山东省监理员培训试题带答案版(共101页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上建设工程合同管理试题一、单项选择题1、建设单位在（D）合同中承担了项目的全部风险。A单价 B总价可调 C总价不可调 D成本加酬金合同2、施工招标文件的内容一般不包括（B）A工程量清单 B资格预审条件 C合同条件 D投标条件3、施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议，发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能再要求的时间内完成变更任务，于设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（A）承担责任。A发包人 B设计人

2、 C施工承包人 D监理工程师4、设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理为（C）。A设计人没收发包人支付的定金 B设计人没收定金,发包人再支付合同价25%的设计费C设计人没收定金,发包人再支付合同价50%的设计费 D双倍返还设计合同规定的定金5、由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（C）。A不在承担其他赔偿责任 B返还设计合同规定的定金C免受直接损失部分的设计费 D双倍返还设计合同规定的定金6、设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。

3、A确定设计参数的取值 B组织对设计成果的鉴定C办理设计成果的报批手续 D为现场的设计人员提供必要的工作条件7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）。A没收全部定金补偿损失 B要求发包人支付双倍的定金C要求发包人补偿实际发生的损失 D要求发包人付给合同约定设计费用的50%8、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可以通过（B）约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书9、施工合同的合同日期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同

4、时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A合同签字日起按投标文件中承诺 B合同签字日起按招标文件中的要求C合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D合同约定的开工日起按招标文件中要求10、设计合同生效的时间是指（C）之日。A设计人受到中标通知书 B当事人双方在合同签字盖章C设计人受到发包人的定金 D设计人实际开始工作11、下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。A在合同协议书内应明确注明开工日期 B在合同协议书内应明确注明竣工日期C在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数12、建设部与国家工商行政管理局联合发布了两

5、个设计合同示范文本，建设工程设计合同（二）【GF-2000-0210】与建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（C）任务。A勘察、设计 B设计、施工 C专业工程设计 D民用建筑工程设计13、某些紧急工程，特别是灾后恢复工程，只能采用（D）合同A可调价的总价 B不可调价的总价 C单价 D成本加酬金14、组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或者矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（C）。A合同专用条款 B投标书 C协议书 D合同通用条款15、在下列合同文件中，（D）具有优先的解释效力。A合同

6、履行中工程洽商协议 B施工合同通用条款 C图纸 D施工合同专用条款16、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（A）A保护施工现场地下管线 B办理土地征用C在保修期内负责照管工地现场 D工程施工期内对施工现场的照管负责17、在施工合同中，（D）是承包人的义务。A保护施工现场地下管线 B办理土地征用C在保修期内负责照管工地现场 D工程施工期内对施工现场的照管负责18、如果承包人要求延期开工，应当由（B）批准。A发包人 B工程师 C承包人代表 D建设行政主管部门19、发包人按照合同约定采购门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库报关员负

7、责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（A）A发包人承担损失责任 B保管员负责赔偿损失C承包人负责赔偿损失 D发包人和承包人各承担损失的50%20、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理（B）。A费用和工期损失全部由业主承担 B费用和工期损失全部由承包商承担C费用由承包商承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿21、在施工合同中，项目经理是（B）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A发包单位法定代表人 B承包人单位法定代

8、表人 C总监理工程师 D发包人代表22、不属于委托监理合同监理人义务的内同是（B）。A在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B负责建设工程外部协调工作C按合同约定派驻人员 D不得泄露申明的秘密23、监理工程师有权处理的索赔是承包商（A）A依据合同条款提出的索赔B依据其他法律文书提出的索赔C提出的道义索赔D无合理理由延误竣工对业主的违约索赔24、招标代理行为属于（A）。A委托代理 B法定代理 C指定代理 D复代理25、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A）A是否进行资格预审 B招标预期价格 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标26、工程标底是指工程项目的（B）。A中标合同价

