目经理每月在现场时间不得少于21 日因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定： 项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金_2000_ 元。3.4 工期及工期延误3.4.1 合同工程的工期约定为（）天。因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款3000元。误期超过 30日发包人可以终止合同。3.5 提前竣工3.5.1 计划竣工日期：3.6 质量与安全管理3.6.1 由于承包人原因造成质量事故，除按国家及行业规定由上级主管部门实施处罚外,发包人将根据法定部门认定

9、的事故等级，要求承包人承担违约赔偿责任。3.7 质量目标3.7.1 一次竣工验收合格，且达到供电部门送电的要求。3.8 分包3.8.1 分包约定约定的分包工作事项：如有必须分包的专业工程，事先需征得发包人的同意和确认才能分包。第4条进度计划、延误和暂停4.1 项目进度计划4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订10日内4.3 采购进度计划4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期： 4.3.2 采购开始日期： 4.4 施工进度计划4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订10

10、日内提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按现场实际需要及时提供4.5 误期损害赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的_3000元，误期超过 30日发包人可以终止合同 _累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格 的：%或人民币金额为：。第5条技术与设计5.1 生产工艺技术、建筑设计方案5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。 口按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：口按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明:5.1.2 发包人提供的生产工艺技术

11、和（或）建筑设计方案其中，发包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下:承包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下:5.2 设计5.2.1 发包人的义务(l)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：(2)提供现场障碍资科。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：5.2.2 承包人的义务(l)经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求： 5.2.4 操作维修手册发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 承包人提交的操作维修手册的份数和最终提

12、交期限： 5.2.5 设计文件的份数和提交时间现场障碍资料的如 F规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 5.3 设计阶段审查5.4 3 1设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计审查阶段(名称)：设计审查阶段及其审查会议的时间安排： 第6条工程物资6.1 工程物资的提供6.1.1 发包人提供的工程物资(l)工程物资的类别、估算数量： 6.1.2 承包人提供的工程物资(1)工程物资的类别、估算数量： (3)竣工后试验的生产性材料

13、的类别或(和)清单： 6.2 检验6.2.1 工厂检验与报告(l)报告提交日期、报告内容和提交份数：按规范及设计要求。6.3 进口工程物资的采购、报关和清关6.3.1 采购责任方及采购方式6.6工程物资保管与剩余6.6.1 工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： 承包人提交保管、维护方案的时间： 由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 第7条施工7.1 发包人的义务7.1.3 进场条件和进场日期承包人的进场条件：承包人的进场日期：开工前 5天7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：完成施工所需水、电、通讯线路均在本项目的三华村内，涉及到

14、的接电点也在三华村村办企业内，由承包人自行与村协商解决。7.1.10 由发包人履行的其它义务：发包人于开工前十天应将发包方应提供的施工报建资料交给承包方，由承包方代办施工报建手续。7.2 承包人的义务7.2.2 施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：肆份，合同签订10天内需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：7.2.3 提交临时占地资料提交临时占地资料的份数和时间：7.2.4 提供临时用水电等资料承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间： 发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 水电等节点位置资料的提交时间：-7.2.12 清理现场

15、的费用：已包含在投标报价中。7.2.13 由承包人履行的其它义务： 7.3 工程变更7.3.1 工程变更内容：合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或 数量作出变更；。7.3.2 承包人提出合理建议应得的奖励:无_7.3.3 工程变更导致合同价款和工期的调整厂承包人不能因为各种工程量的减少提出费用索赔，未经发包方许可，不能因为工程量的增加提出工期索赔。7.4 人力和机具资源7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期： 7.4.2 提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间： 主要机具实际进场的报表格式、份数和报告

16、期： 7.5 质量与检验7.5.2质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式： 两方参检的部位、标准及表格形式： 第三方检查的部位、标准及表格形式：承包人白检的部位、标准及表格形式： 7.6 隐蔽工程和中间验收7.6.1 隐敲工程和中间验收需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按验收规范的规定执行7.8职业健康、安全、环境保护7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理(2)提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间： 与施工组织设计同步提交或编入施工组织设计中。第8条竣工试验本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为