9、格 B招标预期价格 C工程结算价格 D工程概算总价格27、中标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（D）A参与竞争的投标人 B招标单位的董事会C上级行政主管部门 D省、市政府部门提供的专家名册28、投标文件对招标文件的响应应有细微偏差，包括（C）。A提供的投标单位有瑕疵 B货物包装方式不符合招标文件的要求C个别地方存在漏项 D明显不符合技术规格要求。29、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为(C)。A合同内写明的监理业务开始实行倒完成时间B从合同签字之日起至合同内写明的完成之日C从合同签

10、字之日至实际完成全部预定监理业务之日为止D从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日为止30、由于承包商的原因是监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B)A正常工作 B附加工作 C额外工作 D意外工作31、设计合同正常履行情况下，应在（D）时终止合同A提交设计文件 B设计文件通过审批C设计人向施工单位完成设计文件 D工程施工完成竣工验收32、监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（D）计算设施使用补偿费。A补偿金额=设备在工程上使用的时间×设备原值B补偿金额=设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率C补偿金额

11、=设备原值×设备折旧率管理费D补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原址+管理费33、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺的处理是（A）。A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续，发

12、包人承担有关费用34、在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（C）。A按监理工程概预算百分比计收 B按委托人和监理人商定的方法计收C按参与监理工作的年度平均人数计收 D按监理工作估算价百分比计数35、因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（A）A不承担责任 B监理单位承担全部责任C监理单位承担监督不力的责任 D监理单位承担连带责任36、合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位(D)A向委托人支付使用费并归还委托人 B可将设备免费带走C可向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需要向委托人支付任何费用归还委托人37、承包商由于监理

13、工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D）A应从委托人防获得附加监理酬金 B应从委托人方获得额外哦监理酬金C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金38、监理单位出现失职行为，按监理合同规定，委托人可（D）A发出中止监理合同通知，令监理合同即行停止B发出未履行义务通知后在第21天单方中止合同C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该中止合同通知发出后的第35天，监理合同即行中止D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行中止。39、监理机构为执行监理任

14、务所需的工程资料，应由（D）A监理单位自费收集 B向委托人付费索取 C向设计单位付费索取 D委托人免费提供40、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约责任的情况是（D）A工程总投资超过预期金额 B因施工现场的征用拖延但导致竣工时间延长C承包商按监理工程师的指令返工修复施工缺陷使竣工时间延长D监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故41、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（A）A监理单位承担 B承包商承担C委托人补偿，属于附加监理费用 D委托人补偿，属于额外监理费用42监理合同示范文本规

15、定，（D）属于监理服务的额外工作。A由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作43、FIDIC施工合同条件规定，用从（D）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工时提前还是延误竣工A合同签字日起至颁发接收证书 B合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工之日C开工令要求的开工日起至颁发接收证书D开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工之日44、钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约

16、定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（A）A按订购数量及时支付货款 B按实际交货数量及时支付货款C待供货方补齐短少的数量后在支付D按订购数量支付，供货方受到货款后补足数量45、设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（A）组织试车。A发包人 B承包人 C监理人 D设计人46、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为(B)A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C工程实际需要施工的天数 D经政府主管部门认可的天数47、施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由(A)组织A发包人 B承包人 C监理人 D设计人48、承包人负责采购

17、的材料和设备,应(C)A发包人负责检验试验,费用发包人承担 B发包人负责检验试验,费用承包人承担C承包人负责检验试验,费用承包人承担 D承包人负责检验试验,费用发包人承担49、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的是(D)A专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸 D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸50、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批100t,并约定了逾期交货的违约金.第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天,但未对工程施工产生不利

18、影响,则采购方(C)A不必追究对方的违约责任 B按300t的数量计算违约金C按100t的数量计算违约金 D按逾期15天的时间计算违约金51、订购80方木材的合同,在合同约定的时间交付了60方木材.供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知,但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复,在对这20方木材而言，（D）。A供货方不应再继续发运 B供货方发运后,采购方有权拒收C供货方发运后,采购方应接收并及时支付合同约定的货款D供货方发运后,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款52、设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求,承包人依据工程师的指示按照修改后

19、的设计将设备拆除,修正施工并重新安装。按照合同责任应（C）。A追加合同价款但工期不予顺延 B由承包人承担费用和工期的损失C追加合同价款并相应顺延工期 D工期形影顺延但不补偿承包人的费用。53、FIDIC施工合同条件中,规定合同对业主和承包商有约束力的期限,指从合同签字日起至(D)日止的时间间隔.A接收证书中指明的竣工 B颁发履约证书C承包商提交竣工报表 D业主按结算清单中注明的金额结算支付54、在施工合同中,因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由(B)承担A承包人 B发包人 C工程师 D工程师与发包人共同55、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书承诺18

20、个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为保证工程质量，指示该部分施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（A）个月。A56、FIDIC施工合同条件规定，用从（D）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A开工日起至颁发接收证书 B开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C颁发接收证书日起至颁发履约证书 D接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书57、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交，施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工

21、程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，（C）个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A58、业主接收了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（A）万元奖励。A650 B1150 C2000 D230059、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的

22、“基准日”是指（C）A投标截止日 B风险事件发生日 C投标截止日前第28天 D承包商接到中标通知书日。60、承包商施工遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出了13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（A）万元。A8 B10 C11 D1361、承包商对工程师变更工程的估计不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。安照施工合同条件的规定，承包商（

23、C）A必须接受裁决委员会的决定 B可以将争议提交业主做决定C可以提交仲裁机构做决定 D可以再次提交工程师做决定62、合同法律关系（A），是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。A主体 B客体 C内容 D事实63、设备监理在（D）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确定。A无负荷试车 B带负荷试车 C性能检验 D保证期满64、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A发包人 B设计单位 C承包单位 D设备供应单位65、下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A建设用地征用完毕，施工图纸完成 B概算已经批准，建设项目已正式列入计

24、划C招标文件已经编制好 D建设资金、建材、设备来源已经落实66、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B）A工程师未能按规定时间提出延期要求，有未能按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收B工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失。67、在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C）承担。A发包人 B工

25、程师 C承包人 D监理单位68、因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（A）。A继续后续施工 B向发包人发出请求复工的通知C向工程师再次发出请求复工的通知 D向发包人发出解除合同的通知69、在工程施工过程中由于（B）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A不可抗力 B承包方的设备损坏 C设计变更 D工程量变化70、关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（A）。A施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B施工中承包人可

26、以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等合理化建议，可以无须经工程师同意D施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请71、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情况不包括（D）A更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B增减合同中约定的工程量C改变有关工程的施工时间和顺序 D变更合同中约定的价款72、一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双发都有过错，但甲方是主要过错方（75%过错），损失承担应为（C）A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方1万元的损失C甲方赔偿乙方0.45万元 D

27、甲方赔偿乙方2万元的损失73、依据材料采购合同的约定,供货方对(B)承担责任A因使用不当导致的质量下降 B到货检验时采购方提出的质量异议C因交货后保管不善导致的质量下降 D超过合同约定时间采购方提出的质量异议74、在设备安装过程中,具备单机无负荷试车条件的应当由(D)组织试车.A发包人 B监理单位 C设备供应商 D承包人75、因承包人的原因不能按期开工的，（B）推迟开工日期.A承包人应以书面形式通知工程师 B应当经过工程师批准C承包人与发包人协商 D应当经过建设行政主管部分批准76、施工的竣工验收应当由（A）负责组织A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位77、工程具备竣工验收条件,承包人应当

28、向发包人申请工程竣工验收.递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料.实行监理的工程,工程竣工报告还必须经（A）签署意见.A总监理工程师 B监理工程师 C发包人代表 D质量监督机构负责人78、根据国务院颁布的建设工程质量管理条列，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（A）。A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C、供热与供冷系统，为1个采暖期，供冷期D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年79、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政

29、法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（B）承担。A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、应当经过建设行政主管部门批准80、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（A）推迟开工日期。A、工程师应以书面形式通知承包人 B、应当经过承包人批准C、发包人与承包人协商 D、应当经过建设行政主管部门批准81、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致窝工损失应当由（B）承担。A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同82、发包人供应的材料设备