17、双方约定。8.1 竣工试验的义务8.1.1 承包人的一般义务(4)竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间：第9条工程接收9.1 工程接收9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接收的约定。口由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责 任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：口由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：9.1.2 接收工程提交的资料提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：10份，竣工验收后15天第

18、10条竣工后试验本合同包含承包人指导竣工后试验/不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约O10.1 权利和义务10.1.1 发包人的权利和义务（6）其它义务和工作：10.1.2 承包人的责任和义务（2）竣工后试验方案的份数和完成时间： （7）其它义务和工作：10.2 竣工后试验程序10.2.5竣工后试验日期的通知单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定： 10.3 竣工后试验及试运行考核10.3.3试运行考核（3）试运行考核周期： 小时（或天、周、月、年）10.6 未能通过考核（l）未能通过试运行考核的赔偿1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿根据工程情况

19、，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定。口各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为： 口工程的赔偿金额（或赔偿公式）为: 2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）为： 10.7 考核验收证书10.7.1 在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。口按工程颁发竣工后试验及考核验收证书口按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书第11条质量保修责任11.2缺陷责任保修金11.1.1 缺陷责任：工程竣工验收时或保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定限期内返工；返工后经检验仍不合格的，除继续返工

20、至合格外，还必须向发包人交纳违约金，具 体数额按该不合格项目所处分项工程造价的1%计算。承包人还必须承担因此造成的第三方损失和承担由此引起的法律责任。11.1.2 缺陷责任期的约定：1年。11.1.3 工程质量保修的约定：按工程质量保修书。11.2缺陷责任保修金11.2.1 缺陷责任保修金金额：缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的_5_%11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣缺陷责任保修金金额的暂扣方式：按建设工程质量管理条例规第12条工程竣工验收12.1 竣工验收报告及完整的竣工资料12.1.1 竣工资料和竣工验收报告竣工验收报告的格式、份数和提交时间：完整的竣工资料的格式、份数和

21、提交时间：第13条变更和合同价格调整13.1.1 工程变更，导致综合单价调整的方法: 口按合同通用条款的规定调整。V按以下方法调整：1、中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用;2、中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量 清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的 优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的人工、材料、机械 价格，按实际施工期间花都区工程建设造价行政主管部门发布的相关文件计算，

22、缺项部分按广州地区建设工程常用材料税前综合价格等计算，上述文件中没有的价格，凭监理单位及发包 人审核确认的有效发票的价格计算。具体费用按花都区财政投资评审中心核定的为准。执行增 值税的计费标准，预算包干费不计。3、中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，采用工程量清单计价方式，套取施工期间正在施行的相关定额，以此相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率 =(招标控制价-中标价)/招标控制价)。价格按实际施工期间花都 区建设工程造价行政主管部门的有关规定，缺项部分按广州地区建设工程常用材料税前综合 价格等计算，上述文件中没有的价格，凭监理单位及发包人

23、审核确认的有效发票的价格计算。 本项目按增值税计算税金，采用一般计税方法，计费程序执行花建价20163号文及穗建造价201631号文(计费程序表出现上下限的，按其平均值计)。执行增值税的计费标准，预算包干 费不计。如遇定额中没有的工程项目，则由甲乙双方协商解决。(1)现场签证的计价所有现场签证必须在 10天内由监理单位、发包人相关人员签字盖章确认。凡是没有经过监理单位、发包人相关人员签字盖章确认的现场签证，其增加的费用由承包人自负。(2) 设计变更的计价当工程出现特别变化，按原计划无法实施或可能造成较大浪费时，由监理单位负责汇集、析情况，会同设计单位和有关单位进行研究，以书面形式提出设计变更的

24、申请，经发包人审核 同意后方可进行设计变更。如发包人同意进行设计变更的，则设计单位必须在发包人同意之日 后三日以内提出正式的设计变更申请文件，并由监理单位对此文件提出书面意见后交发包人审(3)所有的工程变更必须以发包人的书面意见为实施依据，否则，所增加的工程造价发包人不予承认。发包方有增减项目的权力,减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。13.2.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：此通用条款不执行。口按以下方法调整：13.2.2 工程计量和计价的要求工程量确认：一切计量工作都应在监理工程师在场情况下，由承包人测量，计量记录须经 监理工程师和发包人审核。对于质量不合格或因