30、运抵现场经过清点后，应当由（B）保管。A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同83、工程师的检查检验原则上不影响施工正常进行。如果实际应先了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。A、追加合同价款和工期损失全部由业主承B、追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C、追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿84、施工合同文本规定，承包人有权（D）。A、自主决定分包所承包的部分工程 B、自主决定分包和转让所承担的工程C、经发包人同意转包所承担的工程 D、经发包人同意分包所承担的部分工程85、如果在建设

31、工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（C）。A、只需经过发包人的书面同意即可 B、只需经过工程师的书面同意即可C、需经过发包人的书面同意 D、经发包人同意分包所承担的部分工程86、合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。A、补充协议 B、合同有关条款 C、交易习惯 D、在接收货币一方所在地履行87、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（B）。A、2家 B、3家 C、5家 D、没有限制88、在工程建设的过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。A、抵押 B、留置 C、保证 D、定金89、采用建设工程施工合同（示范文本）应当由（A）投

32、保建筑工程一切险。A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、项目经理90、采用FIDIC施工合同条件时，应当由（C）投保建筑工程一切险。A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、项目经理91、经过公证后，具有强制执行效力的文书是（D）。A、遗嘱文书 B、施工合同文书 C、保险合同文书 D、追偿债款的债权文书92、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（B）。A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之 B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C、公证与签证的效力等同 D、公证和签订在我国域内和域外都有法律效力93、某工程双方按口头协议委托在施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工

33、任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（C）。A、尚无合同关系 B、合同没有成立 C、合同已经成立D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任94、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（D）。A、要求甲支付电视机的货款 B、A公司向B公司无偿退货C、由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D、由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款95、定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但

34、不得超过主合同的额的（B）。A、10% B、20% C、25% D、30%96、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（A）确定价款。A、补充协议 B、合同有关条款 C、交易习惯 D、按照通常标准97、下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具98、在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。A、债务清偿 B、合同解除 C、免除债务 D、债务抵消99、仲裁委员会的仲裁决定做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（B）申请执行。A、当地人民政府 B、人民法院 C

35、、仲裁委员会 D、调解委员会100、表见代理的法律后果由（B）承担。A、无权代理人 B、被代理人 C、善意第三人 D、保险公司101、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）撤销。A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院102、一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（B）人民法院提出诉讼申请。A、施工企业所在地 B、工程所在地 C、合同签订地 D、建设单位所在地103、根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的邀约可以撤销。A、主要约已经到达受要约人B、要约人约定了承诺期限 C、要约人明示要约不可撤销D、受要约人有理由认为要约

36、是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作104、下列可以构成一个有效的承诺是（B）。A、承诺是由非受要约人做出 B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺105、我国合同法规定要约生效的原则是（B）时。A、发出要约 B、要约到达对方 C、对方了解要约内容 D、对方作出承诺106、在下列合同中，（C）合同是可变更合同。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B、代理人以自己的名义实施代理行为C、因重大误解而订立的 D、损害社会利益的107、在下列各项中，符合代理特征的是（C）。A、代理人不应仅限于代理权限内

37、实施代理行为 B、代理人以自己的名义实施代理行为C、代理人在授权范围内独立表现自己的意志 D、代理行为的民事责任由代理人承担108、企业法人（D）取得法人资格。A、成立之日 B、注册资金到位后 C、建立组织机构后 D、经工商行政管理机关核准登记后109、合同法律关系内容包括（B）。A、行为 B、权利 C、当事人 D、智力成果110、在下列经济法律关系主体中，（B）是法人。A、公司经理 B、施工企业 C、公司董事长 D、施工队111、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）。A、法律关系主体 B、法律事实 C、法律关系客体 D、法律关系内容112、法人是指具有权利能力和民事行为能

38、力，依法独立享有民事权利好承担民事义务的（D）。A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织113、违约是法律事实中的（A）。A、违法行为 B、合法行为 C、自然事件 D、社会事件114、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。A、合法行为 B、合法行为 C、自然事件 D、社会事件115、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。A、合法行为 B、合法行为 C、自然事件 D、社会事件116、工程建设的过程中，（C）保证的金额是可以随时间变化的。A、施工投标保证 B、施工合同的履约保证 C、施工与付款保证 D、工程保险117、监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施

39、工单位应当要求（A）赔偿损失。A、建设单位 B、监理单位 C、监理工程师 D、项目经理118、法人的法定代表人超越权限订立的合同，（D）。A、该代表行为一律无效 B、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C、该代表行为一律无效 D、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效119、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（B）承担。A、乙项目经理 B、甲施工企业 C、建设单位 D、具体施工人员120、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（A）代理。A、委托 B、法定 C、指定 D、再121、在工程建设中涉及的代理主要是（

40、A）。A、委托代理 B、法定代理 C、指定代理 D、再代理122、施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（B）提出支付合同款的要求。A、监理单位 B、施工单位 C、项目经理 D、建设单位123、下列关于保证的说法不正确的是（B）。A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B、保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任124、能够作为保证人的为（B）。A、法人的职能部门 B、公司 C、学校 D、幼儿园12

41、5、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（C）。A、定金 B、留置 C、抵押 D、质押126、下列哪些财产可以抵押（C）。A、土地所有权 B、抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C、抵押人所有的房屋 D、有争议的财产127、代理是代理人在代理权限内，以（B）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A、代理人和被代理人 B、被代理人 C、第三人 D、自己128、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（A）。A、参加开标会 B、作为评标委员 C、决定中标人 D、参加定标投票129、在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未

42、经仲裁庭许可中途退庭的，可以（C）。A、视为撤回仲裁申请 B、视为无仲裁协议 C、缺席裁决 D、移交人民法院判决130、当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（D）申请撤销裁决。A、该仲裁委员会 B、仲裁委员会所在地的行政机关C、仲裁委员会所在地的基层人民法院 D、仲裁委员会所在地的中级人民法院131、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（C）内没有行使撤销权，撤销权消失。A、3个月 B、6个月 C、1年 D、2年132、缔约过失责任有别于违约责任的最主要原因是（C）。A、当事人有损失 B、当事人有过错 C、合同尚未成立 D、过错与损失之间的因果关系133、在下列各种合同中，

43、一般情况下（C）订立的合同有效。A、限制民事行为能力人 B、无代理权人 C、法定代表人越权 D、无处分权人处分他人财产134、对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（A）确认无效。A、人民法院 B、监理单位 C、建设行政主管部门 D、建设单位135、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D）。A、节省招标费用 B、招标时间段 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈136、建设项目施工规模在（C）万元人民币以上估算价的必须进行招标。A、50 B、100 C、200 D、300137、合同生效应当具备的条件不包括（D）。A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

44、B、意思表示真实C、不违反法律或者社会公共利益 D、必须采用一定的合同形式138、招标投标法规定，应由（D）监督招标活动是否依法进行。A、招标人的董事会 B、招标代理机构 C、仲裁机构 D、建设行政主管部门139、因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（A）。A、代位权 B、撤销权 C、先履行抗辩权 D、后履行抗辩权140、“评标价”是指（D）。A、标的价格 B、中标的合同价格 C、投标书中标明的价格D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值141、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）.A、初步设计编制的概

45、算价 B、施工图设计编制的预算价C、投标书中标明的报价 D、评标委员会算出的评标价142、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（C）。A、变更投标工期 B、变更投标报价 C、投标书中含有的技术细节 D、中标通知书的主要内容143、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B）的选择。A、报价 B、能力 C、资历信誉 D、规模和经济实力144、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（A）决定中标人。A、招标人 B、评标委员会 C、招标代理机构 D、建设行政主管部门145、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（D）。A、市场行为 B、企业行为 C、正当竞争行为 D、不正当竞争行