25、无原始技术记录而使其质量无法确认的工程内 容，将不予计量，不予结算；13.2.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：此通用条款不执行。口按以下方法调整：第14条合同总价和付款14.1 合同总价和付款14.1.2付款(2)承包人指定的开户银行及银行账户14.2 担保14.2.1 履约保函在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。口承包人不提交履约保函。承包人提交履约保函的格式、金额和时间：按招标文件规定。14.2.2 支付保函在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。口发包人不提交支付保函。口发包人提交支付保函的格式、金额和时间： 14.2.3 预付款保函在以下方式中选择其一，

26、作为双方对预付款保函的约定。口承包人不提交预付款保函。口承包人提交预付款保函的格式、金额和时间： 14.3 预付款14.3.1 预付款金额预付款的金额为：中标价的30%14.3.3 预付款抵扣(l)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：当完成工程量累计达到或超过50%时，需对工程预付款进行全额抵扣14.4 工程进度款14.4.1 工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：以形象讲度为准.具体为：施工单位签订合同进场后，支付工程合同造价的 30%作为工程备料款；当工程完成，支付至工程合同造价的80%。财政评审结算后十五个工作日内，支付至工程合同造价的95%。工程合同造价的 5%乍为

27、工程保修金。在工程竣工验收合格一年后14日内结清，余额无息退还给中标单位。增加工程款在有关部门审定并按招标文件规定的下浮率计算幅度下浮计算后支付。最终支付时间与数量以广州市花都区财政支付为准。发包人向花都区财政局申请拨付 进度款则视为已履行拨付义务14.4.2 其它进度款其它进度款有：/14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付14.5.2缺陷责任保修金的支付(2)缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间： 14.6 按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 14.7 按付款计划表申请付款付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：付款申请报告的格

28、式、内容、份数和提交时间： 14.12 竣工结算14.12.1 提交竣工结算资料竣工结算资料的格式、内容和份数：按区评审中心要求结算提供的资料第15条 保险15.1 承包人的投保15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：15.2 一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求： 安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求： 第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求： 第16条违约、索赔和争议16.3争议和裁决16.3.1 争议的解决程序在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时,或合同任何一方不同意调解的，在以

29、下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。口提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁次是终局的，对双方均有约束力。向有管辖权的广州市花都区人民法院提起诉讼。第19条合同生效与合同终止15.3 合同份数本合同正本一式：贰 份，合同副本一式：u 份。合同两方应持的正本份数：各壹份。副本份数：发包方执叁份，承包方执壹份 。但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本 为准。说明：招标文件、合同中如文字表述不清或有岐义的条文、条款，甲方有解释权。另外， 合同附中标通知书及履约保函。15.4 补充条款20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分： 20.2 承包合同的单项

30、工程一览表： 20.3 合同价格清单分项表： 20.4 其它合同附件：工程质量保修书、廉政合同、中标通知书及履约保函。附件一第四部分附件发包人供应材料和工程设备一览表工程编号:工程名称:填表:复核:批准:单位（章）日期：年 月 日序 号编 码材料、工 程设备名 称规 格生产厂家单 位数 量单价（元）总价（元）投产 日期备注附件二工程质量保修书发包人（甲方全称）：广州市花都区教育局城区教育指导中心承包人（乙方全称）：中标单位为保证清莲小学建设用地高压线迁移及变电房工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定

31、，经协商一致，订立本质量保修书。1 .质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 本项目所有施工内容。2 .质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期， 合同双方当事人约定如下：按照建设工程质量管理条例 规定。3 .质量保修责任3.1 属于保修范围的项目， 承包人应在接到发包人通知后的7天内派

32、人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4 .质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5 .质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分通用条款第84条赋予的规定一致。6 .其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在

33、承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3 本质量保修书，自合同三方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人（甲方）法定代表人：（签章）承包人（乙方）：或签约代表：（签章）法定代表人：（签章）或签约代表：（签章）签订日期： 年 月日附件三工程建设项目廉政责任书发包人（甲方全称）：广州市花都区教育局城区教育指导中心承包人（乙方全称）：中标单位根据国家、省有关廉政建设的规定， 为做好合同工程的廉政建设， 保证工程质量与施工安全， 提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合 同。1双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度， 开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处 违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利