46、为146、工程施工投标的主体是（C）。A、业主 B、监理工程师 C、承包商 D、设备供应单位147、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A）。A、全过程承包 B、施工总承包 C、设计总承包 D、联合承包148、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（C）。A、设计取费高低 B、设计单位的资历 C、设计方案的优劣 D、设计任务完成的进度149、下列关于违约责任的说法不正确的是（A）。A、承担违约责任的条件采用过错责任原则 B、承担违约责任的条件采用严格责任原则C、承担违约责任是以补偿性为原则的 D、承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性150、承包人在索赔意向通知提交后的（B）天内递交正式的

47、索赔报告。A、14 B、28 C、7 D、56151、无效合同从（C）时起就没有法律效力。A、被确认无效 B、履行 C、订立 D、谈判152、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）变更。A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院153、在下列合同中，（D）合同是可变更的合同。A、损害公共利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的154、在下列合同中，（C）合同是可撤销的合同。A、造成对方人身伤害而免责的 B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、在订立时显失公平的

48、D、违反法律强制规定的155、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。A、补充协议 B、合同有关条款 C、交易习惯 D、在不动产所在地履行156、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买房应当按照每千克（A）元向卖方付款。A、90 B、110 C、120 D、130157、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合

49、同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（D）元向卖方付款。A、100 B、110 C、120 D、130158、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（A）。A、视为撤回仲裁申请 B、视为无仲裁协议 C、缺席裁决 D、移交人民法院判决159、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（D）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。A、经营状况严重恶化 B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务C、

50、丧失商业信誉 D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保160、仲裁应当（B）进行。A、不开庭 B、开庭但不公开 C、公开开庭 D、书面审理，当事人不出庭161、在下列解决合同纠纷的方式中，（D）是不以双方自愿为前提的。A、协商 B、调解 C、仲裁 D、诉讼162、工程建设合同纠纷的仲裁由（D）的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地 B、建设单位所在地 C、施工单位所在地 D、双方选定163、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（C）承担赔偿责任。A、未违约方只能依据定金条款要求对方 B、违约方有权选择适用的违约金或定金条款C、未违约方有权选择适用的违约金或定金条款

51、要求对方D、未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方164、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（C）日内提出。A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月165、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（D）撤销。A、建设行政主管部门 B、质量监督机构 C、监理单位 D、仲裁委员会166、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A）。A、标的 B、数量 C、质量 D、价款167、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（C）确定合同的效力。A、发包人确认 B、工程师确认 C、仲裁委员会 D、人民法院168、双方恶意串通，损害国家或者第三

52、人利益的合同，应当采取（D）的措施。A、将财产返还给对方 B、赔偿损失 C、继续履行 D、追缴财产169、下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C）。A、一般说来，依法成立的合同，自成立时生效 B、书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C、附解除条件的合同，自条件成就时生效 D、附生效条件的合同，自条件成就时失效170、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在和同上是（C）。A、先履行抗辩权 B、先诉抗辩权 C、同时履行抗辩权 D、不安抗辩权171、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分

53、包商向承包商提出索赔。承包商（C）。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告172、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（B）价格履行。A、订立合同时订立地的市场 B、订立合同时履行地的市场C、履行合同时订立地的市场 D、履行合同时履行地的市场173、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A、是合同当事人双方基于合同内的约定 B、债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C、合

54、同当事人之间的债权和债务关系因此改变D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变174、监理服务的采购，单项合同估算价在（A）万元人民币以上的项目，必须进行招标。A、50 B、100 C、200 D、500175、应以（B）为最优投标书。A、投标价最低 B、评审标价最低 C、评审标价最高 D、评审得分最低176、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（D）为准。A、投标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头回答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件177、招标文件中投标须知是为了（A）。A、指导投标人正确报价 B、避免投标人中标后拒签合同 C、避免泄露标底 D、进行资格预审178、在施工过程中，发包人供应材料设备用于永久工程的施工前需重新检验的，（D）。A、检验由发包人负责，费用由承包人负责 B、